网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 承包协议书
范文

有关承包协议书范文合集六篇

在发展不断提速的社会中,我们都跟协议有着直接或间接的联系,协议对双方的事务履行起到积极作用。到底应如何拟定协议呢?下面是小编整理的承包协议书6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

承包协议书 篇1

甲方:

乙方:

为了保证本工程安全生产、文明施工、质量、进度和各项施工的顺利进行,依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则,甲方将 工程的墙、地砖铺贴工作承包给乙方。为了明确甲乙双方的责权利和义务,经甲乙双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守。具体条款如下:

一、 承包内容及单价

(1)公共部位800×800地砖 元/㎡;

(2)一般房间600×600地砖 元/㎡;

(3)屋面广场砖 元/㎡;

(4)卫生间地砖 元/㎡;

(5)踢脚线 元/m;

(6)电梯前室及卫生间墙面 元/㎡,电梯前室墙面用AB胶贴;

(7)楼梯踏步 元/踏;

本单价包括各种工具费用;成品保护费用;铺贴所用砂浆的生产、运输,基层的处理工作的费用;原材料的运输费用;各种劳动防护用品费用;职工差旅费用等各种补助。乙方不得以任何理由对零星项目甩项或故意拖延工期。否则,甲方有权请其他施工队伍进场施工,并按照3倍合同价款从乙方完成合同价款中扣除工程款。

二、质量要求

1、乙方保证按照设计要求、现行有关标准、技术规程规定和甲方关于本工程铺贴工程要求施工,严禁违规违章施工,否则,由于乙方原因造成的质量问题和产生的影响、损失,全部由乙方自行负责承担,甲方将视工程受损失和施工延误情况,有权单方面对乙方作出经济处罚和损失补偿。

2、本工程乙方施工质量必须达到设计、规范和质量检验评定标准的合格要求。

3、如属乙方原因质量未能达到质量检验评定标准合格的要求,则按本合同单价扣除每平方米5元进行处罚。且乙方负责对质量达不到项目部的标准要求的部份进行整改,由此产生的所有损失由乙方承担。

三、施工工期:年月 日至年 月日

四、付款方式

五、乙方职责

1、服从甲方的施工指挥和管理,确保本工程墙、地砖工程的施工质量、进度、安全生产、文明施工和环境卫生。

2、服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理,如有打骂管理人员的行为,视情节每次处罚1000~5000元;不得打架斗殴,否则对当事人双方负责人每次处以500元处罚。

3、负责工程相关施工机具、清理和人员调配,乙方保证进场的施工机具、运输工具、人员能满足甲方有关本工程施工和管理的要求,乙方现场施工作业管理人员必须满足本工程施工和甲方管理的要求。

4、乙方在施工中必须严格按照现行有关标准、规程和甲方要求进行规范化施工,确保施工质量。如由于乙方原因造成本工程施工质量问题,乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格,所有产生的一切施工责任、施工延误、经济损失和施工增加费用,均由乙方承担。

5、乙方在施工中应严格按照现行有关标准、规程和甲方要求进行安全生产、文明施工管理,自觉遵守现行有关的安全生产、文明施工的操作规程。本工种的作业人员必须具备良好的安全自我保护意识,确保安全生产、文明施工。如由于乙方违章违规指挥、管理和施工作业,发生施工安全事故和其他施工事故,由此产生的一切责任和施工延误、经济损失和施工增加费用均由乙方自行承担。

6、本工程现场各工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。

六、其他

1、本合同未尽事项或施工中有争议,双方协商解决。

2、本合同双方经济责任人签字或盖章后即生效,工程承包范围内工作内容完成、工程款结清后自动失效。

3、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:乙方:

年 月 日 年 月 日

承包协议书 篇2

发包单位: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按x米计算。

第二条:施工方案

xxx......

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为xx日,暂定于自x年x月x日起至x年x月x日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为x元。

xxx......

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

xxx......

第六条:乙方义务

xxx......

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定xxx。。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

xxx......

第十条:其它

本合同于x年x月x日由双方在xx签订,自双方签字或盖章后生效,一式x份,上方各执一份,上交x份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章) : 联系电话:

承包人(签字或盖章): 联系电话:

年 月 日

承包协议书 篇3

(甲方)

订立方:

(乙方)

为了进一步深化企业改革,加快企业发展模式的创新力度,发挥适应市场运作的灵活机制,甲方同意乙方采取个人监理部承包形式承接监理业务,由闵世源同志任监理部负责人,负责并处理监理部的日常管理工作。经甲、乙双方充分协商,特签订如下协议:

一、 甲方同意乙方以甲方名义承接监理业务。

二、 本协议生效前,乙方必须向甲方缴纳10万元人民币保证金,如经营期内乙方发生任何违法、违规或违反本协议的行为,或者发现乙方有其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时,乙方除承担一切经济与法律责任外,甲方有权罚没上述风险保证金,乙方不得有异议。如经营期内乙方无违约行为,将风险保证金退还乙方。风险保证金不计利息。

