标题 | 建筑起重机械设备租赁合同 |
范文 | 建筑起重机械设备租赁合同(精选10篇) 在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的法律效力与日俱增,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编收集整理的建筑起重机械设备租赁合同,仅供参考,大家一起来看看吧。 建筑起重机械设备租赁合同1承租方:(以下简称甲方)出租方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定和合同法中《租赁合同》的有关条款,在双方平等互利的基础上,经甲乙双方友好协商,就设备租赁达成共识,签订本合同,甲乙双方应共同遵守,严格履行本合同条款。 一、乙方根据甲方需求,向甲方提供以下设备 二、租赁期限 1、启用:设备安装调试完毕交甲方使用之日起(以甲方书面通知为准)。 2、报停或停机 〈1〉除遇不可抗力因素,甲方不得无故报停,如遇休假,乙方在假期二十天内(含二十天)不计费用。 〈2〉竣工停机甲方应于计划停机二十天前向乙方书面通知停机计划时间,并提前一周向乙方书面通知具体停机、拆机时间。停机后,不再记取租赁费,乙方应在条件成熟十日内完成拆机、清场、外运。 三、租赁费用及结算 1、租赁单价:本机租赁单价采用月包制,月租金为(税金),按自然月计算。 2、进出场费:机械安、拆进出场费为由乙方包干使用,其间不再计取费用。进出场费在交付检测后一周内付清。 3、付款:甲乙双方应按月结算,甲方应于次月二十日前支付上月结算租金,其余款待塔吊拆除时付清。 四、设备的运输及安装 乙方负责设备的运输、安装、顶升,并向主管部门申请技术安全验收,甲方全力配合。 五、甲乙双方的责任和义务 1、乙方责任和义务: 〈1〉乙方提供的设备应保证技术安全性能完好,设备附属装置,安全防护装置齐全有效,满足甲方对机械设备的使用要求和国家验收标准,依据甲方要求如期完成设备的进出场,安装调试等工作。 〈2〉乙方负责向甲方提供设备的有关安装基础制作技术资料,并提供技术指导,协助甲方制作商砼基础。预埋件由乙方负责提供。 〈3〉依据甲方要求提供足够合格的维修人员和操作人员,满足甲方施工要求,并保证持证上岗。 〈4〉乙方负责设备的使用,保养,润滑,保证设备连续24小时作业的`能力,并承担设备在运输、安拆、顶升、保养过程中的一切人身、机械安全事故责任及损失。 〈5〉乙方派驻现场人员必须遵守甲方施工现场的各项,听从甲方现场管理人员的指挥,乙方人员打架、斗殴、酗酒等造成甲方损失的由乙方负责。如派驻现场人员严重失职或违章操作以及消极怠工,甲方有权要求乙方更换派驻人员,乙方应予以积极配合。 〈6〉设备每月三天维修保养时间,双方约定,日常性维护不能影响工地正常施工,确因乙方设备故障停机保养时应提前48小时通知甲方,与甲方协商确定停机时间,乙方不得无故随意停机(突发事件除外)。 〈7〉乙方派驻现场人员不得随意拿用,损坏甲方材料,工具,设备和其他现场设施,否则发生安全事故和其它损失,乙方承担全部责任和损失。 〈8〉指挥工由甲方配备,应对绑扎牢固程度、有无滑脱、吊索具有无断裂可能,并对(吊钩以下的吊索具、物、料)的安全负责。 〈9〉指挥工信号应准确无误,兼职的绑挂指挥人员应持证上岗,并对司机视线盲区的吊装作业安全负责(乙方原因除外)。 〈10〉乙方应将设备的安全作业,有关技术安全数据,使用中的安全注意事项向甲方有关人员进行技术交底。提供相关的特种作业人员操作证,安装资质证明文件,安装拆除方案,安装安全技术交底。〈11〉乙方负责为设备及操作人员办理。 2、甲方责任和义务: 〈1〉甲方指定的设备安装地点,应满足设备的安全作业要求及满足安装条件,拆塔时必须保证提供30T重量汽车吊的进出道路(包括地下室、车库面板)。 〈2〉甲方负责制作设备安装基础,并承担制作费用,乙方应积极配合。基础制作的技术标准和质量等级必须满足乙方提供的技术资料中的相关规定。保证设备设备进出场道路畅通和安装拆卸的顺利进行,提供满足设备正常使用所需一次电源,一次电源箱距离设备中心不超过5米,电压确保在380V正负5%范围内。如因道路不畅影响安装、拆卸造成的损失由甲方承担,乙方设备退场后,所留在建筑现场的各种预埋件由甲方自行处理。 〈3〉甲方在设备施工管理时,必须遵守安全操作规程,违章指挥时乙方操作人员有权拒绝作业,凡因指挥不当或甲方私自开机,在不符合塔吊运转条件的情况下强行命令塔吊司机作业所发生的人身机械事故及造成的一切损失,一概由甲方负责。 〈4〉甲方应当妥善使用和保管乙方提供的所有租赁设备。因甲方使用和保管不善造成的租赁设备损毁、灭失的甲方应承担损害和赔偿责任。 〈5〉为确保工程按时、按量的完成,甲方需负责安排乙方塔吊司机的食宿。 〈6〉甲方应当按照本合同的约定,及时并定额向乙方支付月包款项。 〈7〉如果甲方需加节、扶墙,甲方应提前两天用书面形式或传真通知乙方,确定日期、时间,以免造成相互倭工或劳务纠纷。 〈8〉甲方负责解决“民扰”和机械进出场占用道路事宜。 〈9〉为确保工程顺利进行,负责乙方在设备安拆、升降过程中所需脚手架的搭设及设备扶墙与主体连接所需的墙体内所有预埋件等,甲方应予以积极配合。 〈10〉当现场超过两台(含两台)塔吊同时作业时,甲方负责提供实际可行的群塔作业方案及实施办法等,乙方协助配合。 〈11〉工程完工后,如因甲方原因造成乙方塔吊无法正常拆机离场,责任由甲方负责,在此期间租赁费按正常计算,直至乙方塔吊离场截止。因场地原因安装拆除时须使用50T及以上汽车吊作业时,甲乙双方各承担一半。 六、设备的现场使用 1、机械租赁期间,甲方只享有设备的使用权,不得以任何形式抵押转卖给第三方。未经乙方同意不得将设备提供给第三方使用,否则乙方有权终止合同,并追究甲方违约责任。 2、乙方应配合甲方做好文明施工,安全生产检查,配合参与创建文明工地活动,检查和创建活动期间,属于设备本身问题由乙方整改,其它由甲方整改。 3、甲方约定的设备使用期限到期后,甲方如需继续使用,本合同将执行至甲方出具书面通知停机之日,设备月包费用不变。 七、其它 1、因甲方无“施工许可证”或其它相关手续不全,造成乙方设备无法申报,检测,导致建筑行政主管部门罚款由甲方负责,因乙方资质、上岗证等问题所造成的罚款由乙方负责。 2、因甲方原因不能按时付款,双方协商未果,乙方有权停机,停机期间租费不变。 八、违约责任 1、合同执行期间,双方任何一方发生违约,应当承担违约责任。 2、合同未尽事宜,按有关法律法规执行。 九、合同争议和解决 本合同履行中若发生争议,双方协商解决,也可向有管辖权的仲裁机构和人民法院提出裁判申请。 十、本合同经双方签字盖章后生效。 十一、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑起重机械设备租赁合同2出租方(简称甲方) 承租方(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定甲乙双方本着互惠、互利、协商、自愿的原则,就乙方租赁甲方的(以下统称为设备)一事,签订如下租赁合同,双方要严格执行:。 一、机械设备概况 二、设备使用地点及项目名称: 租赁的设备权限于在工程使用。 