标题 | 承包合同 |
范文 | 关于承包合同【推荐】 在人们的法律意识不断增强的社会,人们运用到合同的场合不断增多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家收集的关于承包合同,欢迎大家分享。 关于承包合同1甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据我国《合同法》等相关法律法规规定:甲乙双方本着诚实信用的原则,经双方平等协商一致,同意将甲方所属现在正常生产的采石场的开采、生产加工等事项承包给乙方,达成本合同,具体条款如下: 第一条:合同标的 1、矿名:石料有限公司 2、地址: 第二条:合同期限 1、本合同签订时间为叁年:具体计算按生产成品总量450万吨为准。 2、本合同协议承包期限届满后,经双方协商,在同等条件下,乙方具有优先续签权。 第三条:甲方权利与义务 1、甲方保证承包期内,本矿山的所有证照合法有效,符合正常开采施工条件,并提供一套证照复印件给乙方作为合同附件。 2、甲方有权对乙方在生产期间内进行安全生产的监督和检查,有权检查乙方有关人员的`资质证书是否具备上岗的工作条件。资格证书不符合资质要求的,可责令限期改正,乙方必须向甲方提供相关人员盖有公章的资质证书手续备案。 3、甲方有权检查乙方是否为人员和工人办理社会和意外伤害保险,发现未办理的,甲方有权不准其员工或工人在甲方的矿区内工作。 4、乙方所生产的(5mm以下)石粉不计价,全部归甲方所有,甲方 5、矿山开采工作形成的所有工程产权属甲方所有,采出矿石及其附产品均由甲方自行处置。 6、甲方给乙方提供炸药价格,暂时按现行价格2万元/吨计算。炸药由甲方提供供应指标手续,费用由乙方自理。 7、由于甲方原因造成乙方停产每月超过七天以上的要补助乙方工资。除政府政策、法定民俗节假日、自然灾害及人力不可抗拒的因素外。 第四条:乙方的权利与义务 1、乙方必须依法组织生产,建立规范的安全管理制度和严密有效地组织体系,相关生产人员持证上岗,服从安检部门及公司安全生产管理,相关生产人员购买安全生产责任保险(每人保额不低于60万元),并向甲方提供保单复印件。乙方在组织生产过程中,如发生的人员伤亡及设备事故,相关的经济与法律责任全部由乙方自行承担。签订合同时向甲方交纳50万元人民币作为安全生产等项的责任保证金。合同解除时退还给乙方(不计利息)。 2、乙方在合同承包期内所组织生产的开采设备、机械、工具、用具、设施等都由乙方自行负责。矿石开采、生产加工过程中,所发生的人员工资、福利、保险及工伤赔付费用、设备维护费用、设备更新费用、炸药、电力与燃油费用、矿石产品的装卸费用、基础工程建设、安全责任罚款等相关费用都由乙方承担。 3、乙方保证根据甲方要求生产产品,年生产优质成品石不得低于150万吨,保证产品干净、无杂土,规格分类清楚。在生产料确保不和销售过程中如果出现质量问题,一切损失由乙方承担。(详见:gb/t14685-20______《建筑用碎石、卵石》) 4、甲方提供乙方生产人员的住宿及磅房等设施。 第五条:结算价格 1、成品石料结算价格为人民币吨车板价13元/吨(含上车费)。石粉上车按0.5元/吨补给乙方。 2、结账时间为每月结算一次,按月结账,以次月10号结清。 第六条:违约责任 1、乙方每年生产成品石料必须达到150万吨。如高于该产量,甲方奖乙方每吨1元(按超出部分),乙方未完成按每吨1元扣除。 2、双方必须遵守本合同条款:诚信守约,违约方向守约方赔偿经济损失人民币200万元。 3、因自然灾害、当地政府政策变化等不可抗拒的原因,造成合同无法履行时,双方协商办理结算,解除合同。 第七条:争议解决 因本合同履行过程中所发生的争议,由相关各方应友好协商解决,如协商不成,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。 第八条:生效及其它 1、本合同一式六份,自甲乙双方签字后立即生效,甲乙双方及担保方(见证人)各执两份,具同等法律效力。 2、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 关于承包合同2甲方: 乙方: 根据《民法典》及有关法律、遵循平等自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程装修事宜协商一致,特订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点 三、承包方式:人工费清包 四、工期根据甲方要求工期完成。 五、承包内容:内墙抹灰 六、结算方式:按抹灰墙面空口实算11元每平方计算,后来增加的人数抹灰以空口实算12元计算。(包括阳台全部空口实算)。 七、质量要求:乙方严格按现行规范标准及甲方要求施工,工程质量必须达到合格。 八、付款方式:按形象进度付款,即内墙面六层全部完成付10万元生活费,全部完成以后付工程款的90%,待全部完成并验收合格后工付工程量的.95%,剩余的________年后全部付清。 九、甲方责任:负责材料、机械进出场及技术监督、技术交底,提供乙方人员住宿条件及暂住治安费用,因材料及机械故障造成的停工及质量问题由甲方承担(室内砼突出部分均由甲方派人剔凿)。 甲方:乙方: 日期 关于承包合同3甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国农村土地租赁法》、《中华人民共和国森林法》等法律法规的规定,为了加强山林管理,盘活集体资产,美化、绿化家园,现将集体有所有权的山林租赁给乙方经营。为明确双方的`权利和义务,经双方协商一致,签订合同如下: 一、承包地名:王XX。四至为: 面积: 二、承包期限:________年____月____日至________年____月____日止计年。 三、上交租赁款:共计人民币(大写)万仟佰拾元角分整。 四、交款方式及时间: 租赁款人民币万元整,一次付清现金万元,下欠两万元按合同上交壹仟元,上交时间为每年____月____日。 五、双方的权利和义务: 1、乙方有经营管理权,山林改造种植需报公司同意见; 2、2 、在合同租赁期内,如遇租赁范围土地被国家征用或农场规划使用,乙方必须服从,征用后,乙方损失由乙方与开发方协商处理解决,甲方可进行协调。 3、乙方在合同租赁期内无权拒绝本族人在王XX葬坟,但葬坟对山林造成的损失因协调处理,适当补偿。 4、承包期后________年,乙方砍伐应由生产队控制,确保承包期结束后保持山林原貌不变。 5、乙方在以后续包中有优先承包权。 6、乙方获得承包合同权后,如不按时上交年费、乱砍乱伐、任意改变山林地貌等甲方有权单方面终止合同,无需退还乙方所有上交款,且收回山林经营权,其乙方损失甲方概不负责。 7、其他未尽事宜,双方另行协商。 六、本XX版合同 式3 份,甲方和乙方各执1 份,报果茶公司备案1 份。 七、本合同自签订之日起生效。 