标题 | 钢材合同 |
范文 | 【精品】钢材合同模板集锦10篇 随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的钢材合同10篇,欢迎阅读与收藏。 钢材合同 篇1买方:(下称甲方) 地址: 邮编: 电话: 传真: 电子邮箱: 卖方:(下称乙方) 地址: 邮编: 电话: 传真: 电子邮箱: 甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。 第一条名称、品种、规格和质量 风险提示:标的物信息 买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。 数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。 1、名称、品种、规格:_________(应注明产品的牌号或商标)。 2、质量,按下列第_________项执行: (1)按照_________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。 (2)按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。 (3)按双方商定要求执行,具体为:_________(应具体约定产品质量要求)。 第二条数量和计量单位、计量方法 1、数量:_________。 2、计量单位和方法:_________。 3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:_________。 第三条包装方式和包装品的处理:_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担。) 第四条交货方式 风险提示:履行期限、地点和方式 履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。 如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。 1、自本合同生效之日起,一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准,如遇采购方有急用商品订单,则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。 2、货到甲方后,甲方按送货单内容收货,确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认,月末结款时以验收单上产品数量价格为准,对于更换的产品需在验收单上注明,对于增加产品或价格有变动的产品,需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品,质量要符合报价单中规定的标准,如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵,有权要求乙方进行换货。 风险提示:交货地点 对于“交货地点”应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的'选择上,应慎重对待。 第五条验收 1、验收时间:_________。 2、验收方式:_________(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)。 3、验收如发生争议,由_________检验机构按_________检验标准和方法,对产品进行检验。 第六条价格与货款支付 风险提示:价款支付 在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。 另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。 1、单价:_________。总价:_________(明确币种及大写)。 2、货款支付: 货款的支付时间:_________。 货款的支付方式:_________。 运杂费和其它费用的支付时间及方式:_________。 3、预付货款:_________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。 第七条提出异议的时间和方法 1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议。在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。 2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。 3、乙方在接到甲方书面异议后,应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 风险提示:违约责任 违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。 具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。 第八条甲方违约责任 (1)甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。 (2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付违约金。如_________日内仍不能提供的,按中途退货处理。 (3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。 (4)甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付逾期付款的违约金。 (5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。 (6)甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。 (7)其它约定:_________。 第九条乙方的违约责任 (1)乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。 (2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价。甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 (3)乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。 (4)乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之_________计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。 (5)乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。 (6)货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。 (7)乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款。合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任。甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后_________日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。 (8)其它:_________。 第十条不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后_________日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 风险提示:争议解决方式 合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。 当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。 第十一条争议解决 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。 风险提示:证据保留 注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。 第十二条其它事项 1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后_____日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。 2、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 3、本合同自______年___月___日起生效,合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。 4、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 5、双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以_________方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的_________日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。 6、本合同正本一式_________份,双方各执_________份。合同副本一式_________份,分送_________等单位。 甲方: 授权代表或委托代理人:(签字) 签订日期:______年___月___日 乙方: 授权代表或委托代理人:(签字) 签订日期:______年___月___日 钢材合同 篇2乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,丙方对乙方合同义务进行担保,为明确各方的权利义务,经各方平等友好协商,订立以下条款。 一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材(注:合同签订后,甲方每一次送货后,乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知,则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材,即为违约),否则,甲方视乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方,同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。 二、乙方根据工程进度的需要,分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货,应提前天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值,该传真应经甲方书面确认,甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场,运费及吊装费由甲方承担。注:若乙方以电话方式通知甲方送货,则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准,甲乙双方对签收的.送货单无争议。 三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算,并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。 四、钢材接收验收方式: 1.钢材交货地点为: 。 2.乙方授权本公司工作人员名字 ,身份证号码 ,工作人员名字 ,身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单),其签收视为乙方收货且对货款金额的确认,签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时,应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章,或由乙方单位法定代表人签字。 3.乙方收货后应先检测后使用,如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在五日内换送合格钢材。 五、付款方式及期限: 1. 乙方的工程于 年 月 日开始至 年 月 日止,这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。 2. 甲方先期垫资 吨钢材,以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %,剩余 %的货款累计到满 吨货款时,则甲方为乙方实际垫资了 吨货款,该 吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付;期间超出 吨的部分在货到时即行支付各批次货款,乙方应在当日以现金方式支付给甲方。 如乙方未按前款规定如数支付材料款,甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回(注:乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款),同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的行为单方解除合同。本问(购销合同范本)由整理。 3. 乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材,乙方要求甲方供货总量不少于 吨,若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材,乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失,乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。 六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同,乙方违约造成甲方解除合同的,乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 %的违约金。 七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决,协商解决不成,提交甲方住所地人民法院诉讼处理。 八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保,担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。 九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,自三方签字盖章后生效。 