标题 | 住建部建设工程施工合同 |
范文 | 住建部建设工程施工合同(精选11篇) 随着人们法律意识的建立,合同的用途越来越广泛,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编精心整理的住建部建设工程施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。 住建部建设工程施工合同 篇1甲方:___________________ 乙方:___________________ 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:_________________________; 2、工程地点:_________________________; 3、工程内容及承包范围:祥见附表1 4、承包方式:包工包料,依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。 二、合同工期 于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,总工期为_______天。 三、质量要求 满足设计图纸要求。 四、合同造价 工程预算总造价: 1、甲方责任: (1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好,施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项,由甲方负责协调解决。 (2)甲方应协调好工地的其他施工单位,尽快清理施工场地,确保施工顺利进展。 (3)负责向乙方支付工程费用。 2、乙方责任: (1)乙方必须按合同图纸及签证要求,保质、保量施工。 (2)乙方必须遵守甲方工地规章制度,服从甲方管理。 (3)乙方必须最好安全生产工作,若违章作业发生安全事故,由乙方承担全部责任。 (4)乙方必须按合同工期完工。 五、工期延误 对以下原因竣工日期推迟延误,经甲方代表确认工期相应顺延。 1、工程量变化或设计变更。 2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。 3、乙方原因经甲方代表同意顺延的.其他情况。 六、工程验收 工程完工,乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证,甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。 七、工程造价、付款方式及工程结束 1、工程预算造价:依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。 2、付款方式: (1)合同签订之后,乙方进场施工2天内,甲方预付工程款金额为 (2)工程竣工验收合格之日起,一个月内一次性结清工程余款。 八、违约责任 1、若乙方逾期交付使用,则按合同价的_____%天向甲方支付违约金,甲方有权从待付款中扣除。 2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用,致使甲方受到业主处罚的,由乙方承担责任,甲方有权单方面终止合同。 3、若甲方未按合同支付工程款,则按合同价的_____%/天向乙方支付逾期滞纳金。 4、如一方违约,按合同总价的_____%支付给对方。 5、本合同经双方代表签字,盖章后生效,双方共同遵守,未尽事宜经双方友好协商解决,如补充协议,补充协议与本合同同等效力。 九、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等效力。 甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________ ____________年_________月_______日____________年_________月_______日 住建部建设工程施工合同 篇2甲方(全称):(简称:甲方) 乙方(全称):(简称:乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:__________________ 工程地点:__________________ 工程内容:__________________ 二、工期要求 根据现场实际施工进度要求 三、承包方式: ________ 四、质量标准及质保期 工程质量标准:合格;质保期:贰年 五、合同价款 单价:252元/㎡,图纸面积为2851.68㎡ 总价:(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)¥718623元整乙方组织生产前,须现场测量窗户尺寸,并向甲方出具实测尺寸清单,甲方认可后方可组织生产,此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据,亦作为本合同的补充,具有同等法律效力。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款、本合同补充条款 3、本合同通用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的.定义相同。 八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立地点:苏州 本合同双方约定签字盖章后生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 住建部建设工程施工合同 篇3甲方(发包人): 乙方(承包人): 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:__________________ 二、工程地点:__________________ 三、承包工程范围和内容:__________________ 四、工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。 五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥________万元(大写_______)。 第二条工程质量 一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。 二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。 三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。 第三条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款; 二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%; 三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%; 四、结算完成后7天内付至结算价的95%; 五、剩余工程总价款的.5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。 第四条双方的权利和义务 一、甲方权利义务: 1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。 2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。 3、按照合同约定支付工程款。 4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。 5、甲方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______ 二、乙方权利义务: 1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。 2、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。 3、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方承担。 4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。 5、尽量减少对周围办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。 6、在本工程竣工后清理现场。 7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。 8、乙方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______ 第五条承包方的安全责任 一、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。 二、承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。 三、承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程实际做好安全工作,设立相应的安全防护或警示措施。 四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。 五、现场施工中,遵守现场的各项规章制度。 六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。 第六条违约责任 一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:甲方不按约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。 二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任: 1、乙方因自身原因延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。 2、乙方不按本合同的其他约定履行的,每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。 