标题 | 隧道承包合同 |
范文 | 隧道承包合同范本(通用5篇) 随着法律观念的日渐普及,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编精心整理的隧道承包合同范本(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。 隧道承包合同1甲方(委托人): 住所地: 甲方法定代表人:职务: 甲方法定代表人身份证号码: 联系电话: 乙方(居间人): 住所地: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就甘肃省高楼山隧道工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目高楼山隧道总长约伍千多米,每米捌万壹仟元,项目居间费用甲方支付乙方金总壹仟陆佰万元整。甲方施工时碰到金矿甲方得20%,剩余的与甲方无关由乙方支配。 2、居间成功后,甲方签订合约成功首付壹佰万元整,设备进场支付捌佰万元整,开工支付叁佰万元整,剩下的开工两个月内付清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 七、违约责任 居间成功后,如果甲方未按本合同第四条的约定及时全额向乙方支付居间报酬,则甲方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的5%向乙方支付逾期付款违约金。 八、合同终止 1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。 2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 九、争议解决方式 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,各方应友好协商解决;协商不能解决的,乙方所在地法院,即甘肃人民法院起诉(或任何一方可向有管辖权的人民法院起诉)。 十、其他事项 1、本合同经甲、乙双方签字或者盖章后生效。 2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。 合同签订地: 合同签订日: 甲方:(盖章):乙方: 法定代表人或委托代理人: 隧道承包合同2居间协议 甲方: 身份证: 乙方: 身份证: 鉴于:甲方为隧道项目需要乙方引进业主方; 乙方接受甲方委托,为甲方项目引进操作过程中提供财务居间服务,并依约定收取居间服务费用,甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定签订本协议,并共同遵守执行: 一、合作内容 乙方担任甲方的财务顾问,为甲方介绍项目,并针对甲方项目与业主进行前期的沟通与交流;促成业主与甲方的项目顺利签约,甲方向乙方支付相应的居间服务费用。 二、甲方项目 项目名称: 三、乙方责任 1、为甲方介绍隧道项目业主,并针对甲方项目与业主方进行前期的沟通与交流;促成业主方与甲方顺利签约。 2、在引进业主方过程中提供顾问建议; 3、保证对所有知晓的涉及甲方项目自身商业机密的文件、资料、数据、计划、商业意向等不得向项目意向业主方以外的无关第三方公开。 四、甲方责任 1、甲方承诺其所提供的所有数据和信息均客观、真实、有效; 2、在乙方对甲方的项目进行前期运作的过程中,应给予乙方积极的配合; 3、甲方应按照本协议的约定向甲方支付财务顾问费和相关费用并积极履行本协议中的相关条款; 4、甲方及其工作人员对乙方提供的专业意见、建议方案、各项分析资料以及在咨询过程中了解的乙方资料和信息等商业秘密负有保密义务,未经乙方书面许可,甲方不得向第三方披露; 5、未经乙方书面同意,甲方不得在乙方不在场的情况下擅自与乙方介绍的业主方进行会晤。 五、居间服务费用 1、双方确认 项目,总造价 元。甲方总数下浮 个点给乙方。(最终以甲方跟业主方结算的总价为准)。甲方不得以任何理由克扣、逾期付款。 2、居间服务费用支付时间为甲方跟业主方签好合同,甲方顺利拿到预付款三个工作日内付总造价的50%。正式开工三个工作日内付清余款50%服务费。(逾期付款按1‰每日支付违约金),以此类推。 3、甲方的财务章先由乙方暂时保管。等乙方结清顾问费后财务章无条件交回给甲方。 六、协议的解除与终止 1、甲乙双方经协商一致同意可以解除本协议。 2、本协议履行完毕后终止。 3、乙方促成了业主方与甲方的投资谈判,如果甲方擅自私下与业主方签署投资合作合同,将视乙方顾问责任完成,甲方就必须支付双倍的财务顾问费给乙方。 七、不可抗力 1、在协议履行期间,一方或双方由于不可抗力原因导致不能履行或不能完全履行本合同的,不承担责任,但遇到不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后十五个工作日内,以书面的形式或法律规定的方式将情况告知对方,并提供有关证明。 2、不可抗力原因消失后,一方或双方应当继续履行本协议。 八、争议解决与适用法律 1、凡因履行本合同所发生的一切争议,双方应协商解决,协商不成的,应提交乙方所在地基层人民法院审理。 2、本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。 九、其他 1、本协议的补充协议、附件、说明、解释与本协议具有同等的法律效力。协议本身及其附件的修改、补充等未尽事宜,必须经甲乙双方协商一致,并签署书面协议。 2、本协议一式两份,双方各执一份。 乙方(盖章):_________甲方(盖章):_________ 代表(签字):_________代表(签字):_________ _________年____月___日_________年____月____日 签约地点: 隧道承包合同3建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 一、xx项目道路工程 1 道路工程名称:xx工程 2 工程地点:位于xx 3 承包范围:xxx工程点上山路 4 合同价款:合同总价万元 大写: 5 合同工期: 工程总期天。 开工日期为:年月 竣工日期为: 20xx 年 月 日。 6 工程内容 道路全长711米,宽4米,总方量为2718.8立方米 二、工程质量 乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受甲方管理人员的监督,确保工程质量通过甲方验收。 三、付款方法 工程完工后采用报账制,验收后付款。 四、安全责任 1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 五、双方责任 1、甲方:派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。 2、乙方: (1)加强安全生产教育,严格安全生产施工规范。 (2)严格按照要求施工,确保工程质量,按合同定时间竣工交工。 六、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。 七、本合同一式两份,双方各执一份。 