标题 | 工程劳务的分包协议 |
范文 | 工程劳务的分包协议 随着社会不断地进步,越来越多人会去使用协议,签订协议可以使双方受到法律的保护。一般协议是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的工程劳务的分包协议,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 工程劳务的分包协议1甲方:______________________ 乙方:______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条 工程概况 1.工程名称:_______________________ 2.工程地点:_______________________ 3.工程数量:_______________________ 4.工程数量及内容:_________________ 第二条 工期 1.开工日期:________年_______月_______日开工。 2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。 3.总工期为:日历天________天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第三条 承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。 第四条 履约保证金 1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押,应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)。 2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从履约保证金中代付相关款项,并加扣5%的手续费,不足部分从保留金中扣除。剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。 第五条 计量支付与工程结算 1.甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程项目进行计量支付,每月的25日为计量支付时间(但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整)。乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量,编制月计量支付申请表,报甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后,作为中间计量的依据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量,甲方将不预计量和结算。 2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%,甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%,扣留的总造价的5%转为工程保留金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除:甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。 3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款,并不得挪用。每期工程款拨付时,乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰,资金使用合理,无将本项目部资金挪作他用现象,甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付,否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。 工程劳务的分包协议2工程承包人全称(以下简称甲方):_________________ 劳务分包人全称(以下简称乙方):_________________ 为了切实落实安全生产的责任,确保施工人员在生产过程中的安全与健康,保证施工顺利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订《劳务分包合同》,双方就施工安全管理协商达成一致,订立本协议。 本协议书一式四份,甲、乙双方各执两份。 甲方:_________________(公章)乙方:_________________(公章) 甲方代表人(或委托代理人):_________________乙方代表人(或委托代理人):_________________ 签订时间:_________________ 工程劳务的分包协议3甲方(劳务发包方): 乙方(劳务承包方): 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同: 一、工程概况 工程地址: 工程名称: 工程内容: 二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:箱体规格:1600*700*240,单价:450元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:喷头类型:下喷,单价:75元/只 3.消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:探头单价:70元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:45元/只 6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。 