三、租赁设备的所有权和使用权 1、甲方拥有租赁设备的所有权 2、乙方在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该设备的所有权,严禁在设备租赁期间将该设备转租或出卖。 四、租赁期限及租用结算方式: 1、设备扣除税金后日租金为元,并按日计算,收费时间从设备安装调试完毕及所有可以所有之日算起(即年月 2、甲方租赁费不受乙方原因工地停工或其他因素的影响。 3、乙方要保证租赁设备在不足月计算。超出个月按实际使用日历天数计算。 4、设备运输前,乙方应交付甲方设备保证金方资金紧时,经双方协商同意,塔吊使用45天后,乙方付租金并且在提前支付半个月的租金。 5、设备进场、退场费用由甲方负全责,乙方只承担进退场费用。乙方提前两天通知甲方设备的进退场时间。 6、进场费用和退场费用各计5500元,安装费、拆卸费各4000元。 7、增加的标准节,每天每节的租金为30元,附墙每天每付为60元。 8、增加的标准节和附墙从安装完毕后,可以开始使用后,并以双方签字确认为准日,开始计算租金。 9、增加的标准节和拆卸标准节,每节费用200元,由乙方承担。 10、附墙安装所需的所有材料和预埋工作收人工费均由甲方承担,乙方支付每道附墙装卸费共计元费用。 11、所有塔吊的钢上绳必须是我的钢上绳,塔吊所用的电器如交流按能器必须是全升的,而且是原厂的正宗电器产品。 12、租赁设备期满后,甲方负责将设备运回,在甲方验收合格后,甲方在塔吊运回离开工地时,结清全部的费用和保证金的退还工作,乙方有权扣押机械不准离开工地。 六、甲方义务: 1、甲方提供的设备必须在建设行政主管部门登记备案、方可出租于承担方。 2、甲方必须无条件满足乙方塔吊的使用高度,不得无故推迟安装和各种借口影响施工。 3、设备的全套资料由甲方负责提供。 4、设备在安装、调试过程中所需配件由甲方负责,各安全限位应灵敏有效,甲方在整机运行状态良好后交付乙方使用。 七、乙方义务: 1、乙方负责设备在施工现场的维护、保养、保管等工作,并保证设备的.安全。如造成设备的损坏,配件的丢失,乙方按价赔偿。 2、签订合同之日起,乙方对设备的责任负全责。 3、乙方应设专人对机械定期检查、维护、保养,不得带病作业。 4、乙方为按合同规定期限支付租金,甲方有权终止合同,调回所租设备,每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作业违约金。 八、工程冬季停工,乙方以书面的形式,告知甲方,经甲方核准后,双方确定报停日期,报停期间甲方免收租金。起租日期为隔年的4月15日左右开始,因天气原因,如果不能按时起租,双方共同协商解决。 九、为规范和约束操作人员违规操作以及指挥人员违章指挥,本合同附加“安全技术交底书”一份,供操作人员及乙方现场管理人员执行。 十、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑起重机械设备租赁合同3承租人(甲方): (单位全称) 出租人(乙方): (单位全称) 行业确认证书号: 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下: 第一条 机械设备租赁及租金计算与支付 1.机械设备租赁及租金计算明细表 表一、机械设备租赁及租金计算表 (如不够用可另附表格) 机 械 名 称数量规格/型号生产厂商租赁期限/ 起止时间租金标准 (元/月台)租金小计(元) 合 计 表二、机械设备操作人员工资计算表 工 种 类 别人 数月 工 资工作期限/起止时间工资小计(元)备 注 塔机司机 塔机指挥工 施工升降机司机 合 计 2.租金计算。机械设备租金每月合计 元(见表一)。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计 元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。 3.支付方式: 4.支付时间: 第二条 项目名称、使用地点 项目名称: 使用地点: 第三条 租赁期限 1.因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前 日内,续签合同。 2.租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于 个月,则按实际租赁时间结算;少于 个月,按 个月结算租赁费。 3.本合同签定之日起 日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。 4.由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等),造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。 5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。 第四条 保证金 1.合同签订后甲方向乙方支付 元作为本合同的履约保证金。 2.甲方应在机械设备进场前 日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。 3.其他约定: 。 第五条 机械设备操作、维护与修理 1.双方约定机械设备由 方负责操作、由 方负责维护。 2.因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起 小时/日内未能修复的,自故障发生第 日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。 3.双方约定机械设备正常维护保养时间为 小时/月,具体时间安排为: 第六条 双方权利义务 一、甲方权利义务 1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。 2.有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。 3.按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。 4.为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。 5.负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。 6.甲方应在机械设备进场安装完毕之日起 日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。 7.负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。 8.按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。 9.未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。 二、乙方权利义务 1.有权按照合同约定按月收取租金。 2.机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。 3.负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照(复印件)等。 4.