标题 | 工程三方协议书 |
范文 | 2022工程三方协议书 现如今,我们都跟协议书有着直接或间接的联系,协议书的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么什么样的协议书才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的2022工程三方协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 工程三方协议书1建设单位(以下简称甲方): 总包单位(以下简称乙方): 分包单位(以下简称丙方): 经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将___________工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、工程造价: 五、承包方式: 六、工期:______年____月____日至______年____月____日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。 七、质量:符合国家现行规范标准要求。 八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。 九、材料规格及厂家: 十、工程款支付方式: (1)_______后付合同价款的___%; (2)_______后付合同价款的___%; (3)_______后付至合同价款___%; (4)留_____%作为工程保修金,一年内付清。 经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。 十一、双方的权利和义务 1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。 2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。 3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。 4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。 5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。 6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。 十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。 十三、违约责任: 1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚______元。 2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。 十四、工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。 十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向__________法院提起诉讼。 十六、本协议一式三份,三方各执壹份。 十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。 甲方:(盖章) 法定代表人 ______年___月___日 乙方:(盖章) 法定代表人 ______年___月___日 丙方:(盖章) 法定代表人 ______年___月___日 工程三方协议书2建设方: 总包方: 分包方: 为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。 四、建设方责任 1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。 3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。 4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。 7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。 9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。 八、违约责任 1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的'领导造成的后果自行承担。 2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。 3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。 九、其他 本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。 兹证明双方签订如下: 建设方(签章) : 法人代表(或授权委托人): 总包方(签章) : 法人代表(或授权委托人): 分包方(签章) : 法人代表(或授权委托人): 签署时间: 年 月 日 工程三方协议书3甲方(转让方): 身份证号: 乙方(承接方): 身份证号: 丙方(中介方): 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议,望共同遵守: 一、承包方式 1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方,由乙方自行建设独立管理,独立建账,独立核算。 2、乙方执行甲方与业主方签定的合同,如需更改,在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。 二、转让相关费用及付款方式 1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(1000000.00元),由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元),十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。 该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金,由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠,甲方概不负责。 2、甲方前期投资建设的板房和其它费用,由甲方和乙方清理单据,乙方另行计价给甲方。 3、乙方进场后一月内交管理费(税后)贰佰万元整(2000000.00元)给甲方。 4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%,甲方转包给乙方按04定额上浮3%,其中2%仍归甲方所有,乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。 5、甲方原挂靠兴义市天寿建筑公司,管理费为总承包费的1%,转包成功后由乙方继续履行此义务。 三、税费和保险费 工程已全部转给乙方,应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费,甲方不负任何费用。 四、工程进度及竣工款 1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方,时间为次月5日前。 2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付,甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款,时间10个工作日内。 3、每次拔进度款,付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。 4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算,60日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%,保留3%为保修金,保修金期满3月内全部退还给乙方。 五、成立支公司 1、甲方在政策允许的情况下,应在六枝成立四川荣慧建筑支公司。 2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。 六、违约责任 1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金,乙方违约甲方不退还;如甲方违约,双倍赔偿乙方。 2、乙方进场后如乙方资金不到位,造成工期拖延,甲方有权清退出场,并按工程的破方结算。 3、乙方建设工程投资到位,且按时保质量完成工程量,而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款,造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。 七、其他 1、本协议不完善的事宜,甲乙双方另外补充条款,完成合同的真实性、更加便于合作。 2、信息费按甲乙双方承诺支付。 3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。 4、本协议甲乙双方各执一份,中介人一份。三方签字生效。 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 丙方(签字): 年 月 日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。