建设单位(甲方):(公章) 施工单位(乙方):(公章) 甲方代表签字: 乙方代表签字: 隧道承包合同4发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就 隧道工程(工程项目)的有关事项经协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: (起点: ;止点: ) 工程内容: 工程咨询有限公司编制的工程预算书(下称预算书)及招标文件所述工程内容。 二、工程承包范围: 1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容; 2、该隧道工程总长997m,断面5m×5m,坡降1.04%。 三、合同工期 开工日期:2013年8月1日 竣工日期:2014年4月20日(不可抗拒自然因素除外,工期顺延) 合同工期总日历天数:260天(日期期间节假日除外) 四、质量标准: 工程质量标准:合格 五、合同价款: 1、工程价款总金额:319.78万元(大写:叁佰壹拾玖点柒捌万元整),最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。 2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监理单位共同确定工程量后据实结算。 3、材料因价格波动引起价格变化不予调整价差,人工费调整按湖北省相关规定执行。 4、工程价款支付办法:工程动工付工程总价款的20%(其中动工时付10%,隧道完成100米时付10%);完成总工程量的50%后应付工程款总额的15%;竣工验收后付清工程总价款的95%;剩余工程总价款的5%作为工程质量保证金,二年后无质量问题付清(二年内隧道发生质量问题,由乙方负责加固处理,费用由乙方自行承担)。 六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工,甲方负责聘请有资质的`工程监理机构对该工程项目进行全程监理,确保工程质量达到合格要求。 七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协调,确保工程顺利推进。 八、承包人在施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑工程检验评定标准,经检验后符合设计要求,质量要求达到合格等级,否则自行承担一切经济损失。 九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包,违法分包;如有违法分包行为,发包方一经发现,立即终止合同,并根据国家相关政策、法规追究其责任。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款,工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。 十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。 十二、承包人采购材料进行管理,但材料必须先报告发包人许可,并提供材料样品,必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告,同时必须服从发包人对部分材料的变更,变更后发生的费用由甲方承担。 十三、承包人未能按合同完成全部工程,每延误一天的违约金为 元/天,不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。 十四、承包人应按照《安全生产法》的要求在施工过程中做好安全工作,确保工程安全施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故的发生;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用由乙方承担,与甲方无关。 十五、乙方在施工中的人员由其自行雇请,人员工资和费用由其自行与所请人员结算,相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之间产生,与甲方无关。 十六、违约责任: 1、本协议自签订之日起生效,除《合同法》规定情况外,甲、乙双方任何一方不得单方终止或解除,若单方解除合同或出现严重违约行为,由违约方向守约方支付违约金10万元,同时赔偿对方因此而造成的经济损失。 2、甲方延期付款的,按应付款额月利率15‰的标准向乙方支付延期付款利息。 3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。因发包时无图纸和地质勘查资料及工程清单,如实际工程地质与招标文件承诺有不一致的,经甲方、监理单位、施工单位(乙方)共同协商,按实际数量及08年定额单价据实结算。 十七、其它条款: (一)本合同的组成部分: 1、本施工合同书及各种合同附件(含评标期间和合同及谈判过程中的澄清文件和补充资料); 2、关于隧道工程施工的标准、规范及有关技术文件; 3、图纸; 4、工程量清单; 5、工程报价单或预算书; 6、中标通知书; 7、投标函及投标函附录; 8、项目专用合同条款; 9、通用合同条款; 10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件,视为本合同的组成部分; 11、承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计等投标书所述内容; 12、其它合同文件。 (二)隧道内防护:若遇有漏顶现象,须喷浆的地方(防护支架、喷浆)10米以内(含10米)处理费用由乙方负担,超出10米的费用由双方另行协商。 (三)隧道除渣:由发包人指定地点堆放,承包人负责修路、运输。所有除的砂石料所有权归发包人,治理由发包人负责,治理费用由发包人承付。 (四)工程完工后按实际工程量结算,若超出997米,对超出部分由甲、乙双方会同监理据实结算。 十八、本协议未尽事宜由甲、乙双方另作补充协议,补充协议协议与本协议有同等约束力。 十九、本协议自签订之日起生效,甲、乙双方及见证单位(马桥法律服务所)各执一份,具有同等约束力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 隧道承包合同5甲方: 乙方: 为了保证我方承接的渣场复耕土收集工程按时保质,安全顺利的完成,甲方将租用乙方挖机及运输车进行4支洞渣场复耕土开挖、收集、运输的施工。经双方协商,达成以下协议:望双方共同遵守执行: 一、工程任务: 1. 4支洞渣场复耕土开挖、收集、运输。 二、挖机租用方式及运输车运输单价计算方式、运距 1. 挖机及运输车辆由乙方提供。 2:挖机以小时计算,挖机正常工作时间为计价的有效时间。每天挖机正常工作时间由双方签字确认。租用单价为每小时人民币:XXX壹拾元整(油料由甲方提供)。 3:运输车按每车实际方量计算,运输单价为每立方人民币: 叁元整 (包括车辆所需所有费用)。运距在渣场500米以内由甲方指定地点卸碴。 三、甲方的权利及义务 从进场即日起乙方必须保证出碴车辆及挖机的正常使用,不能因车辆不足、车辆以及挖机故障影响工程进度。 四、乙方的权利及义务 1:乙方的车辆、挖机及人员在施工中必须遵守甲方一切正常规定不得违规,否则后果自负。 3:乙方不得因故中途提出毁约,否则乙方赔偿甲方损失。 4:完成甲方交给的其它工作。未定事议甲乙双方协商解决。本合同一式两份,自双方签字之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。