三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。 四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失. 3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。 五、合同争议 1.出现争议甲乙双方先协商。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3.本合同一式两份,双方各执一份。 甲方代表(签字): 乙方负责人(签字): _______年_______月_______日 工程劳务的分包协议4甲方: 项目部 乙方: 工种: 身份证号: 为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任,根据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定,经双方友好协商签定本合同。 一、工程概况: 1、工程项目: 工程 2、工程地点: 3、工程内容: 二、发包方式: 劳务承包 三、劳务分包时间: 开工时间从 年 月 日到 年 月 日,共计 天。该时间必须按甲方的要求执行,因乙方原因未能在约定的时间内完工,每延期一天支付违约金 元,累加计算。 四、劳务价格及工作内容:(见附表一)工作内容及要求:按图纸和相关规范进行施工。 五、劳务价格中包括下列费用: 施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨维修费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、安全帽安全带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。 六、劳务费结算办法: 1、在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。 2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后,根据甲乙双方现场收方计量,按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。 七、保险:乙方人员的`保险由乙方负责按有关规定办理。 八、安全生产及安全事故处理 1、甲、乙双方必须认真执行国家劳动安全法和有关法律、法规。 2、乙方应严格执行国家及地方相关安全法律法规、工程管理条例及操作规程,对每个班组的每个作业人员必须进行安全教育交底,并在安全交底书上签字,确保无安全事故发生。乙方设 为安全员,对工人进行安全教育、环境保护教育和职业病防治教育,遵守安全技术交底,防止高处坠落、落物伤人、触电、火灾及机械伤害事故。乙方要为工人办理意外伤害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤、死亡事故事件的发生。安全帽、安全带及其他工护具自备。施工时,严禁向建筑物四周及电梯井内丢任何物品,施工电梯载物要搁置平稳;严禁酒后上班,严禁拆除工地防护,在施工中若因违章操作或乙方自身原因造成的伤、亡等安全事故其经济责任由乙方自行负责。甲方一概不承担任何责任和费用,并将视其情节轻重处以 500 元以上罚款。乙方安全事故经济责任人 。 3、乙方必须自行承担各工种、各工序的材料堆码、落手清、清洁卫生等工作。乙方施工人员应服从甲方项目部规定的文明施工规章制度,服从现场统一调动、安排,并负责各自施工区域及责任区域内的清洁卫生,必须保证内、外部检查达到“合格”标准,达不到每次罚款 100 元。 4、乙方必须遵守施工现场的一切规章制度;遵守公司、项目部治安要求及治安管理制度,搞好内、外关系,若引起纠纷,除自行承担所有的经济损失外,项目部还将视其情节轻重处以 1000 元以上的罚款。 5、乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力全力施救,同时保护好现场,以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后,形成安全事故调查报告,分清事故责任后,按以下办法处理: (1)、属于乙方责任,由乙方参照国家和地方政府有关法律、法规自行对伤亡工人或家属进行善后处理,费用乙方承担。 (2)、属甲方责任,由甲方参照国家和地方政府有关法律、法规会同乙方进行善后处理,费用甲方承担。 (3)、无论事故责任是谁,均由乙方直接面对出事故的工人及家属,所发生的费用按本合同相关条款执行。 6、若乙方人员在施工现场非因工死亡时,由乙方自行妥善处理。 7、乙方负责签订劳务合同,并承担甲方劳务分包期间由《劳动合同法》规定的相关责任和义务。 九、工程质量要求: 1、乙方必须严格按照《建筑安装工程质量检验评定标准》、现行的施工验收规范及设计要求进行施工。 2、乙方承接的工程验收必须达到质检站一次验收合格,实测点合格率在90%以上。 3、乙方对所承接方的工作内容在进行验收前,必须先自检后合格后,再申请由项目质检部检查,最后请业主、监理、质检站、设计等验收检查,在此过程中乙方必须主动配合并承担相应费用。 4、如以上检查验收未达到规范质量要求,所有返工材料费、人工费由乙方自己承担。在施工中如乙方违反现场管理规定,不积极配合项目部及业主、监理的合理要求,给项目部造成经济损失或恶劣影响的,项目部有权警告、罚款直至解除劳务承包合同,并由承包方自行承担相应损失。 5、乙方在施工过程中严格各工序相关操作规范和项目部的安全、技术交底、施工组织方案进行操作,严禁违章、违规操作。同时接受项目部、业主、建筑师、监理的检查,任何一方提出的质量问题均要求无重要条件整改,对项目造成损失的必须全额赔偿并给予相应的处罚。 