甲方(盖公章): 乙方(盖章): ________年____月____日 关于承包合同4发包人(甲方): 承包人(乙方): 兹有 乡 村荒山一处,因经费短缺,无力管理,经研究协商,决定由 承包。特订立本合同,以资共同遵守。 一、该处荒山西起 ,东至 ,北起写,南至 。共计 亩。 二、经甲乙双方共同点数,荒山内现有杨树X棵(其中成材树 棵),李树 棵,均已挂果,其他杂树 棵。 三、承包期为 年。承包期间,乙方只能在荒山上植树,不得做其他经营,但乙方可以自主选择种树的种类,甲方不得干涉。前三年内,包括乙方,未经批准任何人不得随意砍伐现有树木,更不得毁林开荒,违者将追究有关人员责任。 四、乙方在承包期内,应严格执行“开荒育林”的方针,除加强管理、防火防盗外,每年应有计划地培育幼林X棵。承包期结束之时。荒山上的树木不得少于X棵,否则少一棵罚款 元。 五、乙方每年付给甲方荒山管理费×元,甲方应提供开荒育林资源使用上的'便利。承包期间如有被偷伐、毁损等情况.由乙方负责。 六、在承包期内,乙方经有关部门批准,可间伐树木,所得收入归乙方所有。 七、甲、乙双方协议制定荒沟管理规定,甲方需协助执行规定的实施。若有违反规定者,乙方应及时向甲方报告,乙方可要求甲方在半月内履行协助义务,甲方应追究责任人毁林等相关责任。甲方逾期不履行的,致使承包任务不能完成时.乙方可以解除合同。 八、在合同有效期内,未经双方协商同意,任何一方不得变更合同内容或无故中止合同,不得违反合同有关规定,否则应承担相应的赔偿责任。 甲方: 村委会 代表人: (盖章) 乙方: (盖章) 关于承包合同5发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点:麻城宋埠 三、承包方式:包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。 3、工程量的'确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。 4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。 甲方:乙方: 代表:代表: 年_____月_____日年_____月_____日 关于承包合同6合同编号: 发包人: (简称甲方) 承包人: (简称乙方) 签订地点: 签订时间:____年____月____日 根据我国<<合同法>>的规定,为明确双方权利、义务和责任,经双方协商签订本合同。 一.工程项目: 1.工程名称:(网络安装工程) 2.工程地点: 3.承包范围和内容: 4.工程项目计划批准单位: 5.工程造价大(写): (具体设备名称、数量和价格见附件) 二.权利、义务和责任: (一)发包方: 1.本合同签订后____天内向乙方提交网络工程许可证。 2.____年____月____日前,甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案,双方签字后作为本合同的附件。 3.____年____月____日前,甲方负责接通施工现场总的施工用水源、电源,应满足施工用水、用电量的需要。 4.本合同范围外的工程费用由甲方承担,如电源线路、设备操作台等。 5.甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求(品牌、规格、型号),有权要求乙方予以更换。 6.甲方负责对网络设备的日常维护(如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等)。 7.甲方应为乙方的施工创造条件,凡因甲方原因致使工程延期,如________等等,则应赔偿乙方由此造成的经济损失。 (二)承包方: 1.本合同签订后____天内,由乙方按设备清单采购全部硬件设备。 2.乙方负责网络布线,所需时间为____天。 3.乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作,所需时间为____天。 4.乙方不得安装与本合同不相符的设备,否则应负责更换,由此造成工程延期的,应向甲方赔偿实际经济损失。 5.乙方对安装的电脑设备实行年免费保修,其它设备年免费保修,具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡;免费保修期满后的设备维护只收取成本费用。 6.乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决;对非明显的硬件故障,由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。 7.乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时,应迅速、及时地解答。三.工程期限:自____年____月____日至____年____月____日止。 四.工程质量:本工程质量应达到的'要求是 五.工程验收:由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组,以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据进行验收。 六.工程价款的支付与结算: 1.本合同签订后____天内,由甲方支付工程造价的____%给乙方; 2.乙方采购全部设备并经甲方验收后____天内付清剩余款项; 3.甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。 七.施工与设备变更:甲方需要设备或者改变施工线路,如果设备已经采购或者线路已经布置完毕,则必须征得乙方同意;如果前述行为尚未发生或者部分发生,则由双方另行协商处理,并由甲方赔偿乙方的实际损失(包括退货费用、差旅费、人工工资等)。 八.违约责任: 1.乙方违反本合同第二条第(二)款及第三、四条约定,则由乙方负责无偿修理或者返工,并偿付甲方违约金____元(按工程款项%-%计算)。 2.甲方违反本合同第一条第(一)款约定,除竣工日期得以顺延外, 还应赔偿乙方由此造成的经济损失____元。(指购买设备积压损失、运输费用、 差旅费、人工工资等)。 3.甲方违反本合同第六条约定,以及收到乙方送达的验收通知书____天后不进行验收的,则偿付乙方逾期付款赔偿金(按每日万分之 计算)。 4.甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。 九.其他约定:甲方后期新增设备及其工程施工,由双方另行协商。 十.本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按____ 种方式解决: 1.提交____仲裁委员会仲裁; 2.依法向____人民法院诉。 十一.本合同一式两份,双方各持一份。 十二.附件网络设备清单; 网络布线方案; 上述附件均为本合同的组成部分。 