负责提供机械设备司机 名/台,指挥工 名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。 5.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。 6.负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。 7.机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。 8.租赁期满后 日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。 第七条 双方安全责任 一、甲方安全责任 1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。 2.施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。 3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。 4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。 二、乙方安全责任 1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。 2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。 3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。 三、双方共同安全责任 1.本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。 2.机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。 第八条 违约责任 一、甲方违约责任: 1.甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日 元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满 日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。 2.按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过 日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金 元。 3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的.方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。 4.其他约定: 二、乙方违约责任: 1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。 2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的,应按照每逾期一日每台次 元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满 日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。 3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为,但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次 元/日的违约金。累计停工超过 日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。 4.乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日 元的标准向甲方支付违约金。 5.其他约定: 第九条 不可抗力 当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起 日内向对方当事人提供证明。 第十条 争议解决 本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第 种方式解决。 1.向 人民法院提起诉讼; 2.向 仲裁委员会申请仲裁。 第十一条 其他条款 1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共 页,一式 份,具有同等法律效力,其中甲方 份,乙方 份。 2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 3.本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 4. 合同签订地: 5.其他约定: 承 租 人:(甲方签章) 出 租 人:(乙方签章) 住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开 户 银 行: 开 户 银 行: 帐 号: 帐 号: 邮 政 编 码: 邮政 编 码: 年 月 日 年 月 日 建筑起重机械设备租赁合同4承租方(甲方):________________ 出租方(乙方):________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致签定本合同。 一、施工机械名称及数量:甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。 二、租赁时间:从________年________月________日至根据施工情况工程结束为止(大约3—4个月)。 三、施工地点:________省________市________县________镇________热电厂内 四、财务结算: 1、台班收费标准:按包月计费每月31000元。 2、付款时间:满三十天结算一次,付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天,否则乙方有权停止作业。 3、工作时间:白天工作制,每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。 六、双方严格执行安全操作规程,不能违章作业,严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责,如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。 七、甲方在吊装中,必须指派起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。 八、乙方机组人员负责机械保养,使机械处于良好运行状态,设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的.