十、双方义务: 1、甲方义务 (1)、乙方工人进驻甲方施工现场时,甲方应配合乙方对其进行遵纪守法、安全、消防、环境保护、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。 (2)、甲方应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术质量、安全、职业健康及现场危险源标识。 (3)、甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。 2、乙方责任 (1)、乙方对施工作业人员必须认真审查,保证施工作业人员的政治素质、身体素质和技术水平。所有进入施工现场的操作人员,男性必须是18至50周岁、女性必须是18到45周岁,身体健康、无残疾及其他不适应高空和重体力劳动的疾病的人员。否则,由此造成的质量安全事故责任由乙方全部承担。所有施工人员需持有《身份证》、《职业资格证书》、《务工证》、《暂住证》、《就业证》、《计划生育证明》,特殊工作人员必须持有《特种作业操作证》,进场后,甲方严格按乙方投标时的班组花名册进行核对。进场人员的《职业资格证书》在进场时必须达到50%,一月后必须达到70%,如检查必须达到上述要求、施工人员和花名册人员需要严格保持一致。 (2)、乙方施工班组进场施工后,由于工作进度、工程质量出现问题或因价格纠纷使工程无法进行时,经双方协调不成,甲方在劳务价格不变的前提下,可直接调换劳务班组。凡给甲方带来较坏影响的劳务队伍,取消该队伍在公司范围内的劳务投标资格。当施工现场劳务合同发生争议时,经现场协商不成,可由甲方人力资源部组织调解。乙方完成本合同约定工作后结付人工费余款。 (3)、乙方人员必须按操作规程、验收标准、施工图纸及有关说明施工,在施工中必须对成品、半成品进行保护,爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具。如发生损坏、丢失,应按质、按价赔偿。 十一、原材料控制: 实行现场材料领取制度,材料损耗按09清单定额计算,材损超过09清单定额的从劳务费中扣除。对计划合理,节约用施工料无浪费的优秀班组,完工结算时由班组申请,项目部及公司主管部门审批,视工程规模大小给予奖金500元—10000元。 十二、其它: 1、乙方不得以任何理由另行提出附加条件,否则,视乙方违约,甲方有权终止合同。 2、双方应严格履行投标承诺书及本合同条款,未尽事宜甲、乙双方协商解决。 3、乙方不得转包或分包,否则项目部视为违约,甲方有权终止合同。 4、合同一式二份,即:甲、乙双方各执一份。 十三、各专业工班按工程进度付款付款执行表; 甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________ 代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________ _________年________月_______日 _________年________月_______日 工程劳务的分包协议5劳务作业发包人: (以下简称发包人) 劳务作业承包人: (以下简称承包人) 本协议如与双方签订的北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同发生分歧,以本协议为准。 1、 工程范围:主体结构+辅材+中小型机具+施工现场零时设施(人工费)+工程零工+结构图纸中表明的孔洞 2、 劳务分包合同中规定的工程范围单方造价为289元/平方米。周转材料、部分机械设备等为完成本工程全部工作内容的其他部分在本协议中体现,单方为101元/平方米,建筑面积为平方米,总造价为1052325元。 3、 付款方式:劳务分包备案合同中签订的单方造价289元/平方米,总造价3011108元的部分,按照劳务分包合同中的规定付款。本次协议中体现的单方造价101元/平方米,总造价为1052325元的部分按照以下方式付款:①20xx年10月份付至本协议总造价的30%;②20xx年春节付本协议总造价的40%;③本协议总造价的30%作为余款将在一年内付清。 4、 本工程为扩大型劳务分包,除土方、桩基础、钢筋、混凝土、大型机械(塔吊)、防水层(不含:找平层、保护层)由发包人承担,其他全部由承包方承担。发包人提供的材料对承包人实行限额领料,发生浪费发包人将重罚承包人。 5、 若发生承包范围内的工程需要分包给第三方,则发包人可以从总价中扣除此部分工作量和费用。 6、 承包人在材料、大型周转材料的选定必须经过发包人的验收方可在施工中使用。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 ________年____月____日 工程劳务的分包协议6承包方(甲方):________ 责任人:________ 分包方(乙方):________ 责任人:________ 一、施工内容及工程量 1、施工内容:________ 2、拆除标准:________ 3、承包方式:________ 3、材料归属:施工中拆下的各类废旧材料归______方所有,由______方自行处理。 二、工程价款及结算方式 1、工程价款:双方商定项目总金额:____________元 2、结算方式:拆除范围内建筑物,完成及其他清理工作后,一次性付清工程款。 三、施工日期 1、本合同工程定于________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。 2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方职责甲方: 1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 3、配合乙方对施工人员进行安全教育。 4、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 5、受到甲方验收通知后,及时组织人员验收,验收完成后,按期支付价款。