三、 乙方开展监理业务,必须严格执行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《XX省建设工程监理管理条例》等国家、地方法律、法规、技术标准的规定;诚信经营、信守合同、依法纳税,并遵守甲方制定的有关规章制度。

四、 监理业务由乙方自行开展。其监理工作统一执行甲方经营管理体系标准及有关管理规定,按照甲方《巡回检查细则》(见附件),在甲方巡查中达不到合格要求的,每次按该工程监理费总额的2%扣除。

五、 乙方不能以监理部名义与任何法人及自然人签订合作协议,同时也不能与任何业主私下签订监理合同及相关协议。

六、 乙方的业务承包范围为XXXXXX三个乡镇。根据甲方的经营范围承接相应的业务,监理人员组成由乙方自行负责解决,但必须符合国家资质管理要求和公司人事管理制度,人员配备应满足工程需要,做到专业配套、持证上岗并使业主满意。人员并入公司花名册,工资由甲方统一时间代为发放。

七、 乙方在实施监理业务中所发生的因工程质量、工期、造价及施工中文明、安全等出现的问题或后延发生的工程质量问题涉及 的索赔,属监理责任者,均由乙方自行承担。

八、 甲方对乙方的监理投标文件及监理合同进行审查和签发,并按甲方质量管理体系标准要求对乙方监理的过程控制情况进行检查。乙方承担标书编制等相关费用。竣工档案资料由乙方按当地建设主管部门的要求存档。

九、 当乙方在协议有效期内发生任何违约事项或有被当地主管部门通报批评的,甲方有权随时单方面中止协议,并由乙方承担全部责任,甲方视违约情况及责任,参照有关规定在乙方监理费中直接扣除和处罚。

十一、监理费由乙方负责向业主收取。乙方向甲方缴纳监理费总额12%的管理费。营业税,监理部人员工资、奖金、社保、福利,个人所得税等其它所有相关费用由乙方承担,年底一次结清。

十二、双立约定的其它事项:

1、乙方使用的监理表式、现场监理标识、办公用品、招投标费用等如由甲方提供的,所需费用由乙方承担;

2、乙方的培训、考核、学习等由甲方办理相关手续的,所需费用由乙方承担;

3、甲方给予乙方二个月的缓冲期,在20xx年4月底前或乙方提前承接到业务止,乙方仍在甲方公司履职上班,甲方支付每月1万元工资(年终付清);

4、乙方如需向甲方借用挂名总监,乙方按每人每项目1000元/月向甲方支付费用。

十三、本协议自签订之日起至20xx年2月18日止。本协议一式两份,双方各执一份。

未尽事项由甲乙双方协商解决。

甲方: 乙方:

法人代表(签字):负责人(签字):

日期: 日期:

承包协议书 篇4

建设单位: (甲方)

施工单位: (乙方)

甲方新建围墙工程由乙方负责承建,为了确保工程质量,进一步明确甲、乙双方的责任,确保按照建设要求完成工程任务,拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下:

第一条:工程标准

以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准(图纸附后)

第二条:工程承包费

实体墙每延米约 元,文化墙每延米约 元。工程质量按甲方要求,以实际验收工程质量为标准,进行结算。

第三条:付款方式

按工程造价的总预算,甲方先预约乙方工程款的 %计 元,结工后凭“围墙工程验收结账单”结算,剩余金额一次性付清。

第四条:工程质量要求

按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

第五条:合同预定

基础土方完成后,经甲方验收方可施工,施工期限为 天内完工,遇雨雪顺延。

第六条:双方责任

1、甲方:

(1)承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失;

(2)指派一名施工监理,对工程质量、工程进度进行监督,协调甲、乙双方关系,提供必要的协作;

(3)不负责乙方施工中的任何不安全事故。

2、乙方:

(1)在施工中,必须按规范施工,符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求;

(2)承担施工中所发生的不安全事故引起的责任;

(3)承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷;

(4)承担水、电通至施工现场的协调责任,保证通路平整,满足施工、运输需要。

第七条

本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字后生效。

甲方: 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

20xx年 月 日

甲方: 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

20xx年 月 日

承包协议书 篇5

发包方(甲方):北京西华源酒店项目部

承包方(乙方):

兹有甲方将西华源酒店项目工程的空调机房地下墙面管道灌缝防水分项承包给乙方施工,为加强甲乙双方配合协作,明确分工责任,保证施工顺利进行,经甲乙双方协商签订下列条款。共同信守。

一、工程名称:西华源酒店

二、地 点:紫竹园路爱江山地下一层

三:承包方式:包工包料

四、承包范围:地下室墙面防水

五、质量技术要求:乙方在施工过程中必须严格按照甲方要求与国家施工规范操作,工程质量必须达到验收标准,否则予以罚款,罚款金额为总价的25%。

六、材料:SBS防水卷材,堵漏灵,渗透结晶型防水涂料。

七、付款方式:此项工程采用包干形式,总造价为2400元人民币,完成工程量的60%后付款1000元人民币,工程完工并做48小时闭水试验,无质量问题后付至总价的95%,余5%工程款待竣工验收后3个月无质量问题再付清。