前提下,服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。 九、违约责任: 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违者承担月租金的50%的经济损失。 2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。 十、其他约定: 1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责。乙方机组人员工资由乙方负责,乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理。甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。 十一、本合同经双方签字后生效,租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。 十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意,任何一方不得擅自毁约,由此造成的一切损失由违约方负责。 甲方:________________乙方:________________ ________年________月________日________年________月________日 建筑起重机械设备租赁合同5出租单位(简称甲方): 承租单位(简称乙方): 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定,按照诚实信用、平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 一、乙方因建设工程施工需要,租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备,经甲方同意有偿出租给乙方使用。 二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准: 特别说明:以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。 三、租赁物的用途和使用方法: 乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。 四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令,第三章第十六条之规定,《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文,第四、第五、第六条规定,为建设工程提供机械设备和配件的.单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件,必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明,达到机械设备完好率,否则不予出场,并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚,双方委培人员按发放清单检查、出库、装车,经签字办理交接手续。 五、租金应按月支付,乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单,并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。 六、经双方协商,乙方应向甲方一定限额押金,甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续,租赁期间不得以押金抵作租金,租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的,押金退还乙方(不计利息)。 七、乙方在甲方指定的地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量,乙方指派提货人,提货后乙方应向甲方出具提货单,乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责,发生任何意外事故均与甲方无关。 八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。 九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收,验收合格后的方可使用,同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长 租赁期限的,应在本合同届满前15日内,重新订立租赁合同。 十、租赁期间,租赁物资的维修由乙方负责,费用由乙方承担。 十一、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满,乙方应当返还全部的租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的,应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。 十三、违约责任: ① 乙方不按时交纳月租金的,应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。 ② 乙方逾期不返还租赁物资的,除继续承担本合同规定的租金外,每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。 ③ 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则按照本条②款的规定承担违约责任。 十四、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。 十五、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。 十六、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。 十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。 本合同签订时间: 年 月 日。 本合同签订地点: 。 甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________ 代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________ _________年________月_______日 _________年________月_______日 建筑起重机械设备租赁合同6承租人:______________ 出租人:______________ 行业确认证书号:________ 依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下: 第一条机械设备租赁及租金计算与支付 1、机械设备租赁及租金计算明细 2、机械设备租赁及租金计算表 机械名称:_________________ 数量:_______________________ 规格/型号:_______________________ 生产厂商:_______________________ 租赁期限/起止时间:___________ 租金标准 租金小计 3、机械设备操作人员工资计算表 工种类别:___________________ 人数:__________________________ 月工资:__________________________ 工作期限/起止时间:____________ 4、租金计算。