甲方(印章): 乙方(印章): 丙方(印章): 法定代表人: 法定代表人:法定代表人: 帐号: 帐号: 帐号: 甲方代表: 乙方代表:丙方代表: 身份证号码: 身份证号码:身份证号码: 电话: 电话: 电话: 地址: 地址: 地址: 合同签订日期: 年月 日 合同编号:__________ 钢材买卖合同 甲方(卖方):__________________ 甲方法定代表人:________________ 甲方委托代理人:________________ 乙方(买方):__________________ 乙方法定代表人:________________ 乙方委托代理人:________________ 合同履行地:____________________ 钢材合同 篇320xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程,其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》,Z某和C某在合同落款处签名,被告公司未盖章,建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程,约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价,又约定以送货单确定的'单价和总金额为结算依据,也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货,共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元,余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜,皆未果,被告公司也不予答复。此时适逢金融危机,原告经受极大资金压力,遂委托律师代理诉讼。 我们接受委托后,经周密调查,掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人,原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同,该合同相对方应为被告公司,同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任,律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元,并起诉Z某、C某为共同被告,要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任,同时向法院申请诉讼保全,全额冻结了被告公司的银行账户,保证了债权的实现。 诉讼中,被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩,并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉,要求赔偿被告损失50余万元。 因双方考虑各自在本案中是法律风险,我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解,经法院主持调解,双方达成调解协议,被告公司于和解当日支付145万元货款。 因诉讼目的已经实现,我方遂申请撤诉。 钢材合同 篇4供方: 签订地点: 需方: 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:供方提供符合需方要求的钢筋及型材 三、交(提)货地点、方式:合同生效后十天内送货至需方指定地点 四、运输方式及到达站港和费用负担:供方负担 五、验收标准、方法及提出异议期限: 按国家标准验收结算方式及期限:预付总价(贰拾玖万捌仟元整)的30%,即人民币(捌万玖仟肆佰元整)合同生效,供方按需方要求的时间提供符合需方要求的钢筋及型材,方组织验收,需方验收合格后,供方提供全额增值税发票后,需方10个工作日内付清余款。 六、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。 七、违约责任:由违约方负责。 八、解决合同纠纷的.方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商 不成,双方可向需方所在地的人民法院起诉。 九、本合同一式两份,双方各执一份。 十、其他约定事项: 供方提供的发票内容需填写为钢制构件。 需 方: 供 方: 地 址: 地 址: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户行: 中 开户行: 帐 号: 帐 号: 税 号: 税 号: 代表人: 代表人: (签章) (签章) 钢材合同 篇5一、双方当事人 供方:(以下简称甲方) 需方:(以下简称乙方) 二、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量求进行送样检测,检测合格后方可投入使用。 三、交货地点、方式:供货方将材料运至XXXXX施工现场。 四、运输方式及费用负担:供方负责运输,运输费用含在材料单价中。 五、合理损耗及计算方式:货到现场双方清点计量。 六、验收标准、方法及提出异议:以____市质量检测中心报告为验收依据。 七、结算方式及期限: 第一批30不结算, 第二批30结算 第一批货款,依次类推,主体完工后一个月内结清余款。 八、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件:无。 九、违约责任: 1、供货方提供不合格材料进场,需方有权不收,退场费用由供方负责; 2、供方按需方计划数量供货,如因供方材料延误工期损失由供方负责; 十、其它约定事项: 1、上述表中单价根据市场单价行情可作调整。 2、结算时提供货款发票。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日________年____月____日 钢材合同 篇6订立合同双方: 施工单位: (以下简称甲方) 电话或传真: 线材加工厂:(以下简称乙方) 电话或传真: 根据《中华人民共和国民法通则》,《中华人民共和国合同法》甲乙双方在平等、自愿的基础上,共同协商订立钢材加工合同,具体合约如下: 第一条:甲方因工程建设的需要委托乙方加工钢筋(线材、盘螺),钢材(线材、盘螺)由甲方负责购买,甲方购买钢筋前,甲方购买进的钢材由乙方负责加工,其内容调直成型。 第二条:加工钢材的规格:6-10线材和8-10三级钢盘螺。 甲方施工工程地点: 第三条:甲方每购进(按过磅重量)一吨钢材给乙方,乙方加工后按理论重量返还一吨钢材给甲方。 第四条:计算方式:甲方购进钢材给乙方按实际过磅重量计算。乙方加工后给甲方的钢材以国家理论重量计算。 第五条:验收规定:甲方必须指定专人对货物进行验收,验收人应及时对产品名称、型号、规格、数量等进行核对,并当场在送货单上签字。如有异议,乙方应及时派人到现场进行重新核对。双方以甲方指定的收货人签字的.送货单作业结算凭证。如甲方在验收过程中发 现与乙方的供货单不符,按不相符部分的钢筋重量在供货单中双倍量扣除,作为乙方对甲方不负责任的罚款。 甲方指定的收货人为: 第六条:交货规定: 1、交货方式:由乙方自备运输车送往工地现场,加工钢筋由乙方自行上下车。 交货地点:施工现场,甲方负责收货人指定地点。 2、根据甲方工程进度的需要,甲方所需钢材必须提前5天购进给乙方并以书面(或传真)形式通知乙方,以便乙方及时加工供货,乙方应在4天内将加工好的钢材送到甲方工地;施工现场因变更、料单错误等特殊原因,钢筋量在2吨内的,乙方应在接到甲方通知后,36小时内及时加工到现场,成品钢筋进场时,并提供该批钢材的生产许可证及产品质量复检证书原件,以便甲方报监。 