八、安全及文明施工:

1、核定作业人员数量,因工程进度技术需要继续进人员,需通知项目部备案(三证齐全)。外出人员传达室登记备案。

2、乙方按规定做好安全管理工作,发放劳动防护用品。人员进场后,由甲方对其进行一次安全交底工作,乙方在施工过程中,必须严格按照安全操作规范进行作业,如发现违规作业,甲方有权直接扣罚,扣罚数额视违规情节而定,并在支付工资时即行扣除。

3、乙方自行招用人员,如施工中发生工伤事故,其费用由乙方承担全部损失。

4、乙方必须做到工完场清,自觉保护成品和半成品,有义务配合甲方做好生产区和生活区的文明工作。

九、双方责任:

1、甲方为乙方提供电源、水源,做好施工技术质量安全交底工作,协调横向配合关系。

2、甲方负责对工程进行计划管理、控制、协调、督促乙方按计划进行实施。如乙方没有按计划完成,甲方对乙方出具书面通告后有权随时另派劳动力赶工,其发生的费用由乙方承担。

3、组织有关部门对工程质量及时进行过程中的质量控制和对施工完成后的工程进度实测实量的质量检验评定。

4、乙方随带自备用具。

5、乙方必须严格按图及现行国家标准进行施工,确保工程质量,如不能按规范及因野蛮施工所造成的工料损失责任自负。

6、乙方必须按甲方的进度计划提前组织人员,精心施工,确保工程每道工序按时完成,同时做好成品保护工作,否则造成的工料损失责任自负。

7、乙方在施工过程中,须做到节约材料最大化,每到工序施工完毕后,做到工完料清,料清场净,原材料、周转材料及零星材料按指定地点、分规格种类堆码整齐。

8、乙方住宿自理。

十、其它约定:

1、乙方进入施工现场时,必须按规定向有关部门办妥就业、暂住、计生等手续,并将所属的`施工人员名单及身份证复印件提交一份甲方备案,禁止乙方及甲方作业人员把无关人员带入工地或住宿,一旦被发现查处,其罚款均有乙方自负。

2、乙方必须遵守甲方和各项规章制度,凡有偷窃、赌博、打架、斗殴等违反治安管理条例的除赔偿外,还将送公司保卫处或当地派出所处理,所发生的一切费用全部由乙方承担。

3、因乙方原因造成工期、质量、文明生产等不能满足甲方的要求,甲方有权进行辞退,并由乙方承担相应的经济损失。

4、本合同一式 叁 份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份,自双方签字盖章后生效至工程款结清后终止。

甲方:北京西华源大酒店项目部 乙方:

代表: 代表:

电话: 电话:

签订日期: 年 月 日

承包协议书 篇6

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

甲方承建的___________________工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、承包范围:

2、承包内容:

3、承包方式:

4、承包单价:Ⅰ、_______元/吨;Ⅱ、_______元/㎡

①、此单价为优质优价,必须满足设计及施工规范要求,保证质检等部位验收合格。

②、保质保量,高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。

③、安全文明施工,现场做到活完料尽现场光。

5、单价的组成

①、施工所需要的铁丝、小型工具。

③、乙方职工各项加班费,保险费。

④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治,处理费。

⑤、无论何种原因造成停工,窝工期间所需要或发生的各项费用。

⑥、工程质量的质优价费。

⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

6、付款方式:

7、工程期限:

(1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员,不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位,在要求工期内不能完成自己所承包作业,所发生的损失乙方负责承担,甲方有权将乙方清退出场。

(2)如因材料供应不到位,工期将延续。

二、甲方责任

1、项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。

3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。

4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。

6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育,对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

三、乙方责任

1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参加项目部班前会。熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工工作。

2、服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。

3、遵守甲方各项规章制度的管理,安全施工。

4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议,副本由工地办公室存档。

5、甲方所排施工进度计划,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

四、安全文明施工

1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。

2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方承担所有费用。

五、工程质量

质量要求:必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工,符合监理质检部门质量验收要求,如有质量事故延误工期,由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

六、材料丢失、损坏责任,机械使用责任

(1)材料:由乙方造成的材料的浪费,将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

(2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责

七、违约责任

1、甲方的违约责任:

(1)因提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

(2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

(3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

2、乙方的违约责任:

(1)施工期间,因乙方的原因致使造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

(2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

八、合同生效与终止

1、双方在协议书中约定合同生效方式。

2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

九、附则

1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。

2、争议解决

若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

代表人:

联系电话:

签订日期:

乙方:

代表人:

联系电话:

签订日期:

随便看

 

范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。

 

Copyright © 2004-2023 ixindu.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 22:53:09