乙方: 1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施, 2、积极配合甲方的工作,服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。 5、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 6、工程完工后,及时向甲方发出验收通知。 五、违约责任:任何一方违反本合同规定,均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。 六、其他: 1、本合同签字生效后,甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力。 2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。 3、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力 4、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。风险提示: 分包合同有关工程量变更及单价调整,不可抗力事件的损失承担,相应工期,竣工验收条件、方法、标准,结算的条件、标准,质保金比例、支付,违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致,特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行,降低资金支付风险,防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。 建议在起草或者签订分包合同之前,可以咨询专业的律师意见,以防止风险出现。 甲方:________ 乙方:________ 住址:________ 住址:________ 联系方式:________ 联系方式:________ 合同履行地:________ 合同履行地:________ ________年____月____日 ________年____月____日 工程劳务的分包协议7(一)自带劳务 自带劳务承包。指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长,劳务人员原则上由工长招募,人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理,工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放表由企业直接发放。 (二)零散劳务 零散的劳务承包。指企业临时用工,往往是为了一个工程项目而临时招用工人。 (三)成建制劳务 成建制的劳务分包。指以企业的形态从施工总承包企业或专业承包企业处分项、分部或单位工程地承包劳务作业。 在自带劳务承包中,公司将所承建的部分工程通过签订承包合同的形式,交由本公司职工具体承包施工,该承包人自招工人,就形式而言,工程由承包人负责施工与管理,工人的报酬也是由承包人支付,这似乎在承包人与工人之间已形成了劳务关系。但是,关键的问题是,该承包人系公司的职工,其是以公司的名义履行承包合同并与他人发生法律关系,故该承包合同属于内部承包合同。承包经营属企业内部经营管理方式的变化,不产生施工合同履行主体变更问题。该承包人招用工人行为应视为公司的行为,被招用的工人与公司之间存在劳动关系,与承包人之间则不存在劳务关系。 在零散的劳务承包中,承包人的法律地位不应等同于分包人,而是根据受劳务作业方有无用工资格分别界定为劳动关系或劳务关系,即劳动者或劳务地位。理由为承包人仅仅是工费承包,并且一般从事的是工程中单一工种的作业,其个人收入与施工效益直接挂钩,但对工程项目的承建不进行独立管理,也不对工程质量承担终身责任,仅对发包人承担“合格”的质量责任。承包人在提供劳务期间属临时性质的劳务人员,对施工期间发生的伤害事故、质量安全问题均不能承担责任。 工程劳务的分包协议8甲方:_________________身份证号码:_________________ 乙方:_________________身份证号码:_________________ 甲、乙双方在公平、公证、自愿的情况下,就省市村的110kV线线路改造中的基础工程施工劳务费达成以下协议:_________________ 一、甲方将省市村的110kV线路改造中的工程施工劳务费(共计:_________________基础坑基基础,基础方量/方、基础垫层元/方,基础毛石垫层元/方、另#42掏挖基础的挖坑.浇制.回填.接地施工按基础方量单价计算。),接地线埋设(接地焊接、埋设、防锈处理)全部也在本次劳务施工范围; 二、施工过程中,乙方负责施工现场的施工人员安全,确保整个工程施工安全进行,如果有安全事故发生,甲乙双方协商处理; 三、在施工过程中,甲方委派现场管理人员,确保整个工程的质量符合国家电力质量的相关规范要求及后期施工要求; 四、在工程施工中如有误工(协调阻拦、材料不按时到场、下雨窝工、机械设备耽误全部按实际费用补偿) 五、付款方式:_________________施工中可以预支生活开支,其余款项等工程完工后,经甲、乙双方验收合格,一次性全款付清,不得拖欠; 六、本协议一旦签订,便具有其法律效应,甲乙双方如有违约,违约方在完成自身责任的情况下另付违约金:_________________5000元(大写:_________________伍仟元整)给对方; 七、开工日期:_________________年 月 日 竣工日期:_________________年 月 日 超出约定竣工日期天,扣除工程费中金额的%,作为工程延误费; 七、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决; 八、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份; 九、此协议在甲乙双方签字后立即生效,工程完工、款项付清以后自行失效。 