3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失,仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。 第七条质量保修 一、保修内容及期限:保修_______年。 二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算。 三、乙方保修范围:施工范围内的所有内容。 四、在质保期内,如果发生质量问题,乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。 五、如乙方未按约定维修,甲方有权自行或委托第三方维修,相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。 第八条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第2种方式解决。 1、提交北京仲裁委员会仲裁。 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。 第九条附则 本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人签字(盖章):法定代表人签字(盖章): 委托代理人:委托代理人: 地址:地址: 电话:电话: 签订时间:签订时间: 住建部建设工程施工合同 篇4甲方: 乙方: 应甲方要求,在原甲方与乙方20____年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议: 一、工程范围: 20____年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。 二、工期要求: 20____年12月3日至20____年12月15日。 三、新增工程量: 详见附表:《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》 四、质量要求:按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。 五、付款方式:按原合同执行。 六、其它:施工合同补充协议 1、本协议其它内容仍按原合同执行。 2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。 3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 法定代表人:法定代表人: 签约日期:签约日期: 住建部建设工程施工合同 篇5发包方(甲方):___________________________ 承包方(乙方):___________________________ 根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程名称:___________________________。 (二)工程地点:___________________________。 (三)工程内容:_________层栋,建筑面积_________平方米,其它_________。 (四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_________。 (五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。 (六)承包方式:___________________________。 第二条工程造价(预算或概算) 人民币大写:_________万元,其中土建_________万元,安装_________万元。 工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。 第三条工期 (一)按定标规定工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。 (二)开工前_________天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_________。在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_________。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范______________。 (二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。 第五条材料设备供应 (一)工程所需:材料及设备由_________方采购供应至_________场地(仓库)。 (二)工程所需:材料及设备_________由方采购供应至_________场地(仓库)。 (三)材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。 (四)工程材料和设备差价的处理办法:_____________________。 (五)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。 第六条工程款支付和结算 (一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:_________;帐号:_________。 (二)根据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款: 1、建筑工程按当年计划工作量35%; 2、安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年计划工作量(扣除设备价值)的40%; 3、_________。 (三)工程款支付方式: 1、工程进度达到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50%时,每次按当月完成工程工作量的_________%付(收)款。 2、工程累计进度达到_________%时,按合同工程量付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%,其余工程进度款由备料款抵充,余额_________%待验收后结算,_________万元待保修期满后_________天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行审查后_________天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。 第七条双方责任 (一)甲方责任: 1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_________天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸_________份,机电设备安装图_________份及有关资料_________份,地质勘探报告_________份,(其中包括竣工用图_________套)。 2、开工前_________天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。 3、审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。 4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的'增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价。 5、委派_________为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。 6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。 7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 8、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。 (二)乙方责任: 1、收图后,在开工前_________天内完成施工图会审,在_________天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。 2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 3、委派_________为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。 4、做好施工原始记录。每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。 甲方(盖章):__________________ 住所:__________________________ 甲方代表(签字):______________ 电话:__________________________ 传真:__________________________ 邮政编码:______________________ 签订地点:______________________ _________年_________月________日 乙方(盖章):__________________ 住所:__________________________ 甲方代表(签字):______________ 电话:__________________________ 传真:__________________________ 邮政编码:______________________ 签订地点:______________________ _________年_________月________日 住建部建设工程施工合同 篇6甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定,签定本合同,并共同遵守。 一、施工内容: 尺寸详见附件。 