标题 | 工程转让简单协议书 |
范文 | 工程转让简单协议书 在当今社会生活中,人们运用到协议书的场合不断增多,签订协议书可以保护当事人的合法权益。那么什么样的协议书才是有效的呢?下面是小编整理的工程转让简单协议书,希望对大家有所帮助。 工程转让简单协议书1编号:_____ 甲方:_____ 乙方:_____ 根据合作建房合同《编号:_____》,经甲乙双方充分协商,由甲方以总价_____万_____元包干价将自动化科学技术大楼整体项目及现状(已完成基础工程、主体框架一层和二层框架柱),建筑面积约_____平方米转让给乙方(含现施工现场钢筋、模板、机械设备等),乙方不再支付下述费用(原有班组工人工资发放、退场及工地已施工所剩余模板、木方、钢筋和其它现有原材料所欠的货款由甲方支付),甲方同时将该项目原来所有的60%股权全部转让给乙方。 1总价及付款方式 乙方支付甲方费用按总价比例支付(签订协议后7日内支付总价的40%计350万元、竣工后待广东省科学院自动化工程研制中心支付700万工程款时再支付余款的30%计120万元、竣工验收后收回广东省科学院自动化工程研制中心支付全部工程款后付清余款计90万元),以上款相均不计息。 2工期 甲方应办理工期顺延手续180天,按原合作建房合同《编号:_____》中工期顺延(如果因为亚运延期则相应推迟)。 3责权 1)乙方应保证充足开发资金、负责本项目±00以上部分的建筑工程款的投入资金,负责指派工程部项目负责人三名(工程部经理一人、财务会计一人、工程部副经理一人)参与项目公司开发建设,所有项目受益归乙方。 2)甲方对上述项目没有向乙方交底的外债负有永久责任,如果发现在甲方清单外还有欠债,与乙方没有任何关系,绝不在乙方转包的总金额内支出。 3)甲方在乙方支付350万元时将工地场地、材料及四证文件、施工许可证、技术资料、图纸、设备设施移交乙方,清退现场工人及材料商,由乙方自主经营、自负盈亏。但甲方自始至终有协助乙方收回工程款的义务。乙方也有向甲方提供工程相关进展情况的义务。 4免责 1)如果乙方没有按合同规定收回投资,则乙方给甲方的还款顺延。 2)甲方退场后,如果有任何原来该项目的管理人员或者工人在工地闹事,全部责任归甲方。 5其它 本协议书违约金_____元。 本协议书一式四份,双方各执二份,自首笔资金到位之日起生效。 甲方:_____乙方:_____签约人:_____签约人:_____ 身份证:_____身份证:_____ 电话:_____电话:_____ 日期:20_____年_____月_____日 日期:20_____年_____月_____日 工程转让简单协议书2转让方:_________(下称“甲方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 受让方:_________(下称“乙方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 鉴于: 1._________年_________月_________日,_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》,将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方; 2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。 甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本合同,共同遵守执行。 第一条标的物 甲方转让给乙方的标的物为: 位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。 第二条价款及支付 一、价款 甲方转让房产总价格为人民币_________元。 二、支付 1.本合同自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元; 2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元: A.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下; B.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》,将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体; C.本市房地产交易中心受理房产过户申请。 3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元。 第三条税费 1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担; 2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。 第四条双方义务 一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理,具体如下: 1.甲方于本合同生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书; 2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项: A.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》; B.开具售房发票; C.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。 二、乙方义务 1.如期支付房产转让款; 2.协助办理房产权属证书。 第五条合同变更与解除 一、修改本合同须经双方协商一致并签署书面补充合同: 二、出现下列情形之一,甲方有权解除合同: A.乙方逾期付款超过120个工作日; B.乙方未能协助甲方办理房产证书。 三、出现下列情形之一,乙方有权解除合同: A.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至甲方名下; B.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下; C.甲方对房产的权益存在瑕疵,包括但不限于:不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下; D.未经乙方书面同意,甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。 四、解除合同书面通知到达相对方之日起,本合同即告解除。 五、本合同解除之日起5个工作日内,甲方将已收取的房产转让款退还乙方。 六、本合同的解除不影响违约方承担违约责任。 第六条违约责任 任何一方违反本合同规定,须赔偿相对方因此遭受的损失。 第七条合同的变更 当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜,须经双方协商一致,签订补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 第八条合同附件 本合同附件包括但不限于:_________。 第九条不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十条争议的解决 本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条权利的保留 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。 第十二条后继立法 除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。 第十三条通知 本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。 前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。 一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。 第十四条合同的解释 本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。 第十五条生效条件 本合同自各方的'法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。 第十六条其他 本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_________代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_________签订地点:_________ 工程转让简单协议书3甲方:枣阳市xx贸易有限公司 乙方:__________ 丙方:__________ 依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致,特定立本协议,其约定如下: 一、甲方与乙方在20_____年_____月_____日签订的《建设工程施工承包合同》20_____年_____月_____日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方,由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。 二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万_____元,付款时间为:签订合同之日20_____年_____月_____日付款20万元,剩余40万_____元由内方在20_____年_____月_____日前全部付清,期付款由内方向乙方支付违约金5万_____元。 三、该转让合同签订之日起,所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关,因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。 四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库,双方同意互不找钱,甲方必须保证丙方轿车出入通道。 五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效 甲方:枣阳市xx贸易有限公司 乙方:_____ 丙方:_____ 后附: 1、20_____年_____月_____日是(建筑工程施工承包合同) 2、20_____年_____月_____日(建筑工程施工承包合同补充协议) 20_____年_____月_____日 工程转让简单协议书4甲方: 身份证号: 地址: 乙方: 身份证号: 地址: 鉴于:甲、乙双方于 年 月 日与××房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)签订《商品房买卖合同》(以下简称《合同》),甲乙双方共同向开发商购买“××市××区 苑 座102房产(以下简称102号房产)”;甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务;该102号房产已由乙方实际占有;双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商,就有关事宜达成如下协议。 一、转让标的 甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利(包括但不限于:转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权)转让给乙方,乙方愿受让该合同权利。 二、转让价款及支付方式 双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整(¥350,000.00元整)。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户,视为已经支付: 户名: 账号: 开户行: 。 三、双方的承诺与保证 1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性,甲方对该合同权利具有完全的处分权。 2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内,将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。 3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内,根据乙方的要求,配合乙方到 公证处,在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字,并配合乙方申请公证。 4、自本协议生效之日起,102号房产所产生的孳息由乙方享有,其全部风险也由乙方承担;甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后,《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使,全部合同风险也由乙方承担。 5、乙方承诺,本协议生效后,乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。 四、有下列情形之一者,本协议终止: 1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务; 2、双方就解除本协议另行达成书面条款; 3、由于不可抗力导致本协议无法履行。 五、违约责任 本协议生效后,各方均应恪守,任何一方违约,应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。 六、争议解决及其他 1、因履行本协议而产生的争议,双方应协商解决;协商不能达成一致的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。 2、本协议一式三份,双方各执一份,甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。 3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效;本协议由双方于 年 月 日签订于 市 区。 甲方(签名): 乙方(签名): |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。