甲方代表(签字、盖章):_________________ 乙方代表(签字、盖章):_________________ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 工程劳务的分包协议9为贯彻《中华人民共和国治安管理处罚条例》,本着谁主管,谁负责的原则,将治安保卫工作落到实处,确保不发生治安责任事故,制定本协议。 劳务分包队伍在施工现场及生活区应履行如下条款: 1.认真落实《中华人民共和国治安管理处罚条例》,劳务分包队伍保卫部门应对所负责施工现场治安保卫工作负全责,保证实现无重大治安责任事故。 2.接受总包单位对治安保卫工作的监督,接受公安机关的监督检查,对指出存在的治安方面的隐患,须及时进行整改,不得拖延。 3.劳务分包队伍须制定相应的安全制度和措施,并指定专人负责治安保卫工作.结合本单位实际情况,进行经常性检查,确保安全。 4.劳务分包队伍应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报,及时办理暂住证件,并将有关材料上报总包单位保留备查。凡在施工现场施工的劳务工人必须三证齐全,未经允许不得随意调换劳务工人。 5.进入施工现场必须佩带出入证、戴好安全帽、严禁在施工现场内吸烟。 6.在施工中必须严格按现场规定做,不得无故制造噪声,无事不得随意到居民区走动。 7.劳务工人宿舍实行挂牌管理,指定专人负责宿舍的治安、消防、卫生管理。劳务工人宿舍严禁私接乱拉电线,不得使用电热器具。 8.加强宿舍卫生管理,保护公共财产,门前实行三包,不得私留外人住宿;严禁进行任何形式的,不准酗酒滋事;严禁打架斗殴,如有发生,双方队长罚款贰百元。 凡违反上述纪律者,视情节轻重给予相应处罚。 此协议一式两份,双方各存一份。 甲方代表: 乙方代表: 盖章: 盖章: 年 月 日 工程劳务的分包协议10工程承包人全称(以下简称甲方):_________________ 劳务分包人全称(以下简称乙方):_________________ 为了切实落实安全生产的责任,确保施工人员在生产过程中的安全与健康,保证施工顺利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订《劳务分包合同》,双方就施工安全管理协商达成一致,订立本协议。 本协议书一式四份,甲、乙双方各执两份。 甲方:_________________(公章) 甲方代表人:_________________ (或委托代理人):_________________ 乙方:_________________(公章) 乙方代表人:_________________ (或委托代理人):_________________ 签订时间:_____年_____月_____日 工程劳务的分包协议11工程承包人: (施工总承包人或专业工程承/分包人) (甲方): 代表人: 通讯地址: 联系电话: 劳务分包人(乙方): 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 通讯地址: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1、工程名称: 2、工程概况: 3、分包工作内容: 4、范围包括: 5、工程监理单位(全称): 6、工程质量标准: 第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条 合同工期 1、开工日期:________年___月___日开工。 2、竣工日期:________年___月___日竣工。 3、总工期为:日历天______天。 4、阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第四条 承包方式与工程造价 1、承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2、工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。 4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5、本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。 第五条 合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料: ①发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 ②承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 ③有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算: ①发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 ②工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付: ①合同价款分期支付:在________年___月___日付款_______元,在________年___月___日付款_______元。 ②分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 ③合同价款的支付必须以银行转账的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 ④办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 甲方: 乙方: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 工程劳务的分包协议12甲方: 乙方: 经甲乙商定达成以下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3发包方式:甲方提供施工材料,乙方包工(自备施工工具)。 