标题 | 劳务合同 |
范文 | 【精品】劳务合同锦集5篇 现今很多公民的维权意识在不断增强,越来越多事情需要用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编帮大家整理的劳务合同6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。 劳务合同 篇1甲方: 法定代表人: 联系方式: 乙方: 法定代表人: 联系方式: 根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》,甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,同意签订本合同,以便共同遵守。 一、合同的类型和期限 第一条 本合同的类型为:_________;期限为:_________。 (一)有固定期限合同。期限____年,自____年____月____日至____年____月____日。 (二)无固定期限合同。自____年____月____日起。 (三)以完成一定工作任务为期限的合同。具体为:____。 二、试用期 第二条 本合同的试用期自____年____月____日至____年____月____日。 第三条 录用条件为:________。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。 三、工作内容 第四条 乙方的工作内容为:_____________。 第五条 甲方因工作需要,按照诚信合理的原则,向乙方说明情况后,可以调动乙方的工作岗位。 四、工作时间和劳动条件 第六条 乙方所在岗位执行____工时制,具体为:__________。 第七条 甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作。 第八条 甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳务防用品和防暑降温用品。 第九条 甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训,提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。 乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。 五、劳动报酬 第十条 本合同的工资计发形式为:____________。 (一)计时形式。乙方的月工资为____元(其中试用期间工资为____元)。 (二)计件形式。乙方的劳动定额为____,计件单价为____。 第十一条 甲方每月___日以货币形式足额支付乙方的工资。 第十二条 本合同履行期间,乙方的工资调整按照甲方的工资分配制度确定。 第十三条 甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的,应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。 六、保险福利待遇 第十四条 甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。 第十五条 乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。 第十六条 乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。 第十七条 甲方为乙方提供以下福利待遇:___________。 七、劳动纪律 第十八条 甲方应依法建立和完善各项规章制度;甲方应将各项规章制度告知乙方或者进行公示,并组织乙方学习;甲方的各项规章制度变更后,应及时告知乙方。 第十九条 乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德。乙方违反劳动纪律和规章制度的,甲方可依据本单位规章制度给予纪律处分,直至解除本合同。 八、违约责任 第二十条 甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止,解除劳动合同证明书。 甲方违法解除合同的,应支付经济补偿金。 甲、乙双方违法解除劳动合同,给对方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。 九、争议解决 第二十一条 双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议之日起,60日内向工程所在地有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。 十、其他 第二十二条 本合同未尽事宜,或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的,按有关规定执行。 第二十三条 本合同一式___份,甲乙双方各执____份。经双方签字盖章后生效。 