机械设备租金每月合计____________________元。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资,租金每月共计____________________元。不足月的尾数________日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用________日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。 支付方式:____________________。 支付时间:____________________。 第二条项目名称、使用地点 项目名称:____________________。 使用地点:____________________。 第三条租赁期限 1、因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前______日内,续签合同。 2、租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效甲方承诺租赁期不少于____个月,则按实际租赁时间结算少于____个月,按____个月结算租赁费。 3、本合同签定之日起____________日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用________日甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用________日。停用日须经双方书面确认。 4、由于甲方的原因,造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用________日为验收合格时间或组织验收时间。 5、机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。 第四条保证金 1、合同签订后甲方向乙方支付____________________元作为本合同的履约保证金。 2、甲方应在机械设备进场前____________日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。 3、其他约定:________________。 第五条机械设备操作、维护与修理 1、双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。 2、因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/________日内未能修复的,自故障发生第____________日起免收租金直至机械设备恢复正常作业________日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。 3、双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月,具体时间安排为:_______________。 第六条双方权利义务 甲方权利义务 1、有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。 2、有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。 3、按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。 4、为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。 5、负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。 6、甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____________日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。 7、负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。 8、按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。 9、未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。 乙方权利义务 1、有权按照合同约定按月收取租金。 2、机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。 3、负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照等。 4、负责提供机械设备司机____名/台,指挥工____名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。 5、按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。 6、负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。 7、机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的.附着预埋件、附墙装置。 8、租赁期满后_____日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。 第七条双方安全责任 甲方安全责任 1、甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。 2、施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。 3、甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。 4、甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。 乙方安全责任 1、负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。 2、在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。 3、当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。 