1.4承包金额:每平米58元,实际完成正投影面积,包括垂直运料、垃圾清运等。 1.5工期:按项目部制定工程进度计划执行。 1.6工程质量标准:优良。 第二条甲方负责事项 2.1协调各施工专业施工。 2.2按时,保质,保量提供施工材料。 2.3开工前3天,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行现场技术交底,提供施工所需的用水,用电。 项目质检员对工程质量,安全,进度进行监督检查。第三条乙方负责事项 3.1指派代表乙方履行合同,按合同约定及甲方要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。 3.2严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按照图纸说明进行施工,参加竣工验收。 第四条工程款支付方式 本合同生效后,乙方上报工作量的时间为每月月底,按实际完成工作量的80%支付,支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行,支付时间为次月15日-20日,工程完工付到实际完成工作量的95%,5%尾款竣工结算后一次付清。 第五条关于安全文明施工的规定 5.1乙方应按图纸施工,并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定,违反操作规程导致发生安全事故,乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失,甲方协调处理。 5.2甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查,乙方必须接受并配合检查。 5.3乙方要指定一名安全管理人员,负责施工现场的一切安全工作,并对施工人员进行安全文明施工教育。 5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。 5.5甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火,安装电器及使用易燃,易爆物品,必须事前告知甲方管理人员,动火时做到一人动火一人监护。 5.6施工现场必须随时清理,因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置,每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后,方可离开现场。 5.7乙方在施工期间严禁抛,冒,滴,洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反,由乙方承担经济处罚及一切后果。 5.8乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规,由乙方承担经济处罚及一切后果。 第六条违约责任 因一方违约给另一方造成经济损失,由违约方承担。合同无法继续旅行时,合同终止并追究责任。 第七条争议或纠纷处理 7.1本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决,或有请有关部门进行调节。 7.2当事人不愿通过协商,协调解决或协商,调解不成时,可提请仲裁机构仲裁,也可向人民法院起诉。 第八条附则 本合同一式两份,双方各执一份。 甲方(盖章):乙方(盖章) 委托代理人(签字):委托代理人(签字): 单位地址:单位地址: 电话:电话: 年月日年月日 工程劳务的分包协议13甲方:_________________ 乙方:_________________ 甲方将工程劳务发包给乙方施工,为明确双方责任和义务,经过双方友好协商,订立本合同, 生产混凝土承包合同。 一、工程项目和承包范围名称:_________________ 1、工程名称:_________________ 2、工程地点:_________________ 二、承包范围 挡墙基础开挖、运输,所有图纸上涉及到,商品混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护,砼拟浇筑部位的清理等) 商品混凝土施工过程中要求合理施工,平整度、垂直度等均满足规范要求。修补商品混凝土成型后存在的质量通病如:_________________烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等,保证商品混凝土浇筑质量,并在规范要求天的数内,对不同类型的商品混凝土进行养护。在施工过程中,避免商品混凝土的不合理浪费,并要求商品混凝土浇筑、振捣完毕后及时清运商品混凝土残渣。 商品混凝土修补过程中产生的垃圾及废弃物,商品混凝土施工班组,无条件对此进行清理。如在浇筑商品混凝土过程中,商品混凝土将管道、预留管道等堵塞,则商品混凝土班组负责对管道的疏通和清理,并承担由此发生的一切费用。 三、承包方式及合同价款:_________________ 1、承包方式:_________________本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具(如铁锹、振捣棒,平板式振捣器、铁抹子、木抹子等) 2、本工程按照施工中挡墙商品混凝土有效体积包干。