发包方(签章):承包方(签章): 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 住所:住所: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 电话:电话: 邮政编码:邮政编码: 年月日 年月日 关于承包合同7委托方(甲方): 承接方(乙方): 工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:工程概况 1.工程地址:___________________________________ 2.居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总计施工面积____________平方米。 3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4.委托方式:____________________________________________ 5.工程开工日期:______年______月______日 6.工程竣工日期:______年______月______日 工程总天数:________天 第二条:工程价款 工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________元; 2、人 工 费__________元; 3、设计费__________元; 4、施工清运费__________元; 5、搬卸费__________元; 6、管 理 费__________元; 7、其他费用(注明内容)______________元。 第三条:质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。 2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。 3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。 4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。 第四条:材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的.材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。 第五条:付款方式 1. 合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。 甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。 2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。 3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。 4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。 第六条:工程工期 1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。 2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。 3. 在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。 4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。 5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。 第七条:工程验收 1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。 3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。 甲方: 日期: 乙方: 日期: 关于承包合同8甲 方: 乙 方: 根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,乙方通过 方式取得甲方 荒山的承包经营权,经双方共同商定,达成如下协议,特立此合同: 一、甲方将位于(组)的荒山发包给乙方使用,其四至为: 东至: 南至: 西至: 北至: 二、乙方承包后,承包使用期限即从起至 年 月 日终止。 三、乙方所承包的土地使用权承包款为人民币 元整,付款方式为: 四、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权,但不得转包。 五、甲方要尊重乙方所承包荒山的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对荒山的`开发治理成果全部归乙方所有。 六、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方不负责其他任何名目的费用。 七、乙方将荒山承包后,甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒山资源,发现问题及时书面通知乙方。 八、甲方保证该荒山界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。 九、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币 万元,退还乙方承包荒山所付的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包款。 十、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。 十一、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付给乙方,不得拖欠。否则,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。 十二、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价,其结果对双方均有约束力。 十三、此合同发生纠纷由 裁决。 十四、本合同一式四份,甲、乙双方各一份、公证处一份、 经公证处公证后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 关于承包合同9甲方:(以下简称甲方)---装修单位 乙方:(以下简称乙方)---北京某某装饰公司 依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下: 一、 工程概况及承包方式 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程承包方式:包工包料 4、 工程概况:建筑面积 平方米。 