二、施工日期:____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要续延,经甲乙双方协商确定。 三、施工总造价:___¥此造价为最终结算价。 四、结算方式:签订合同后甲方先付元预付款给乙方,余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方,金额。 五、双方责任:甲方认真履行合同各项条款,并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物,做好施工前的.准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利,应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤,由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度,做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期,不算施工工期)。 六、工程维修:工程安装验收后,乙方负责保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内,乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。 七、违约责任:若一方违约,违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。 八、合同一式两份,甲乙双方各持一份。 九、设计方案样稿、样本为合同附件,与合同一并保存,具有同等的法律效力。 十、未尽事宜,经双方协商解决。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 住建部建设工程施工合同 篇7发包单位:_____________(以下简称甲方) 承包单位:_____________(以下简称乙方) 为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。 第一条总则 1.工程名称:_____________ 2.工程地点:_____________ 3.工程施工范围及内容:_____________ 4.工程造价:_____________ 本合同规定乙方以包工包料方式承包。 第二条施工期限及停工 1.本合同全部工程项目于____年____月____日开工,于____年____月____日竣工。 2.在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。 3.因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者; 4.因甲方工程计划调整需停工者; 5.因材料采购困难被迫停工者。 第三条工程占地及物资供应 1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。 2.水泥由乙方在县内采购合格产品。 3.爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。 第四条工程质量要求及设计变更 1.乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。 2.各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。 3.建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。 4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。 5.砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。 6.允许偏差 7.砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。 8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。 第五条工程的支付 1.工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。 2.乙方不得拖欠民工工资。 第六条工程竣工验收、结算和保修 1.工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。 2.工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的'实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。 第七条工伤事故 乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。 第八条违约责任 1.工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。 2.按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。 第九条合同份数及有效期 1.本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。 2.本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。 第十条附则 1.本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 2.本合同所有附件,与本合同具有同等效力。 发包单位(甲方):(签章)_____________ 法人委托代表:(签名)_____________ 工程项目负责人:(签名)_____________ _____________年_____________月_____________日订立 承包单位(乙方):(盖公章)_____________ 法人委托代表:(签名)_____________ 工程项目负责人:(签名)_____________ _____________年_____________月_____________日订立 住建部建设工程施工合同 篇8发包方(甲方):_____________ 承包方(乙方):_____________ 根据(中华人民共和国合同法)有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称:二期施工临时道路 2、工程地点:新塘镇白江村田吓社 3、工程内容:二期施工临时道路,总长330米,宽8米。 4、乙方不得将本合同项目下的工程转包或分包给其它施工单位。 5、承包方式为总价包干。乙方采取包工包料的承包方式,包含税金、水电费等。 二、工程造价:人民币______万元(__________________元整)。 三、工期:工程总工期为15天,自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工验收止。 四、工程质量达到合格标准。 工程保修期为两年,保修期自竣工验收签字之日起计。 五、材料及设备由乙方采购供应至施工场地,材料要经甲方验收后,方可使用。 六、工程款支付 1、甲方在合同生效后5日内支付合同总价款的30%; 2、工程完工,竣工验收后,付至合同总价款的100%。 七、双方责任 甲方委派现场管理代表,监督检查工程质量、进度,工程期间的质量验收及其他事宜。 凡施工期间发生的.施工质量、安全事故均由乙方负责。施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担,对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 八、工程验收以施工图、相关验收规定为依据,达到合格标准。 九、违约责任 1、乙方逾期完工,每逾期1天,由乙方付给甲方300元罚金。 2、工程验收达不到合格标准的,由乙方付给甲方罚金1万元,并负责无偿返修。 本合同一式两份,甲、乙双方各一份。 甲方:_____________ 乙方:_____________ 负责人:_____________ 负责人:_____________ 日期:_____________ 日期:_____________ 住建部建设工程施工合同 篇9建设单位:___________________ 工程地点:___________________ 承包单位:___________________ 发包方:_________________(以下简称甲方) 承包方:_________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:__________________ 2、工程地点:__________________ 3、工程内容及范围:__________________ 二、承包形式:__________________ 三、工程造价及合同款支付:__________________ 1、工程总造价:__________________ 2、第一次付款:工程竣工并验收合格后,支付工程总造价的95%; 第二次付款:总工程款的5%作为质保金,一年后结清。 甲方支付上述款项时,乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票,否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。 四、工程期限 本工程工期为_____天(日历_____天),自_____年____月____日至_____年____月____日(也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算) 五、工程质量标准 1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。 六、违约责任 1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的____‰支付违约金。 2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的____‰支付违约金。 