第七条:经济责任 甲方使用由乙方加工的每批钢材,乙方必须按国家规范及地方相关规范进行加工,如不合格,造成甲方的全部损失由乙方承担,并赔偿甲方由此被建设单位扣除的履约保证金等损失。乙方未经同意,延迟送货,影响甲方工程进度,乙方应当赔付甲方所受的损失,并承担各方损失引起的连带职责。 第八条:乙方可以不违备有关行业标准的前提下,可对所需加工钢筋做适当延伸,以做为其所得利润。 第九条:如建设方或上级检查严禁使用此种外加工的钢材,此责 任均由乙方出面沟通,花费由乙方承担,若阻力较大无法使用外加工钢材,刚双方合同终止,履约保证金待工程完工后退回。 第十条:本合同自双方签字之日起生效,到本工程结束后自行作废。 第十一条:本合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十二条:本合同一式贰份,由甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 代理人:代理人: 负责人:负责人: 电话: 电话: 合同签订日期:年 月日 钢材合同 篇7甲方(需方): 乙方(供方): 甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行,钢材购销合同范本。 一、合同标的。 甲方所购产品名称为——,型号为———,套数为——。设备详细配置见清单,清单中未列出的设备不在本合同供应之列,如甲方有需要另行计价; 二、合同价款及支付。 1、合同总价为¥_________(大写_________元), 2、 签约后支付总价30%的定金; 3、买受方处交付设备后,支付总价的60%的货款; 4 、保留款为总价10%的货款,在设备调试合格后第——月内支付 三、设备运输及风险承担采用——种方式。 1、乙方代办托运,运费由甲方支付,在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。乙方负责装车并承担装车之前的风险由,装车之后的.风险由甲方承担; 2、乙方送货上门并负担运费,甲方负责卸货;卸车之前的风险由乙方承担,卸车及之后的风险由甲方承担。 四、设备交付。 1。交付时间:卖方应于本合同生效日后_____个月内分_____批将设备交付完毕。2。卖方应于交货日_____日之前,通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方,以便买方做好接货准备。 五、设备的验收。 1、设备在交付的同时进行验收,甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收;2、如果发现产品不合规定,应在天内向乙方提出书面异议; 六、资料交付。 卖方应于本合同生效日后______个月内,将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方,合同范本《钢材购销合同范本》。 七、售后服务。 1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作;2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务,在保修期间若因质量问题造成产品损坏,乙方负责免费更换;3、易损件、人为因素和物料腐蚀(光气、氢氟酸、40%以上的NaOH、KHO浓溶液)等造成的设备损坏不在免费服务之列。 八、不不可抗力。 由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时,可延长履行合同的期限或解除合同,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。 九、违约责任。 1、乙方延期交货,逾期一天,乙方按未提供产品总价值的%交纳违约金,违约金最高不超过合同总金额的20%;2、甲方逾期付款,应付款日的次日起,每日承担逾期付款部分总值的%的利息作为违约金,违约金最高不超过合同金额的20%。 十、争议的解决。 若因本合同发生争议经协商不成,选择以下第____种方式解决。1。向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁;2。向原告住所地人民法院起诉。 十一、其它应注意事项: 甲方(签章):乙方(签章): 地址:地址: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 签约日期: 钢材合同 篇8甲方: 乙方: 甲乙双方就 塑钢门窗材料供货一事,经过双方友好地协商,本着平等、公正的原则达成以下共识,其具体内容如下; 一、工程材料用量,约155吨(以实际用量为准)。 二、材质和质量要求:塑钢为川路牌猪肝红色通休粒,规格为60型,整个工程门窗、材料必须通过建筑外窗承受机械力、抗风压分级测试,符合国家标准规范要求,所有型材及附件辅料都应有厂家的检测报告,出厂合格证、出厂比重表,乙方必须无条件为甲方提供上述所有材料。证明和购货税发票。 三、供货价格和方式:整个工程塑钢材料每吨按捌仟柒佰元计算,辅料价格乙方不能高于同类工程用料价格,按同类工程用料价格计算,由乙方运送到甲方工程场地,上下车费用包括在内,乙方必须保证吨量足,如甲方发现数量不足,甲方有权扣留乙方每吨伍佰元的货款,在合同签定后,甲方应支付乙方订货款150000 .00元(壹拾伍万元整),此款在第一车材料到场时在此车货款中扣除, 四、付款方式 乙方按甲方提供的数量及规格在约定的时间运送到工程场地后,甲方应以现款方式付给乙方每车材料款的95%货款,余下5%在第二车材料到场时结清,以此方式至整个工程材料供完后,甲方不能扣押乙方任何主辅料供货款。 五、在工程结束时,材料如有余剩,乙方必须按供货价格退还给甲方后余剩材料由乙方自行解决。 六、违约责任 甲乙方双方如不履行合同或单方面解除合同的,违约方应承担总工程材料5%的.违约金,同时,若违约方给对方造成经济损失的,应当承担赔偿经济损失的责任。本合同文字的手写部分与打印部分具有同等法律效力。 合同未尽事宜经双方协商解决。 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字后即刻生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钢材合同 篇9甲方:(以下简称供方) 乙方: (以下简称需方) 根据《中华人民共和国合同法》之规定,供需双方经充分协商,特订立以下合同条款以便共同遵守: 一、供货内容: 乙方为满足【__ _____】建筑工程的需要,约于_20xx__年_8__月_25__日至工程完工为止,向甲方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢,不少于_4000__吨,规格、品种以工程施工实际情况为准。合同有效期内,甲方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于乌鲁木齐市水磨沟区观园路。 二、订价方式: 甲乙双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格,此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具,货到场地由乙方安排工地负责吊卸。 三、质量标准: 甲方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。 四、供货和签收、对账方式: 1、乙方应提前半个月向甲方提供乙方工程钢材半月到一月内使用计划,作为甲方拟定钢材供货计划依据。 2、乙方指定 (身份证号码: ,电话: )为乙方货物接收人,负责甲方所有到场钢材交接工作。