二、 工程装修内容 综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程 三、 工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据; 工程造价为:¥ 元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准) 四、 工程期限 工程开工日期:20xx年 月 日 工程竣工日期: 20xx年 月 日 五、 质量要求 按国家建设部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。办公室装修合同范本 六、 付款方式 1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的 2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的 3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的 4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。 七、双方责任 1、 甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、 乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议: 1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。) 3、 工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、 其它未尽事宜由双方协商解决。 6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。 甲方单位名称: 乙方单位名称: (盖公章) (盖公章) 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: 甲方(发包方): 乙方(承包方): 一、工程概况 1、工程地点: 2、工程名称: 3、承包形式: 4、承包内容: 5、承包范围: 6、工程整体造价定为金额(大写):________(人民币),(小写):_____________¥,工程竣工验收后,按实际发生工程量进行结算。 7、资金来源:甲方自筹资金。 二、合同工期 合同工期总日历天数___天,年月日开工,20xx年月日前竣工。 1、因甲方未按合同条款履行合同,或因甲方要求设计变更导致返工、误工、影响工期,工期顺延。对乙方造成误工的,付误工费每天100元,造成材料浪费由甲方负责。 2、因乙方原因导致工程延误,乙方每日按总工程造价的千分之一进行赔偿。 3、非乙方造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周累计计算),工期相应顺延。 三、付款方式 合同订后,甲方付预定总款____%材料备用金,工程完工验收合格,乙方送达工程结算书两天内,甲方付款至___%。余下_____%留作质保金。保修期年。保修期满当日退还。 四、双方代表 (一)甲方代表 1、合同签定三天内,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明四份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电信等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2、指派为驻施工工地履行合同的代表。负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、等级手续和其他事宜。 3、甲方的指令、通知由甲方代表签字后,以书面形式交由乙方代表,乙方代表在回执上签收后生效。确认必须时,甲方代表可先发出口头命令,但在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予以执行。甲方代表不能及时给予书面确认,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复,应视乙方要求已被确认。乙方认为甲方指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申报,甲方代表在收到乙方申报后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的'指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应的顺延。 4、乙方进场开工前7天,甲方必须把所有项目的施工图纸交给乙方施工,如因此而误开工,甲方负责因误责任。 5、委托进行工程监理,监理公司全面履行监理义务,对乙方的工程施工过程进行质量控制,确保工程顺利实施。 (二)乙方代表 1、指派为驻施工工地履行合同的代表。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、等级手续和其他事宜。 2、乙方要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执上签收后即生效。 3、如甲方收到乙方书面要求、请求及通知,如24小时不予回复,则应视甲方同意乙方的要求。 五、甲方职责 1、施工场地具备施工条件的要求及完成时间:在乙方进场开工前,甲方应将建筑物内的现有管理及居住人员全部撤离大厦以及拆除已经废除的构筑物和设备。 2、甲方对工程质量、进度进行监督检查。 3、提供施工中所需水、电资源。 4、物业所收费用及施工过程中所发生的水电费用甲方自理。 5、开工前,水准点与座标控制点交验,图纸会审和设计交底。 6、及时进行施工现场隐蔽和材料的验收工作。 7、甲方应按合同要求及时付款。 8、在收到乙方工程整体验收通知后,在48小时内组织验收。 六、乙方职责 1、严格按照施工图纸和《建筑装饰工程验收规范》(jgj93—91)和《建筑安装工程质量检验标准》(gbj300—88)等有关技术规范、规程、标准施工。 2、乙方提供设计、施工资质证书及相关资料和证件。 3、组织施工图纸交底,制定《施工进度计划》交由甲方审批签字后,严格按计划施工。 4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。验收合格后方可进行下一道工序。 双方约定隐蔽工程和中间工程的验收部位:由乙方自检后报甲方在48小时内进行验收,甲方不能按时参加验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。 