甲方(盖章): 委托代理人(签章): ______年_____月____日 乙方(签章): 委托代理人(签章): ______年_____月____日 劳务合同 篇2合同编号: 甲方(用人单位)全称: 法定代表人: ,单位地址: 委托代理人: ,本市(县、区)办公地址: 乙方(劳动者)姓名: 居民身份证号码: 户籍所在地: 省(自治区、市) 市 县(区) 乡(镇) 村(街) 本市(县、区)住址: 根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动合同办法》等有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经协商一致订立本合同。 一、合同期限 第一条 本合同期限为(从下列a、b中选择): a、有固定期限的劳动合同。合同期自 年 月 日起,至 年 月 日止; b、以完成一定的工作为期限的劳动合同。双方的具体约定为: 第二条 试用期约定为(从下列a、b中选择): a、无试用期; b、试用期自 年 月 日起,至 年 月 日止。 二、劳动岗位和工作内容 第三条 甲方安排乙方从事工种(岗位)。根据生产经营的需要,在乙方能够胜任的前提下,甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理分配的生产任务。 三、劳动报酬 第四条 甲方根据国家有关规定和乙方工作岗位,确定乙方工资标准为(从下列a、b、c中选择;无论采用何种标准,每月工资总额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准): a、按月工资标准计算劳动报酬,每月工资为¥ 元(人民币大写: ); b、按工日工资标准(1工日=8工时)、根据乙方实际工作时间计算劳动报酬,每工日工资为¥ 元(人民币大写: ); c、根据乙方完成工作量计算劳动报酬,具体标准为: 第五条 甲方应按本合同附件样式制作记工考勤卡,交乙方保管,作为计算工资的原始凭证。甲方应指定专人作为记工员,对乙方每天工作内容、工作时间(工作量)等在记工考勤卡上予以记录;甲方项目部应在每月月中和月末对记工考勤卡上的记录进行审核、确认。 第六条 对于乙方非因本人原因而全天不能工作的,甲方按每天 ¥元(人民币大写:)的标准计算误工费,列入当月工资支付给乙方。 第七条 工资按月支付,具体支付、结算方式为 (从下列a、b中选择;无论采用何种支付、结算方式,每月支付额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准): a、每月 日前结算付清上月工资; b、每月 日前支付¥ 元(人民币大写: ),余款按如下约定结算支付: 第八条 工资发放方式为(从下列a、b中选择): a、银行代发:甲方为乙方在银行开立工资结算账户,工资发放均通过此账户进行; b、现金发放:甲方直接向乙方发放现金,乙方本人凭身份证原件领取并签名确认。 四、工作时间 第九条 工作时间为(从下列a、b中选择): a、人实行标准工时制。乙方每天工作8小时,每周工作40小时,休息2天。 b、甲方根据建筑业生产特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其他工作和休息办法,并报劳动部门备案。甲方应按照国家法律、法规和我省有关规定,合理安排乙方的工作和休息时间。 五、社会保险和福利待遇 第十条 甲方依法参加工伤社会保险,按规定缴纳工伤保险费。其他保险和福利待遇按国家和我省有关规定以及双方约定执行,具体如下: 六、劳动保护 第十一条 甲方应按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定,向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必需的劳动工具、劳动保护用品,对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查,改善生产、生活条件,保障乙方的安全和健康。 第十二条 甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。 第十三条 甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求,其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(jcj146-20xx)。 第十四条 乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程,有权拒绝违章指挥和冒险作业,对甲方管理人员漠视职工安全和健康的行为有权进行检举和控告。 七、劳动纪律 第十五条 甲方可以依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理,已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律。 八、本合同的解除、变更、终止 第十六条 经甲乙双方协商一致,本合同可以变更或解除。 第十七条 有下列情况之一的,甲方可以随时解除本合同: 1、乙方在试用期间被证明不符合招用条件的; 2、乙方提供虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系状况证明的; 3、乙方严重违反甲方劳动纪律或规章制度的; 4、乙方有偷窃、打架斗殴、赌博等行为,经教育仍不悔改的; 5、乙方严重失职、营私舞弊,给甲方利益造成重大损害的; 6、乙方被依法追究刑事责任的。 