标题 | 项目施工合同 |
范文 | 项目施工合同范本(精选8篇) 随着法律观念的深入人心,合同出现的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的项目施工合同范本(精选8篇),欢迎大家分享。 项目施工合同1甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方委托乙方对_____________________工程的施工,为明确双方权利义务,保证工程顺利完成,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定,甲,乙双方本着诚信,公平互利的原则,经协商签订如下合同条款,以资共同手信守。 一、分项工程名称及实施地点 1、分项工程名称:_____________________工程。 2、实施地点:_____________________工程施工现场 二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式 1、承包内容: 2、承包方式: 3、承包价款:_______/吨 4、付款方式:每月根据乙方完成的工程量结算付_______%的人工费,剩余_______%的费用等主体完工后,并经监理,业主验收合格后一次性付清。 三、工期及施工质量要求 1、工期要求 乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工,施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务,按本合同“施工管理及质量,进度考核办法”进行考核 2、施工质量要求 1)执行国家,电力行业建筑工程规程规范、验评标准。 2)施工项目完成率_______%,质量验收合格率_______%,质量优良率不小于_______% 四、施工管理及质量、进度考核办法 1、乙方按照甲方批准的项目进行施工,并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目,乙方应积极响应并执行。 2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行,工期不得拖延,如乙方因自身原因未能按期完成施工任务,从而影响整个进度计划,延误一天考核_______元,依次累计考核。 3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督,以及现场监理人员对施工质量的监督。 4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料,不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内,超过部分甲方直接从工程款中扣。 5、钢筋制作,绑扎,安装工作中出现不符合验收要求的,影响质量的每项考核_______元。 6、乙方施工中如不按施工规范施工,质量达不到验收标准而返工的后果自负,并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。 7、下料前必须由技术人员开料单,不按料单下料,自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序,垫方木或架板,不得直接放置地面,如有违规每次考核_______元。 8、如有违章操作,不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担,项目部并给予处罚。 9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工,如有不合格项乙方返工施工达到要求,返工造成的一切后果乙方承担,并每项处以_______元罚款。 10、罚款处理由质检员列出清单,项目经理批准后交财务科实施,罚款处理一经批 五、安全文明施工考核办法 1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定,并遵守甲方各种管理规定,有违反者按照规定考核。 2、施工过程中乙方要做好文明施工,做到“工完、料尽、场地清”,谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放,严禁施工垃圾随意堆放。 3、施工现场不准酗酒,打架斗殴,聚众赌博,偷盗材料,机具,寻衅滋事,干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理,严重者送交有关部门追究相关法律责任。 4、乙方进入施工现场,应加强安全管理,并接受甲方安全监督,杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担,并按安全文明施工管理规定处罚。 5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态,做到机净,无故障、专人负责。 6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准,有违章每次考核_______元。 7、现场必须正确佩带安全帽,高空作业必须系好安全带,违规每次考核_______元。 8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架,防护设施,安全标志,警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者,每处处以_______元罚款。 9、不懂电器设备乱动者,乱接乱挂电线出现事故,责任自负,并处以_______元罚款。 10、施工中上下乱抛材料工具者,违章人罚款_______元/次。 11、罚款处理由安全员列出清单,批准后交财务科实施,处理一经做出必须执行,再当月工资中扣除。 六、双方职责 (一)甲方职责 1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。 2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。 3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。 4、工程竣工后,按照合同规定及时办理结算,支付合同款。 5、乙方施工中无故停工延误工期,造成甲方损失甲方有权拒绝结算。 (二)乙方职责 1、乙方必须遵守甲方管理制度,服从甲方管理人员管理。 2、乙方根据合同确定的承包范围,在保证质量,安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。 3、对施工过程中出现的问题,及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。 4、在确保工程质量,安全情况下合理使用材料,不得浪费。 5、经常检查钢筋加工机械,电路是否正常,有异常及时告知项目部,项目部安排专业人员检修,保证机械不带“病”工作。 七、其他 1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清,保修期满后合同自然失效,本工程保修期为_______天。 2、本合同未尽事宜双方协商解决。 3、本合同履行中,甲乙双方有关工程的洽商,变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时,在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。 4、乙方在工地施工期间,须无条件服从甲方规章制度,如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同,并按所发生工程费的80%结算。 5、乙方在合同履行期间,因人力不足,质量不能保证,延误工期甲方有权中止合同,并按所发生工程费的80%结算。 6、本合同一式两份,甲,乙双方个执一份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 项目施工合同2甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就泉天下小区道路沥青工程施工事项协商一致订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目:泉天下小区道路改造 1、工程名称:铺沥青路面 2、工程地点:新添大道197号泉天下小区内 3、承包范围:小区道路路面,半山府1号至下字门治安岗亭。 二、承包方式:包工包料(含人工、机械及材料运输费),包干价:壹拾万元整(¥:100000.00元)。 三、质量要求,沥青混凝泥土一层,厚度5cmAC-13料,铺洒粘层油,因沥青混凝土面层出现的质量问题(如翻沙、油石比不足等原因)由乙方承担全部责任。 四、工期:年月日至年月日完工,因人力不可抗拒的因素造成工期延误,工期顺延。 五、付款方式,乙方设备进场开始施工,甲方付乙方工程预付款捌万元人民币(80000.00元),工程全部完工后,验收合格,甲方一次性支付工程余款贰万元(¥:20000.00元) 六、本合同经双方签字生效,工程竣工结算款支付完毕,本合同终止。 七、本合同正本一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力,本合同其他未尽事宜双方另行签定补充协商明确。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 项目施工合同3甲方(以下简称甲方): 乙方(以下简称乙方): 甲方承建的_______工程中的工程委托给乙方施工,有关事项双方协商特订立如下协议,双方共同遵照执行。 一、承包方式: 二、工作范围: 三、承包单价: 四、付款方式:基础工程按实际工程量结算人工费预付_______%工程款,地梁以上到工程结顶按总面积_______%预付工程款,余下的每米_______%工程款到工程验收合格交付使用后结清。 五、安全责任:乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的,每人每次罚款_______元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。 六、本合同协议一式两份,由甲乙双方各执一份,自签订之日起开始生效,工程竣工验收合格工程款结清后失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 项目施工合同4甲方:(以下简称甲方)_______________ 乙方:(以下简称乙方)_______________ 根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规,结合本工程实际,经甲乙双方协商一致,甲方将道路维修工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务,特签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:维修 2、工程内容:清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路 第二条承包方式和工程价款 1、承包方式:包工包料等所有施工内容 2、工程价款:_______________元(大写:_______________) 3、付款方式:工程完工验收合格后,30内一次性付清。 