5、提供装修材料设备表,经甲方认可后可施工。工程所用主材必须经甲方验收后才能使用。 6、在工程施工过程中,甲方如提出设计修改意见及增减项目,须提前与乙方代表联系,并办理变更手续后乙方按变更内容进行施工。 7、做到文明施工、安全施工、施工期间凡由乙方原因所发生的安全事故,一切责任、费用由乙方负责。施工人员的计生管理、人口暂住以及防疫等项目和费用由乙方负责。 8施工过程中,若发现施工班组的能力达不到本工程的进度和质量要求,甲方有权要求乙方更换施工班组,乙方必须在接到甲方通知当日内给予答复和更换班组。 9、乙方在施工期间必须遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫工作,处理好由施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 10、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:及时通知甲方及有关单位,费用由甲方承担。 11、乙方负责协调与当地的工农关系的处理,并对由以上产生的纠纷承担责任。 七、竣工验收工程具备竣工验收条件后,乙方提供竣工图三套或按建筑工程及装饰装修的有关要求提供相关资料文件,工程要求按国家标准达到合格级别。工程竣工交验后,乙方按照《建筑工程质量管理条例》中的要求进行质量保修。内装饰保期为一年。机械设备部分则根据厂家或国家的标准执行(非乙方职责范围,不予保修)。 发包方:________________________________ 承包方:________________________________ 工程名称:______________________________ 工程地点:______________________________ 建筑面积:_________________平方米;层数:_____________ 结构类型:________________;檐高/跨度:_____________米 批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)_______________ 工程性质:(指基建、技改、合资等):___________________ 承包范围:_________________________ 承包方式:_________________________ 质量等级(优良或合格):_________________________ 工程承包造价(金额大写):_______________________ ¥:_____________元 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议: 第1条工期 1.1本合同工程定于____年____月____日开工;于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。 1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因从此增加的经济支出:____________________ 1.3工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:_________________________ 第2条图纸 发包方于_____年_____月_____日,向承包方提供___套图纸。__ 第3条发包方、承包方驻工地代表。 发包方工程师姓名:___________; 项日经理姓名:_______________。 第4条发包人工作 开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。 第5条承包人工作 5.1每月_______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。 5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。 承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。 第6条工程质量检查及验收。 6.1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方己经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。 6.2工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。 发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 第7条设计变更及合同价款的调整 7.1施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。 7.2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:_________________________ 第8条工程价款及结算 8.1双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。 第9条材料设备的供应。 9.1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。 9.2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。 9.3承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。 第10条争议 发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决: 第一种争议解决方式:向_____________仲裁委员会申请仲裁; 第二种争议解决方式:向_____________人民法院起诉。双方约定按第____________种争议解决方式解决。 第11条违约 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本_______份。 