3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额____‰的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的____‰支付违约金。 七、工程安全要求 1、乙方负责工程现场的安全文明施工,应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。 2、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。 3、甲方应为其现场机构雇用的.全部人员承担工伤事故责任。 八、双方权利义务 (一)甲方: 1、解决材料物资的堆放和临时设施场地。 2、在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式支付工程款。 (二)乙方: 1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。 2、承担本工程施工中的一切安全事故责任。 3、按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。 4、把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。 5、组织落实施工管理人员和材料设备进场。 6、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。 7、安全文明施工。 九、工程验收 1、工程竣工后,乙方向甲方汇报工程竣工情况,甲方在接到乙方验收申请报告后应在____个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。并于验收合格后____日内按照合同支付工程款。 2、工程竣工验收合格后____年内,承包方负责该工程的质保工作。 十、附则 1、未尽事宜双方协商解决,无法协商达成一致的,由甲方所在地人民法院解决。 2、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字、盖章、即开始生效,至工程款结清后自动失效。 甲方:___________乙方:___________ 代表人:_________代表人:_________ 电话:___________电话:___________ _______年_____月_____日_______年_____月_____日 住建部建设工程施工合同 篇10甲方:______________ 乙方:______________ 甲方将_________________________、______________楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工(油漆另订),内外脚手架的施工,垂直运输及部分材料发包给乙方,双方就相关权利与业务协议如下,以共同遵守。 一、承包范围与单价: 1、瓦工承包内容:______________、______________楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械,外墙及屋面保温防水,泥桶、铁锹等,承包单价。(注:大临计时工土方开挖及配合人工,外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程,如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内,另行商定。) 2、木工承包内容:______________、______________楼的施工内容包括模板的支拆,内满堂架的搭拆和施工用的`模板方木材料及钉子等加固材料,承包单价______________元/m (建筑面积)。 3、钢筋承包内容:______________、______________楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价(建筑面积)。(注:电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。) 4、架子工承包内容:______________、______________楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价(建筑面积)。 5、水电工承包内容:______________、______________楼的水电安装施工包括现场施工用电管理,外墙落水管的安装,承包单价。(注:消防、暖通不在承包范围内。) 6、垂直运输:现场配备QTZ60型塔吊壹台,人货电梯贰台,施工用五芯电缆______________m,总配电箱一台,二级配电箱二台,_____配电箱十台承包单价______________(建筑面积______________)。 二、甲方职责: 1、甲方按时支付进度款。 2、甲方提供相关施工图纸四套,并进行技术交底。 3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。 4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点,甲方技术人员配合进行施工放线 三、乙方职责: 1、严格按规范和设计要求进行施工,确保工程质量。 2、服从甲方施工技术人员的管理,服从甲方调遣。 3、按甲方要求的进度节点完成施工内容,确保工程工期。 4、严格按甲方安全科(安全员)的要求进行施工,严禁野莽施工,服从甲方的安全管理。 四、付款方式: 1、乙方机械材料进场一周内,甲方代付______________%材料款,约人民币______________万(以借条为准),待工程结算时从总价中扣除。 2、付款方式:甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注:付款期限不超过每个月的5号,逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。) 3、春节前支付完成工程量的______________%,主体结构在春节前封顶,甲方承诺给予奖金______________元,以资_____。 4、工程实体完工支付结算总价的______________%,______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。 五、其它: 补充事项: 六、本协议一式三份,甲方贰份,乙方壹份。 本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决,协商不成可向地方法院提起诉讼。 七、签证: 发包人:______________承包人:______________ 签章:______________签章:______________ 联系电话:______________联系电话:______________ 日期:_____________年______月_______日日期:_____________年______月_______日 住建部建设工程施工合同 篇11广告客户单位名称(以下简称甲方):________________ 广告发布单位名称(以下简称乙方):________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定,签定本合同,并共同遵守。 一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期间制作 二、门楼采用甲方委托乙方认可设计的门楼施工(轻钢龙骨结构)。 三、甲方委托乙方制作的内容和表现形式,对不符合法律、法规的内容和表现形式,应予以修改,修改前,乙方有权拒绝制作。 四、门楼施工合同内容: 1.新建轻钢龙骨结构门楼一座,迁移门楼一座。 2.新建轻钢龙骨结构门楼二座。 五、施工造价: 如按施工合同内容1执行总价:壹万壹仟伍佰元整。(新建7500元,迁移4000元) 如按施工合同内容2执行总价:壹万伍仟元整。(新建一座7500元,7500x2=15000元) 六、签定合同后乙方负责为甲方制作门楼。施工完成一座新建门楼,甲方按一座门楼单价70%三日内付给乙方,施工内容完成100%后甲方按合同内容向乙方三日内支付合同款至95%,合同总价款5%待该项工程完工后支付,支付期限不得超过一年。 七、甲方按合同期限付款,特殊情况应及时通知乙方,如甲方不能按期付款,乙方有权拆除制作的门楼,并保留法律诉讼权。本门楼质保期为一年,一年内出现质量问题由乙方负责。 八、本合同执行期间,如遇变更本合同,经双方协商一致后,以书面形式确认,未尽事宜,双方协商解决。 九、解决合同纠纷的`形式由双方协商,协商不成,在合同发生所在地,进行经济合同仲裁或法院起诉。 十、双方责任: 甲方向乙方提供需要的场地、占道施工许可证及相关手续,协调相关问题,保证施工正常进行。 乙方在门楼施工中应加强安全管理,保证工程质量。不得损害现有设施,由于自身安全因素造成人身伤害和财产损失,由乙方承担民事赔偿责任。 如果在自然情况下,如刮风、暴雨等导致门楼倾覆、坍塌造成人身伤害或财产损失的,由乙方承担法律及相关赔偿责任。 由于人为原因造成门楼损坏的,如车辆外力碰撞、偷盗等由甲方负责。需要乙方修复的,由甲方另行向乙方支付修复费用。 十一、合同一式二份,双方各执一份,传真文件具有同等法律效用。 广告客户单位名称(甲方):________________ 广告发布单位名称(乙方):________________ 联系地址:________________ 联系地址:__________________ 法定代表人:________________ 法定代表人:________________ 委托代理人:________________ 委托代理人:________________ 电话:________________ 电话:________________ 传真:________________ 传真:________________ 日期:________________ 日期:________________ |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。