第三条工期 该工程竣工后提交给甲方待验收的时间为20xx年月日。 第四条质量 质量标准:合格。 第五条安全责任 1、乙方负责本工程的安全设施和措施。 2、对于乙方由于违反安全操作规程出现的安全事故,所造成的损失均由乙方承担。 第六条双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、甲方有权对工程安全、质量进行监督。 2、甲方有权对施工内容提出变更要求。 3、甲方需按时向乙方支付工程款。 二、乙方的权利和义务 1、及时组织工程施工,并对工程安全、质量、工期负责。 2、乙方负责协调周边施工环境。 3、接受甲方对工程的监督。 第七条合同的生效 1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 项目施工合同5甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称:__________________. 2、工程地点:__________________. 3、承包范围:__________________. 4、承包方式:__________________. 第二条工期 1、本工程工期总天数为:______天。即从______年______月______日至______年______月______日。 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的`一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。 5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全,做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故,均由乙方自行负责。 6、严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成一切责任及损失由乙方自己承担。 7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收,做好记录。 8、乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工,按期完成工程内容。 9、乙方应文明施工,做到工完、料净、场地清,费用已包含在工程总价中。 第五条工程价款及支付 1、本工程包干价,单价为______元/米,按水平方向直线长度结算。 2、本工程施工完毕,验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。 第六条工程质量验收 1、验收方式:乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。 2、验收时间:甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收,逾期不组织竣工验收,则视为本工程质量全部合格。 第七条违约责任 如一方擅自终止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的义务,应依法承担违约责任,并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。 第八条争议的解决方式 如因履行本合同发生争议,甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第九条本合同未尽事宜 由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议,与本合同具有同等法律效力。 第十条其他 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 本合同共一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________ ______年______月______日 项目施工合同6甲方:__________________ 乙方:__________________ 甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利,依据__________________及其它相关法律、法规,双方平等自愿公平原则,就本工程施工安装及管理工程协商一致,订立本合同: 一、工程名称:__________________. 二、工程地点:__________________. 三、承包方式:__________________. 四、工程造价:__________________. 五、工程内容和范围:高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。 六、合同工期:甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。 七、质量标准:本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工,工程完工后报电力主管部门验收。 八、工程款项支付:工程完工交付甲方乙方正常使用后,由甲方一次性付清工程款。 九、甲方责任:甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理,清障确保施工车辆畅通,施工现场具备开工条件,并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款,否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行,工程相应顺延。 十、乙方责任:负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装,保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工,通电正常使用。 十一、安全施工:乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,严格按有关规定工程操作,如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故,乙方应承担因发生的一切费用,非乙方造成的安全事故,由责任方承担责任和有关费用,因不可引起的安全事故工程损失,工期延误由甲乙双方协商承担。 十二、解决合同纠纷方式:在执行本合同过程中,如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷,由双方协商解决,经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。 十三、本合同正本______份,副本______份。具有同等效力,甲乙双方各执正本______份,副本______份。其它未尽事宜,由双方另行商定补充。 甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________ ______年______月______日 项目施工合同7甲方:_______________ 乙方:_______________ 甲方为了发展村级公益事业,加快村级环境面貌提升进度,计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过,甲乙双方达成协议如下: 一、施工范围:本村村内主街道硬化1500米,路宽2.5米,合计3750平米;水泥厚度20CM。 二、完工及验收日期:合同签订之日起两个月内完工,完工后3个工作日内由甲方按合同约定进行验收。 三、合同金额:承包总价款_______________元、款计(大写)_______________。 四、付款方式:完工后三日内由甲方负责验收,验收合格后立即清算工程款;本着互相尊重的原则,甲方在经济条件充裕的情况下可提前支付乙方部分工程款,待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。 五、权利和义务:甲方有义务为乙方施工提供便利,并解决可能出现的村民纠纷,如乙方正常施工遭受村民拦阻,且甲方未尽调解义务造成的施工延期,乙方不负担任何赔偿责任,并有权力向甲方追讨误工费用。 六、违约责任:乙方如果无正当理由超期完工,每天支付________元赔偿金;乙方超期半月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字之日起立即生效! 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 项目施工合同8甲方:______________身份证号:___________________________________ 乙方:______________身份证号:___________________________________ 经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同: 一、服务事项 工程项目:______________ 承包范围:包工不包料 _______年_______月_______日至_______年_______月_______日。特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。 二、工程价格及付款方式 A、水电安装_______/平方,以地面平方计算。 B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量_______%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价_______%,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。 三、甲、乙双方的责任 1、甲方为乙方提供所需材料。 2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。 3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。 4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。 5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。 6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。 四、安全责任 乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。 五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。 本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。 委托方(签字):________________承包方(盖章):________________ ________年________月_______日________年________月________日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。