网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 销售合同
范文

【精选】销售合同范文锦集五篇

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编整理的销售合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

销售合同 篇1

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

一、鉴于乙方为本合同商品合法生产商，甲方希望购买本合同商品；依此，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商，一致同意下述合同条款：

二、数量及检验：交货地验收，商品溢短装2%以内，视为已完全履行合同，按实际数量结算货款。

三、质量及检验：以甲方出具的质量检测报告为准 或国家标准GB或以样品为准 。乙方送货到达后，甲方立即抽检验收，/或甲方自提货物三日内抽检验收，未提出书面异议，视为质量合格（包括但不限于标准、规格、品种）。若出现质量争议，协商不成，共同封存样品，委托第三方检验。

四、交货期限及地点：乙方送货/或甲方自提，10xx年01月07日至 月 日于 （地点）交货。或乙方代办运输，费用有甲方承担，风险自交给承运人后由甲方承担。

五、货款结算方式：本合同签订后，三日内甲方预付货款50%，即人民币 元整；货到后七日内甲方支付剩余货款；汇款至乙方指定银行账户。

六、原料及包装：合同中所有原料均采用xx年当季水稻，所使用的包装均为乙方市场通用包装。

七、违约责任

1、乙方延期供货，经甲方书面催告后10日内仍未履行的，甲方有权解除本合同，乙方退还已收甲方预付款及银行贷款利率计算的利息。

2、甲方延期付款，乙方有权延期交货；若乙方选择/或已经交货，甲方应当支付货款及延期付款金额按银行贷款利率计算的利息。

八、安全提示：

1、本合同商品为食品，必须按商品说明存储，才能保证保质期内食品安全。因存储不当，导致食品不安全，由甲方承担责任。

2、甲方只能在本合同商品保质期满前10日销售，在本合同商品保质期满前食用。因超过保质期，导致食品不安全，与乙方无关。

九、相关规定：

1、本合同未尽适宜，双方协商解决；协商不成，通过乙方所在地人民法院诉讼解决。

2、本合同双方签字盖章后生效。

3、本合同一式两份，甲乙双方各一份。

甲方： 乙方：

法定代表人/或授权代表： 法定代表人/或授权代表：

电话： 电话：

签订日期：

销售合同 篇2

20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

案情回顾

邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

法律分析

关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。

关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的.15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元

法条链接

《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”

销售合同 篇3

销货单位（甲方）：xxxxxxxxxxx有限公司合同编号：购货单位（乙方）：

签订地点：公司办公室签订时间：

第一条：粮食品种、数量、价款、交（提）货时间

第二条：质量标准、用途：20xx年产玉米，国标二等以上，水份不超过14.5%，水份超1扣1.3，杂质不超过1%，不完善粒不超过5%，霉变不超过2%。

第三条：包装标准、供应、回收及费用负担：散粮。

第四条：损耗标准和计算方法：以院内检质检斤数量为准。

第五条：交（提）货方式、地点：公司院内交货。

第六条：运输方式、到达站（港）和费用负担：散粮运输。

第七条：检验标准、方法、时间、地点：以第二条为检验标准。

第八条：结算方式及期限：到货三日付款。

第九条：本协议解除的条件：双方协商解决。

第十条：违约责任：本协议双方必须共同遵守，如果一方违约，违约所造成的经济损失由违约方负责赔偿。

第十一条：本协议争议的解决方式：本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；若协商不成，可交由仲裁委员会解决或依法向人民法院起诉。第十二条：本协议一式二份，购货方留存一份，销售方留存一份。第十四条：本协议自签定之日起生效。

销货单位：xxxxxxxxxxxxx有限公司购货单位：

法人/代理人（签字）：法人/代理人（签字）：开户行：

帐号：

开户行：帐号：

销售合同 篇4

甲方(代理商)_________旅行服务公司乙方：______________

地址：____________________________ 地址：______________

为共同拓展旅游、商务酒店订房市场，更加深入巩固酒店客源，充分发挥甲乙双方在各自领域优势，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：

一、合同签订后，表明乙方成为_______旅行网成员单位，甲乙双方有义务为会员提供优质服务，并在酒店明显位置放置“新概念旅行网会员单位”标志。

二、酒店客房预定

1.甲方为其会员预定乙方客房，预定方式是：甲方通过传真向义方发送会员定单，明确会员用房类型、日期、数量、天数等。乙方在收到订单后___分钟内向甲方回传有乙方操作人签名定单，完成交易，乙方并将订单转到酒店前台，保证客人顺利入住酒店，得到满意服务。

2.如定单无注明或提供客人准确航班、车次，所有订定房只保留到当天___：___.