第十八条 有下列情况之一的,乙方可以随时通知甲方解除本合同: 1、在试用期内的; 2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; 3、甲方不能按照劳动合同约定支付劳动报酬的; 4、甲方不能按照国家规定和本合同约定确保劳动条件的。 第十九条 有下列情况之一的,劳动合同终止: 1、固定期限的劳动合同,合同期满甲乙双方任何一方不再续订的; 2、以完成一定的工作为期限的劳动合同,工作完成的。 第二十条 本合同解除或终止之日起5日内,甲方要与乙方进行工资结算,并一次性付清所有未发放工资。 九、违约责任 第二十一条 违约责任规定如下: 1、甲方未按本合同规定期限发放工资,且未征得乙方同意的,除须全额补发工资外,还应按每天¥ 元(人民币大写: )的标准向乙方支付违约金(自本合同第七条约定的发放期限届满之日起算)。 2、任何一方违反本合同给对方造成损失的,应予赔偿。 3、其他: 十、双方约定的其它事项 第二十二条 双方约定: 十一、劳动争议处理 第二十三条 甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时,可协商解决;协商不成的,任何一方可以在劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提出书面仲裁申请。任何一方对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起15日向人民法院提起诉讼。 十二、其它事项 第二十四条 本合同未尽事宜,或与现行法律法规、本省规定有抵触的内容,按法律法规和本省规定执行。 第二十五条 本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方必须严格遵守执行。 本合同一式三份,甲乙双方各执一份,一份报劳动部门备案。 甲方(盖章): 乙方(签字): 甲方法定代表人(委托代理人):(签字或盖章) 年 月 日 年 月 日 劳务合同 篇3甲方:xxxx公司 乙方:xxxxxx 此合同本着公平、公正的原则,双方协商而订立。因 乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务,特订立如下条款: 一、工程概况 1、工程名称:xxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 2、工程地点:xxxxx第号地块 3、工程内容:xxxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。 三、合同价额:xxx万元(以结算为准),其中人工劳务费和机械费xxxx万元 四、甲方的基本权利与义务 权利: 1劳务管理费。支付方式:甲方以xxxxx公司每次拔款为依据拔付,扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。 2、如果乙方需要甲方提供发票,税费由乙方负责缴纳。 3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害 4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为,甲方有权单方面解除本协议,本工程管理费用不予退还。 义务: 1、甲方在本协议生效后,应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。 2、如业主不能及时支付劳务工人工资的,甲方有义务协助乙方向业主追讨,乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。 3、对乙方提出在合理要求,尽可能提供好服务 4、不得违反本合同规定,干涉乙方的经营自主权。 五、乙方的权利与义务 权利: 1、有权决定乙方的机构设置,人事任免和人员在聘任 2、有权依照有关规定奖惩,招用职工和辞退违纪人员 4、实行内部独立核算、自负盈亏。 5、一切正常利润归乙方所有,不受甲方干涉 义务: 1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。 2、乙方农民工工资必须到甲方账户,并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方 3、乙方负责解决施工过程中发生的事件,自行解决施工条 件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全,如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故,一切赔偿责任由乙方承担,与甲方无关。 4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决,与甲方无关。 5、认真负责进行施工项目的质量和安全,对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任,甲方不承担一切责任。 6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督;如果不为工人买保险,则工人不得上岗,如果本工程工地上发生的一切安全事故,一切责任与甲方无关。 7、本工程所产生的一切罚款,全部由乙方负责,与甲方无关。 