价款:_________________每立方米按照元(质量、进度、安全文明施工,各占据____元/平方米,达不到要求从此部位工程款中扣除) ,其单价组 成为:_________________施工操作等占以上单价的70%,清理现尝废料回收等占据30%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等,达不到合格标准按照合同价的 85%结算。挡墙基础开挖及运输按实际方量结算,________元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算,________元/立方米。 3、上述单价均为综合单价包干,凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中, 为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。 本合同最终解释权归甲方。 四、工期:_________________ 1、本工程自____年____月____日开始进场,总工期为____天。 2、在履行合同过程中,根据变更、不可抗力等因素而影响工期时,余下全文经过甲、乙双方协调后确认。 五、质量工艺要求:_________________ 1、质量标准为________ 2、乙方工人进场前必须进行安全、技术交底,严格按照施工方案、设计图纸、变更通知书、现行施工规范、安全操作规程进行施工,不允许随意变更设计及结构要求,否则造成返工的一切费用由乙方承担,并罚款1000元以上,________元以下。 3、工程质量、工艺要求及工人在管理上绝对服从甲方和有关部门的监督管理,若乙方在施工质量、尺寸、安全不符合合同要求和有关规范要求所造成的返工工料费用由乙方赔偿。若乙方部分工人屡教不改,甲方可向乙方提出辞退或罚款处理。乙方应采取有效措施纠正处理,否则甲方有权终止合同,由此造成的一切损失由乙方负责。 4、预留洞口位置一定要准确,留错、漏留位置每个扣除一百元。 5、商品混凝土浇筑完毕后,经过甲方项目经理和质检人员审核验收符合要求后,方给所完成工作质量进行确认。 6、每次振捣商品混凝土,乙方必须派专人负责巡查商品混凝土浇筑情况,偏差超出规范需要返工的,材料费、人工费用由乙方负责,巡查人员工资已经包含在综合单价内。 六、安全要求:_________________ 1、任何劳务队伍及供货商到施工现场必须服从现场安全相关制度(进场时被教育、交底),如若违反从工程款中直接扣除。 2、劳务队伍需准时参加总包组织的各种安全会议培训,不得以任何理由推托或拒绝,如有违反按人头(50元/人次)从班长工资中扣除(如有特殊情况需请假)。 3、项目安全管理人员有权拒绝认为不适合从事某项工作的作业人员进入现场作业,对于有足够证据证明某些屡教不改(两次)的作业人员或其行为可能造成严重安全事故者,安全员可视情况予以开除。 4、作业班组需指出一名总包认可的兼职安全人员,协助总包做好质量和安全管理工作。 5、班组或供货商的访客需服从现场门卫进出制度,如若违反门卫有权拒绝当事人入内。 6、总包安全管理人员有权拒绝分包商、劳务班组自带不符合安全要求的机具及配件进入现场(如不合格的电线、插板、小型电动工具、辅助工具等)。进场前须通知总包相关人员,进场后进行验收,不符合安全要求的予以整改或退场,危险性较大的机具设备必须符合国家相关管理规定,必须专人操作,向总包提供相关机械设备合格检测证明,相关人员必须持证上岗资质证提交总包。 7、对于作业条件达不到安全要求的或出现紧急情况,项目部管理人员有权要求任何一个班组、任何一位作业人员进行整改或营救,不得以任何理由拒绝,由此产生的相关费用可与项目相关负责人协商。 8、工人经常作业须持三级教育记录(或者项目出示的已培训证明)、工种安全技术交底方可进场作业。 9、乙方进场工人必须身体健康,作好安全教育、交底工作。 10、严格按照要求进入施工现场,进场人员必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁赤脚、穿拖鞋或硬底鞋。 11、严禁高空作业酗酒、抛物,严禁在吊笼上落人,严禁在外脚手架上放置材料和工具。 12、用电设备要专人管理,按照各种机具说明书要求规范操作、保养、维护,下班后要盖好,若人为或操作不当损坏按照原价赔偿。 13、高空作业所用的工具要穿上保险绳,做好安全防护工作,严禁重物高空坠落伤人,吊物时,地面上要有人值班,划定安全作业区,确保安全无事故。 14、凡违反安全条款者,罚款500元,乙方施工人员造成工伤、安全事故均由乙方负责,并追究法律责任。 15、乙方应保证自带设备的使用安全严格按照章操作,自带设备在使用中发生安全事故一切责任乙方自负。 七、现场管理1、乙方必须立即执行甲方对本工程作出的指令,若在收到甲方书面指令后一天内,乙方仍未执行,甲方可另聘用和支付他人完成该指令,所要求的工作和费用按照____元/天,并把所有相关费用从合同价款中扣除。 2、甲方的指令必须以书面形式发出,情况十分危急时也可发出口头 指令,但应在48小时内给与书面确认,乙方对甲方在紧急情况下发出的口头指令必须执行。 甲方:____________________ 乙方:____________________ _____年_____月_____日 工程劳务的分包协议14发包单位:_____________(以下简称甲方) 承包单位:_____________(以下简称乙方) 甲方将建筑工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,进度,双方在签订建筑工程合同时,签订本协议,双方必须严格执行。 工程概况:_________________ 工程名称:_____________________________________工程信号系统安装工程 工程地址:_________________位于________________________________________。 