3.持旅行卡成员可直接入住酒店，乙方负责将客人信息反馈给甲方，甲方根据乙方提供反馈旅客订房数量及时给客人增加积分。

三、房款支付

1.前台现付：一般会员前台现付。

2.挂帐支付：会员中特殊客人(如贵宾)可挂款支付，由甲方在每月_______日前结算。

四、结算方式

酒店、代理商、总公司统一结算时间为每月_______日。

五、甲方义务和权利

1.甲方义务为乙方免费宣传，媒体包括电视、电台、互联网、报刊杂志、各地传单等。

2.甲方将本着对会员负责态度如实将乙方推荐给会员，作到不夸大、不贬低。

六、乙方义务和权利

1.乙方义务为甲方提供乙方资料，并保证其资料真实性。

2.合同签订后，表明乙方加入_______旅行网会员单位，有义务在酒店明显位置放置甲方标志。

3.甲乙双方合作是互利，乙方必须尽力推销旅行卡和商务卡，并保证会员得到乙方优质服务。

4.乙方必须尽力销售旅行服务卡。

七、协议有效期

1.本协意自签订之日生效，一式三份，甲方二份、乙方一份，各份均具有同等法律效力。

2.合同期满后，双方如无异议，本合同自动延伸一年。

八、履行本协议发生争议，双方应尽量通过友好协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方有管辖权人民法院起诉。

九、客房价目表：(如果客房类型过多，请复印此页)

房型：_____________________

季节：_____________________

门市价：_____________________

协议价：_____________________

销售价：_____________________

旅行卡：_____________________

团队价：_____________________

早餐 ：_____________________

备注：_____________________

1.售价=协议价+雇金。

2.雇金=_______元(普通酒店)、_______元(特推酒店)、_______元以及以上(各种相应推广与宣传)。

3.旅行卡价=协议价(客人持旅行卡可优先直接入住，酒店不必再向公司反雇金)。

4.淡季时间：_____________________

旺季时间：_____________________

旺季时间：_____________________

甲方：____旅行服务公司 乙方：________________

电话：________________ 电话：________________

传真：________________ 传真：________________

签约代表：____________ 签约代表：____________

操作人：______________ 操作人：______________

开户行：______________ 开户行：______________

帐号：________________ 帐号：________________

日期__________________ 日期__________________

销售合同 篇5

甲方（购买方）：__________ _______________

乙方（出卖方）：_________________ ________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：

一、关于合同标的物

甲方因位于 的 建设工程需要，向乙方购买石材（石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》）。

二、关于质量要求

本合同所涉石材质量采用以下第（ ）方式确定：

1、国家标准。

2、行业标准。

3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。

4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。

5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：

三、关于石材色差

甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。

四、关于石材加工。

本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。

五、关于供货期限

本合同的供货期采用以下第（ ）方式确认定：

1、自本合同签订后之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。

2、自甲方书面通知之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。

3、按甲方通知在 个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起 个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。

4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：

六、关于交货方式与交货地点

本合同交货方式和交货点采用下列第（ ）方式：

1、乙方送货至甲方指定的位于 工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。

2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于 材料仓库自提。 运输费用和装卸费用由甲方承担。

3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。

七、关于石材验收

1、甲方指定 、 为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是 、 、 、 .

2、按本合同第六条第（1）项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第（2）项即甲方自提方式交货的，甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收。按本合同

第六条第（3）项交货的，第一承运人对货物数量和表面质量的验收视为甲方的验收。

3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。

4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。

5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。

八、关于合同价款与支付方式

1、合同价款。本合同暂定价为人民币__ _____元，其中石材价款为人民币____ 元，加工费为人民币_____元。供货结束后，按实结算。

2、支付方式。本合同签订后_ ____日内，甲方须向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即计人民币______元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的 日内，余款一次性付清。

九、关于货款结算

供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方。甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见。如在收到乙方提交的结算单后30日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议。

十、关于合同的担保

本合同签订后的 日内，甲方应向乙方支付总合同价款的20%的款项即人民币 元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的20%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。

十一、关于合同的变更与解除

1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。

2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：（1）甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同；（2）乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。

十二、关于违约责任

1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之 向乙方支付违约金；乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之 向甲方支付违约金。

2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。

十三、关于争议解决

因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。

十四、关于其他约定

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

十五、附则

1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。

2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

年 月 日 年 月 日
随便看

　

范文网提供海量优质实用美文，包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文，为您写作提供指导和优质素材。

　

Copyright © 2004-2023 ixindu.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/23 4:50:41