8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费,若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务,乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。 9、甲方在乙方的权益受到侵害时,乙方需要甲方提供帮助时,乙方应支付有关的费用。 乙方责任 1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员,自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工,进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册,应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有 关证件,乙方为进场施工人员购买人身意外保险,进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗,未经登记或安全教育擅自上岗者,每人每次处以500元的罚款,罚款归为甲方。 2、因工程延误工期,质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任,全部由乙方承担。 3、甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务,应由乙方负责。待定由甲方承担的'责任由乙方承担。如甲方与xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的,法院判决甲方承担赔偿责任的,甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。 4、乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同》,或中途另找其他劳务公司。 5、乙方不得与工程建设方(发包方)和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。 6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资,施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。 7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与,工程价格结算资料应提供一份给甲方。 8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行,乙方应当按所做工程量 结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。 9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担,甲方不负任何责任。 六、本合同签字盖章生效,工程完工后失效,一式二份,甲、乙双方各执一份 甲方:xxxxxxx 法定代表人: 乙方代表人: 签署日期: 劳务合同 篇4甲方:湖南六建装饰设计工程有限责任公司 (简称甲方) 乙方: 程乐华劳务队 (简称乙方) 甲方根据生产需要,确定使用乙方承担新乡市商业银行综合楼玻璃幕墙工程 施工任务,承包形式为劳务承包,遵照中华人民共和国合同法和有关文件规定,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同,共同遵守执行。 一、承包范围内的工作,按劳务承包方式承包,即:包工、包工具、包安全文明施工。包与玻璃幕墙工程有关的全部材料的卸车工作及进场材料场内堆码整齐,施工现场全部水平及垂直运输和场内的二次转运。 二、乙方施工人员年龄必须为18至45周岁,身体健康的男性公民,思想素质好,遵纪守法,维护甲方的形象及利益,技术工种必须是具有一定的技术水平的熟练技工,并有上岗证、身份证或执照,乙方必须对其所属员工负责,并提供一份花名册交甲方。 三、乙方必须按施工图以及甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工,乙方人员进入施工现场后,必须接受甲方施工管理人员的管理和监督,熟悉并遵守甲方有关规章制度,严格按施工操作规程施工。施工质量必须优良,测点合格率达到100%,乙方不按上述要求施工,达不到优良标准,甲方可采取强制措施进行整改,发生的费用由乙方自行承担。 四、 乙方负责人对进入现场施工的乙方人员要加强安全知识教育,严格执行安全操作规程,加强安全生产,未经安全教育,一律不准上岗。乙方人员不准擅自开动各种机械、电气设备,杜绝一切事故的发生。如发生安全事故,一切经济损失及法律责任由乙方承担。 五、 乙方必须保证按甲方生产计划的要求完成所承担的工作,乙方必须充分保证甲方生产计划安排所需的施工人员,施工中每完成一个单项工作必须做到工完料净,场地清洁,造成浪费损失,按制度罚款和赔偿一切损失。如因乙方的原因造成工期延误致使甲方受到相关单位的处罚,一切损失由乙方承担。 六、 甲方负责提供施工中大型施工机械设备(塔吊、外用电梯、搅拌机、和灰机、斗车),乙方自用劳动工具(个人工具、切割机、切割机刀片、直条、铝合金靠尺、灰线)等全部小型工具由乙方自理;电锤、电钻、劳保用品由乙方负责。 