范围和内容:环形支架安装及电缆敷设工程项目期限:__________年__________月__________日至__________年__________月__________日 协议内容: 1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括分管安全生产的领导,各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场: (1)工程项目应由甲方编制施工组织设计; (2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,制定有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 5、施工前,乙方应组织召开现场安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 6、施工期间,乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。 7、乙方在施工期间必须严格执行 甲方:_________________ ___________年_______月_____日 乙方:_________________ ___________年_______月_____日 工程劳务的分包协议15甲方: 乙方: 身份证: 手机号: 甲方将 工程以《包工不包料》的形式承包给乙方,为使双方明确经济责任关弟,保质保量,多快好省地完成该工程,在平等互利的原则下,经双方共同协商,达成如下协议: 第一条木工工程承包范围及工作内容 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分,不含其它活动家具。 4、承包方式:包人工、包机械、不包所有木工材料。 5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。 第二条油漆工程承包范围及工作内容 1、承包范围:天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。 2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。 3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。 4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料,只负责辅料。 第三条水电工程承包范围及工作内容 1、承包范围:主配电箱及各包房配电箱。 2、辅设强电、弱电、水安装,含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件,灯饰及五金洁具、开关、插座,(不含消防弱) 第四条泥工部份 1、承包范围:砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。 2、承包方式:砌墙包工包料,其他工程只包水泥、沙。 第五条其它补充说明 1、工期,工人进场后45天完成二层( )如其它施工班组影响进度,且工期随延。 2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方提供材料,乙方负责安装。 3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点,清运。 4、如有子项目,乙方施工完成后,甲方再作修改,甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。 5、报价以外项,按增项另计。 第六条甲方责任 1、向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书,并向乙方进行现场安全和技术交底。 2、按进度提供所需的材料、配件、成品保护。 3、对安装质量、安全消防、文明生产进行监督检查。 4、积极协调,保证施工正常动作。 5、提供现场办公室、库房搭设材料。 6、按进度及时人工费支付,以现金方式支付,工程完工后按100%方式支付。 7、负责协调现场各方面工作,保证施工顺利进行。 第七条乙方责任 1、自备全部施工机具设备,安全事故由乙方全权负责。 2、服从甲方领导,并服从项目部的工作指导及配合其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象,如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作,要礼貌对待。对严重违反施工纪律的人员,甲方有权示其退出施工现场。 3、积极协助甲方及项目部做好现场管理工作,认真配合其它施工单位的施工,努力创造条件,保证工程按总体施工方案如期完成。 4、图纸没有的项目及其它隐蔽工程现场共同协商,以变更签证的方式结算。 5、乙方需严格按图施工,遵照甲方制定各项操作规程。 6、为确保工程如期完成,施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的管理。 第八条合同价款及价款的支付 1、二层KTV装饰工程部价为: 万,小写: 元(本报价除部份指定材料费用外,均由甲方提供)。 2、付款方式 (1)、合同签订后人工进场前,支付合同总价的15%; (2)、本工程施工完成40%,支付合同总价的20%; (3)、本工程施工完成60%,支付合同总价的20%; (4)、本工程施工完成80%,支付合同总价的20%; (5)、本工程施工完成100%,支付合同总价的20%; (6)、工程验收后,甲方应该在三个月内付清合同总价的5%; (7)、甲方如果不按合同付款,乙方有权停工,且工期随延。 附件一:工程报价表(报价以外项目另计) 本协议一式 份,甲方执 份,乙方执 份。 甲方代表签名: 乙方代表签名: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。