第13条补充条款如下:__________________________ 本合同订立时间:_________年_____月_____日(即日起生效) 发包方(章)________承包方(章)_________ 地址:_______________地址:_______________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ 委托代理人:_________委托代理人:_________ 电话:______________电话:______________ 开户银行:___________开户银行:___________ 帐号:_______________帐号:_______________ 邮政编码:___________邮政编码:___________ 关于承包合同10甲方: 乙方: 根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,乙方通过村委招标方式取得甲方荒山岩石林地的承包经营权,双方共同商定,达成如下协议,特立此合同: 一、甲方将位于丹寨与都匀交界相邻的荒山岩石林地共计1700亩发包给乙方使用,其四至为: 东至:现有公路至西往王司镇公路边右上。 南至:小冲坡下小河沟以右边至北到老猫冲坡梁分山岭一线。 西至:现有肆座小山相隔荒坝的水沟。 北至:现有坝固镇王家大田以上分水岭一线。 二、乙方承包后,承包使用期为三十年不变,即从二OO九年八月十八日至二O三九年八月十八终止。 三、乙方所承包的荒山、岩石林地使用权及其地方附着物总承包款为人民币贰拾万元整,付款方式分为两次10年为1次,先付后使用。 四、乙方承包荒山岩石林地后应积极治理,在荒山上植树,种草或搞多种经营,经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范围内的'林木、粘土、沙石等矿产资源和建造固定设施。 五、乙方对所承包的荒山岩林地有独立经营自主权,但必须符合国家相关政策规定,但不得转包。 六、甲方要尊重乙方所承包荒山岩石林地的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。 七、乙方在所承包的荒山、岩石、林地在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方不负责其它任何名目的相关费用。 八、乙方将荒山岩石林地承包后,甲方有权监督、检查督促其治理和利用资源,发现问题及时书面通知乙方。 九、甲方必须保证该荒山、岩石林地界线内无人争议,如有纠纷,甲方责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。 十、甲、乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除合同,须付给乙方违约金5万元并拆还乙方对荒山岩石林地的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理定价,作价款一次性付给乙方,如乙方违约导致解除合同,甲方不予追还乙方承包款。 十一、如在承包期内国家建设用地,应首先从征地款中保证向乙方支付实际损实和未履行年限的预期利益损失。 十二、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同,如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果经济投入合理作价归甲方。作价款一次性付给乙方,不得拖欠,否则此合同期限顺延至甲方将全部价款付清后合同终止。 十三、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认可的权威部门进行评估作价。其结果对双方均有约束力。 十四、本合同发生纠纷由法院裁决。 十五、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,乡政府备案1份,双方签字盖章后生效。 甲方(盖章代表签字): 乙方(签字): 年 月 日 年 月 日 关于承包合同11甲方、 乙方、 依照《民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律等,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本工程的钢筋工施工项目达成一致,订立本协议。 一、乙方承包甲方邦盛现代城步行街3门市楼钢筋工程。注(包括二次结构及屋面全部工程)。 二、承包方式、大包清工。 三工程质量标准、合格。 四、承包价格、(建筑面积按实际面积为准),不包括税金。 五、甲方职责、 1、负责提供所需原材料。 2、按合同支付工程款。 六、乙方职责 1、服从工地管理人员管理,对本工程质量进度负责。 2、对所属人员的安全及人员调配负责,如发生安全事故,甲方将按其对工地造成经济损失的一倍付款。 3、严格按图纸文件说明及规范施工,做到下料准确,搭配合理,变更按实际费用增减;如出现质量问题无条件返修并承担所造成的一切经济损失。 4、对本工程中所需机械、工具、电线、扎丝、焊条、钢筋焊接、线绳等小五金和梁内底梁X垫块及马XX的'垫块均由乙方负责,搞好文明施工,做到活完场地清,料场整洁有序。 5、夜间需加班时乙方必须无条件服从,每个阶段不能按时完成的甲方有权自行处理。6、由于乙方自己管理不善所造成的安全事故及伤害他人的均由乙方负责,并处以对工地造成损失一倍的罚款。 7、不准酒后进入工地,酗酒闹事,违者罚款500元。 8、严禁在工地偷盗,楼内大便,违者罚款1000元。 以上条款每违约一次罚款200元。 七、付款方式、 1、二层封顶一周内付总款30%。 2、四层封顶一周内付总款20%。 3、六层封顶一周内付总款20%,八层完工付总款20%。 4、屋面及二次结构验收合格后,无质量问题剩余款一次付清。 八、施工日期________年________年完工。本合同一式两份签字生效。 甲方(公章)________ 乙方(公章)_________ 法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________ ________年____月____日 ________年____月____日 关于承包合同12甲方: 法定代表人: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》《农村土地承包法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经前楼村委会同意后,在平等、自愿的基础上,甲方将土地承包给乙方经营管理,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。 第一条 承包范围 甲方将位于本村西 郑本宏厂房西侧部分土地承包给乙方,面积为 2亩。其四至范围为: 东至: 南至: 西至: 北至: 第二条 承包期限 承包期三十年,即从二O××年×月×日起至二O××年×月×日止。 第三条 承包价款及交款方式 承包期内,乙方每年需按每亩地700斤麦子共计1400斤麦子交给甲方,乙方于合同签订后需每年按合同的起始日期上交给甲方本年度的1400斤麦子,甲方出具收据。乙方除每年定时定量上交1400斤麦子外,乙方在合同期内不再负责其他任何名目的土地费用。 第四条 甲方的权责 1、甲方应该保证承包合同范围内土地的`经营使用权属、四至边界与村民等他人无任何纠纷和争议。