钢材进场前,乙方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于甲方。 3、在施工期间,乙方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单,发货前三天将需求清单,用书面通知或E-mail、传真方式通知甲方,甲方E-mail: ,传真 。 4、接到乙方需求清单后三天内,甲方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由乙方负责保障和协调。 5、乙方工地昼夜收货,所供材料到达乙方指定工地现场后2小时内,乙方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。乙方货物接收人核对认为有差错时,应立即电话通知供方,甲方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。 6、所供钢材乙方核对无误后,乙方接货人应当即在供方送货清单上签字确认,否则视为乙方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。 7、甲方指定___________、___________为对账人,(其中一人即可),乙方指定___________、___________为对账人,(其中一人即可)。 五、验收方法: 1、甲方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件,并加盖供方质保书专用章。 2、钢筋表观质量应该符合国家标准。 3、钢材到场24小时内,乙方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测,结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知甲方参与复检,并对到场钢材妥善保管;甲方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许乙方提出的异议和处理意见。 4、检测期限为钢筋进场乙方签收后十五天内,钢筋进场十五天内乙方无有效检测结果向甲方书面反映质量问题时,该批钢筋乙方视为质量合格。到场钢材检测不合格时,该批钢筋检测费用由甲方承担。 5、钢材到场应先检后用,甲方对于乙方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。 六、结算和付款方式: 甲方第一次钢筋进场约_550__吨时即之日起,两个月内付清第一次钢筋款项。此后每满_300_吨对账结算一次,并于二日内付清货款,若半个月内未付货款按每_1_吨每日加收叁元人民币,作为对甲方补偿。 七、有关责任: 1、乙方非质量问题中途退货,拒绝接货,则乙方应向甲方支付该批次钢材货款总额10%的违约金,并承担由此产生的一切费用并赔偿甲方损失。 2、乙方临时变更需求清单时,甲方交货日期相应顺延;在已发货的条件下,乙方临时变更需求清单须事先征得甲方的同意,未对甲方造成影响的前提下,甲方应满足乙方需求。 3、乙方需要甲方推迟时间发货,应在原交货期限前 5 天通知;否则视为乙方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。 4、变更到货地点时,乙方应在交货前5天通知供方,并征得甲方同意。 5、变更接货人,乙方应在交货前5天通知甲方,交货前乙方应将新的接货人的身份证复印件和乙方授权书交于甲方。 6、甲方在合同规定的'期限内不能交货时,乙方可以另行采购,甲方还应向乙方支付不能交货部分的货款总值10%的违约金。 7、对于复检不合格的钢材,乙方应在收到检测报告的当日将结果通报甲方,同时有权拒收并要求退货,甲方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。 八、不可抗力: 任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时,应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由,在取得有关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。 九、解决合同纠纷的方式: 本合同如果发生纠纷,当事人应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。 十、其它条款: 双方提供的电话、联系方式必须真实有效,长期处在畅通状态。 十一、本合同自签订之日起生效。合同执行期间内,任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份,均为正本,具有同等法律效力,双方各持两份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钢材合同 篇10签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就钢材买卖事宜达成协议如下: 第一条 所购钢材基本情况 单位: 第二条 质量标准: 第三条 交货: 第四条 验收:对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定 不符或有其他质量问题的.,买方有权提出异议,异议经核实成立的,卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的,应当合同承担违约责任。 验收标准: 第五条 付款方式及时间:双方约定以第1种方式支付价款。 1. 签定合同时,买方支付定金 元(定金不得超过总价款的20%),货到验收合格后一次性支付余款; 2. 付款前,卖方应当向买方开具合法发票。 第六条 违约责任: 1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,并应向买方支付合同总额20%的违约金,同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。 2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货 日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,并应向买方支付合同总额20%的违约金,同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。 第七条 争议解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第(二)种方式解决: (一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向甲方所在地人民法院起诉。 第八条 其他约定事项: 第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担 的责任的,仍以本合同为准。 第十条 本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。 第十一条 本合同自买卖双方签字盖章后生效,本合同一式两份,买卖双方各执一份,具有同等法律效力。 买方(章): 卖方(章): 住所: 住所: 邮编: 邮编: 电话: 电话: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: E-Mail: E-Mail: |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。