七、乙方人员进场后,必须遵守项目部内部各项规章制度和新乡市对外来务工人员的规定;对居住宿舍区确保每天文明清洁,施工操作区域工完料清。 八、 承包单价、工期及工作内容 按单项工程或分项工程人工费总包干(含工程工作内容管理费、进出场路费、安全工伤事故费、高温费、防寒费及有关劳保福利费,无其它任何停工费用,包括下雨、下雪、冰冻、停电、停水等)。 1、承包单价:雨篷:105元/㎡,全玻地弹门:35元/㎡。 2、工期: 3、工作内容:主幕墙为方钢龙骨架,外喷氟碳漆,(包括层间防火防雷和幕墙外装饰部位) 面积按实结算,不展开面积。2、点支雨篷:变截面工字钢焊接喷氟碳漆,焊不锈钢爪件,连接耳板斜拉杆,玻璃安装钢化玻璃。调试。 九、 结算 结算必须以施工图纸实际工程量为依据,质量达到合同要求才能结算,并预留质保金5 %,质保期 两年。 付款方式: 按工程进度付款,合同签订后,付进场费用人民币一万元整,工程完成50%付已完工程量的30%,工程完成80%付已完 的保金一次性付清。在质保期内如发生返修,乙方应在接到甲方通知后行维修,所发生的维修费用从质保金里面扣除。上述规定乙方没有做到,给工程进度、质量所造成的损失,甲方随时可以对乙方处罚、退场或终止合同,结算按已完工程量的 70 %进行结算或不予结算,乙方不得以任何原因及借口,故意拖延交接手续及出场时间(交接手续或出场时间自通知起三日内完成),否则,乙方必须承担由此给甲方所造成的一切损失。 本合同一式两份,甲乙双方签字生效,未尽事宜,另行协商。 甲方代表: 乙方代表: 联系电话: 联系电话: 身份证号: 身份证号: 年 月 日 年 月 日 劳务合同 篇5甲方: 乙方:_______________(身份证号:__________________) 经乙方申请,甲方决定派遣乙方赴日本某公司(以下简称日本公司)进行劳务输出,双方在平等自愿协商基础上,签订本协议: 第一条:到日本工作期限 1.1 乙方到日本公司工作的期限为从 年 月 日到 年 月 日,期限届满乙方应立即回国并回甲方工作;甲方有权自行决定缩短、调整或结束工作期限的权利。 第二条:出国费用承担及出国履约保证金 2.1 乙方应在出国前向甲方支付以下费用: (1)办理护照等出国手续费用人民币13500元; (2)单程去日本机票约人民币3500元(按实结算); (3)出国前三个月在国内的培训费用人民币1000元。 2.2 除上述约定外,乙方还应在出国前向甲方支付出国履约保证金人民币壹万元,若出现下列情况之一,乙方除要赔偿甲方因此造成的损失外,该出国履约保证金还应作为违约金赔偿给甲方: (1)乙方不愿出国; (2)因乙方的原因而无法出国、不能出国; (3)因乙方的原因,乙方被日本公司退工等而导致乙方无法完成三年工作时间。 如未出现上述情况,乙方回国到甲方工作后,上述出国履约保证金即退还给乙方。 第三条:工作报酬及回国履约保证金 3.1 乙方在日本公司工作期间的报酬约定为:第一年每月为5万日元、第二年和第三年每月皆为6万日元;加班报酬约定:第一年每小时为300日元、第二年每小时为320日元、第三年每小时为350日元。 3.2 乙方同意,甲方可要求日本公司每月从上述报酬中扣除2万日作为乙方的回国履约保证金,若出现下列情况之一,该回国履约保证金应作为违约金赔偿给甲方: (1)三年工作期满,乙方不愿回国或因乙方的原因无法回国、不能回国; (2)乙方回国后拒绝和甲方签订期限为三年的劳动合同或拒绝回甲方工作的; (3)乙方回国在甲方工作期间,乙方以个人理由解除劳动合同,或乙方严重失职或违反劳动合同中的条款而被甲方解雇。 如未出现上述情况,乙方回国到甲方工作三年后,上述回国履约保证金即退还给乙方。 第四条:在日本公司工作期间的义务 4.1 乙方在日本公司三年工作期间的食宿等费用开支皆由乙方本人承担,国内的养老等社会保险金皆由乙方个人承担,先由甲方代为支付,乙方回国后直接支付结算给甲方。 4.2 乙方从工作中获得的任何技术、知识、信息,均应保密,未经甲方事先书面允许,不得公开、泄露或提供给予他人,乙方的保密义务在本合同终止后继续有效三年。 4.3 乙方应认真学习、勤奋工作,在出国期间不得有下列违约行为: (1)触犯法律,违反当地有关劳动或其他条例; (2)参与或牵涉政治敏感性活动; (3)闹事、扰乱社会秩序和作出有损甲方和日本公司声誉的举动; (4)进行危险性运动或活动; (5)故意致使自己不能或无法继续参加工作的任何行为; (6)抵触或违反日本公司的劳动纪律及规章制度。 第五条:本合同经甲方的授权代表、乙方签字后生效。 第六条:本合同中如有任何条款被裁定无效,并不影响其余余款的效力,合同双方应协商修改有关条款,使合同保持有效。 第七条:本合同未尽事宜,双方可随时协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条:双方在履行合同过程中如发生争议应友好协商解决,协商不成可通过甲方所在地法院诉讼解决,双方同意不在其他任何机构提起针对对方的诉讼、仲裁或劳动仲裁。 第九条:双方确认,本合同是双方真实意思表示,是以双方平等协商一致基础上签订的,双方对合同内容理解一致。 甲方签章:乙方签章: 日期:日期: 雇用方(甲方): 劳务方(乙方): |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。