如发生问题,由甲方负责协调处理;如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。 2、承包期内,甲方同意乙方在承包范围内从事农业种植,养殖等多种经营活动;经政府有关部门批准同意后,有权从事非农业生产,可以充分开发利用承包范围内的资源进行生产、生活等固定设施投入。如需要办理审批手续,甲方无条件的给予支持协助,手续费用乙方自负。 3.对于乙方所从事的生产经营活动,国家或者上级主管部门如有贷款、现金或物资等扶持政策,甲方应积极协助申报,全额分配给乙方,不得不配合或从中截留。 4、甲方要尊重乙方的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,乙方所承包土地的开发治理费用投入、固定设施投资全部由乙方自行承担;乙方自行生产建设投入后形成的资产仍归自己所有。 第五条 乙方的权责 1、乙方对所承包土地的承包期内经营使用权,以及承包期内生产建设投入所形成的资产有转让权和继承权。 2.乙方在不影响自己的生产经营、不损坏自己切身利益的前提下,可以为承包范围外周边的村民提供与自己生产经营范围相关联的有益的生产服务。 3、乙方需在国家法律规定范围内合法生产经营,不得从事违法的生产经营活动。 第六条 合同终止 1、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方同样条件下续签合同;如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入,合理作价后归甲方所有,作价款一次性付给乙方,不得拖欠。否则,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。 2、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。 第七条 违约责任 甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须对乙方的治理成果、经济投入作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包费。 第八条 其他附则 1、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价,其结果对双方均有约束力。 2、本合同一式两份,甲乙双方各一份。 3、本合同双方签字后生效。 甲方(盖章): 法定代表人(签字): 乙方(签字): 二O 年 月 日 关于承包合同13发包人(以下简称甲方)__________ 承包人(以下简称乙方)__________ 经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目:输、平整。 二、承包方式:包挖、包运、平整。 三、承包价格:开挖、运输土方元立方米。 四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自________年____月____日开始施工,在求整平。 五、质量与施工要求: 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。 六、安全要求: 1、开工前、乙方应做好本工种工人的.安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。 3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式: 工程完成经验收合格后的 八、仲裁与调解: 如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日________年____月____日 关于承包合同14甲方:________ 乙方:________ ____年____月____日 甲方(发包方):_________ 现地址:_________ 乙方(承包方):_________ 现住址:_________ 身份证号码:_________ 为了落实联产承包责任制,充分调动生产积极性,提高经济效益,甲方经研究决定,将鱼塘进行招标承包,乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下: 第一条乙方承包鱼塘的土名:_________,鱼塘面积:_________亩_________分_________厘。 第二条承包期限_________年_________月,即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。 第三条承包金额和缴交方法:鱼塘承包总金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。鱼塘每年承包金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分,每年的承包金应于当年_________月_________日前一次性缴交完毕。 第四条在承包期内,乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电管站的管理,并按照甲方指定地方装上电表和漏电开关,才能用电,一切费用由_________方负责。电费由乙方负责。 第五条甲方提供鱼塘给乙方承包经营,乙方必须按规定养殖水产物,不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘,期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。 乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。 乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。 第六条在承包期内,乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物,期满后应拆除搬迁或停止耕作,若新承包者愿意受让,可继续保留,但绝不允许前者保留使用,否则甲方有权雇请民工强制进行拆除,所需一切费用,仍要乙方支付。 第七条在承包期内,因国家建设或者乡镇需要征用土地时,甲乙双方应无条件服从,本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿,有关青苗补偿费归乙方,土地补偿费和其他补偿费归甲方。 第八条养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于_________米。 乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。 如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。 甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。 第八条乙方在承包期间有下列情形之一的,甲方有权解除合同,并无偿收回发包的鱼塘: 1。乙方擅自将承包的鱼塘转让、转租、转包、转借、或者以合作,联营为名,实质是改变承包经营者的(若遇特殊情况经甲方批准并办妥手续者除外); 2。乙方丢荒、丢耕、或未经甲方同意擅自改变承包鱼塘的用途和进行破坏性、掠夺性经营,经甲方劝阻无效,造成地力、生产力下降的; 3。乙方利用承包鱼塘进行非法活动,损害公共利益的; 4。乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天的; 5。法律、法规规定其他有关解除合同的情形。 第九条风险责任:乙方在承包期间所发生的`一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失),债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由_________方负责,与_________方无关。承包款仍按承包合同规定缴交,但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同,乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方,由甲乙双方协商解决。 第十条本合同实行抵押承包的原则,在签订合同时,乙方必须在_________天内按鱼塘承包款总额_________%作为承包押金给甲方,即押金金额为_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分,作为履约的保证。承包合同期满,若乙方能履行合同,则甲方应退还抵押金给乙方。 第十一条违约责任: 1。甲方未经乙方同意提前解除合同,视为违约,甲方应双倍返还乙方承包押金_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。 2。乙方若中途退包,提前解除合同,视为违约,甲方将没收乙方缴交的承包押金_________万仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。 3。乙方逾期缴交承包款,须向甲方支付违约金,每逾期一日,按拖欠承包款总额每日_________%计付违约金,若拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天,甲方有权解除合同,没收乙方缴交的承包押金,并无偿收回发包的鱼塘。 第十二条纠纷的处理办法:_________。 第十三条本合同经甲、乙双方签字或盖章并经_________鉴证后生效。本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,会计入帐一份,合同鉴证机关一份。 第十四条其它条款:_________ 甲方(公章):_________乙方(签章):_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_________签订地点:_________ 关于承包合同15乙方: 甲乙双方本着互惠互利、实现双赢的原则就乙方承包甲方轧花、脱绒生产事宜签定如下合同: 一、合同期限 本合同自20______年7月至20______年7月三个轧期。 二、承包范围 1.轧花部分:喂花、轧花、打包、计量、按批号堆放,不孕籽打包堆放。 2.短绒部分:脱绒清理回收、打包、计量、分类堆放。 三、承包费 1、皮棉(净重)、短绒(净重)、不孕籽(净重)甲方给付乙方加工费按巴楚地区平均价格执行,以双方确定价格为准。甲方确保乙方二条生产线每年加工量不少于皮棉5000吨,否则差额部分按50元/吨补足。第年加工费根据当地市场变化而变化。 2、叉车员工的工资、柴油、配件由乙方承担,调度装车由甲方安排,装车费用按每吨产品给付乙方8元。 四、甲乙双方的义务和权利 1、乙方安排人员招收定岗,进行设备的调试、维修和技术操作培训,并进行全面质量管理、劳动纪律管理和岗位技术培训及人身安全管理教育。 2、乙方必须为上岗人员提供人身意外伤害保险。 3、乙方必须保证每星期内停机全面保养机器设备一次。 4、皮棉加工质量要达到国家现行棉花标准,不得有混级出现。 5、在生产期间如有工人造成人身伤害或设备损坏事故,由乙方全面负责,甲方不承担任何责任。 6、车间设备维修费用由乙方承担,三个轧期结束后乙方按承包时接受设备原有形态归还甲方。 7、生产期间工人的劳动保护(如手套、口罩、肥皂)有乙方提供。 8、生产期间消耗材料(如机器配件等)有乙方提供并开具增值税发票,甲方认可;由甲方垫付的包装材料由甲方按市场价(不得高于市场价)向购买方开具增值税发票,乙方签字认可;生产电费以供电部门发票为准,乙方签字认可;人工工资由乙方向当地税务部门开具劳务费发票,所产生的税费由甲方承担。 9、生产过程中如发生火情,承包方要及时积极组织人员进行补救(包括籽棉货场)。 10、生产期间工人的宿舍食堂由甲方提供,餐厅费用及水电费由乙方支付。 11、因外界因素影响导致停电限电,甲方不承担责任,甲方负责与外界联系,协调电力公司用电。 12、乙方每天必须及时如实将日产报表给甲方保管上报。 13、甲方的所有设备在没有甲方的允许下一律不准外借,发现一次将对承包人进行1000元的罚款,并当日内将外借设备追回。, 14、甲方交给乙方的叉车,乙方要进行定期保养维修,并责任到人,叉车出现大小修理费用全部由乙方承担,轧期完毕后要保证叉车的完好。 15、整个轧期结束后,计算完毕各项指标后,扣除一切应除的.项目,乙方预留10万元承包加工保证金。 五、结算方式 按日生产的加工量凭入库手续和甲方认同的质量标准结算当月加工费(每月30日结算),按净重结算,次月10日发放工资。 六、甲方提供承包范围对外的服务和支持,保证给乙方合适的管理环境,无特殊情况不予干涉。 七、乙方必须遵守本公司的各项规章制度,配合甲方把加工工作做好,不得损害双方的利益。 八、生产之前的机器修理配件购买及其费用由乙方承担。 九、责任追究 1、甲乙双方在合同执行期间,要互相信任,互利合作,出现问题及时协商解决,对本合同条款不完善之处经充分协商进行补充,任何一方不的私自修改、终止合同。 2、乙方管理不当,完不成加工任务和产品质量达不到标准,给甲方造成经济上的损失,有乙方负责。 3、在执行合同条款过程中,若发生争议,甲乙双方本着友好协商解决,解决不成交甲方所在地人法院诉讼解决。 十、合同有效期 20______年至20______年轧花结束 十一、承包合同经双方盖章(签字)生效,望共同遵守,本合同一式三份,甲乙双方各执两份。 甲方签字(盖章):乙方签字(盖章): ______年______月______日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。