双方共同安全责任 1、本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。 2、机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。 第八条违约责任 甲方违约责任: 1、甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日________________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____________日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。 2、按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____________日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________________元。 3、甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。 4、其他约定:____________________。 乙方违约责任:______________ 1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________________元。 2、乙方未按合同约定________日期提供机械设备的,应按照每逾期一________日每台次________________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____________日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________________元。 3、在合同期间因乙方原因导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次________________元/日的违约金。累计停工超过____________日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。 4、乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日________________元的标准向甲方支付违约金。 5、其他约定:____________________。 第九条不可抗力 当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之________日起日内向对方当事人提供证明。 第十条争议解决 本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第____种方式解决。 1、向_________人民法院提起诉讼 2、向_________仲裁委员会申请仲裁。 第十一条其他条款 1、本合同自双方签字并盖章之________日起生效。本合同及附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,其中甲方____份,乙方____份。 2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 4、合同签订地:____________。 5、其他约定:____________。 承租人____________出租人____________ 住所:_______________住所:_______________ 法定代表人:___________法定代表人:___________ 委托代理人:___________委托代理人:___________ 电话:_______________电话:_______________ 传真:_______________传真:_______________ 开户银行:___________开户银行:___________ 帐号:_______________帐号:_______________ 建筑起重机械设备租赁合同7承租方(甲方): 出租方(乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》及其相关法律、法规,本着公平互利的原则,为明确双方的权利和义务,就甲方在业基花苑商住楼工程项目向乙方租用起重机械设备(以下简称“设备”)的相关事宜,经双方友好协商,同意达成以下合同条款,供双方遵守、履行。 一、设备的名称、规格型号、数量及用租金: 本次租赁的设备为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产的牛头牌系列,根据各种规格型号不同,工作臂长分别为:50 – 70米,最大起重量:6 – 18吨,臂端起重量:1 – 3吨,无附着独立自由高度分别为:40 – 60米,最大起升高度为:176 – 280米。 二、租赁期限及相关事宜: 1、设备租赁期为设备安装调试完备,交付使用之日起,至工程竣工甲方书面通知停止租赁并付清合同标明的设备在本工程所产生的费用及设备退场为止。 2、甲方保证该设备在本工程租赁期不少于则按12个月支付租金,多于12个月则按实际租期支付租金。租期尾数不足月的,按实际使用天数计算(即每月租金除以30天为日租金)。 三、租金、进退场费的结算及支付方式: 1、月租金以人民币计算,包含操作司机工资,设备保养、维修、日常维护等费用,凭结算不含税。 2、进退场费为人民币:起重机台。(含设备进场安装、报检、顶升、拆卸、运输等所需的费用)凭收据结算不含税。 3、进退场费在设备进场安装自检、调试完备并能正常使用时,甲方在10日内一次性付款贰万伍仟元正,余款待该设备拆卸完成后一次性付清。 4、月租金的支付方式:甲乙双方应按时办理好交付使用手续,租金按每月结算一次,以起租日至第二个月的今天为一个月,甲方于每月10前付给乙方上个月租金,以后每月以此类推。 5、甲方可以现金、支票、电汇或银行汇票任何一种方式支付设备的进退场费及租金,如使用任何未经乙方书面同意的期票或银行承兑汇票支付上述款项,均视为拖欠租金行为。 6、乙方收取进退场费及租金时,出具收款收据,如甲方要求乙方出具正式发票时,甲方需另外支付发票金额7.5%的税金。 四、甲方责任: 1、必须严格按照乙方提供的设备基础受力数据制作基础,并提供施工方案及基础给乙方办理安装报检。基础达到保养期后,通知乙方设备进场,安排安装的具体时间。 2、负责工地现场道路畅通,确保设备进退场时的吊车、板车顺利出入。清除安装及拆卸现场的障碍,确保设备在安装、拆卸时50T汽车吊车有足够的作业空间。如因施工现场障碍原因造成设备不能正常安装、拆卸或解体,需要使用超过25T以上的吊车,则超出部分,需增加的费用由甲方承担。 3、在设备基础2米范围内,设置一个专用电箱,配备200A的漏电和闸刀开关,供电电线截面不少于25m㎡,负责设备的用电。 4、负责配备设备吊钩以下的吊装用具、索具、对讲机等。加强项目对设备的管理工作,做好安全交底,并指定一名管理人员安排、监督设备班组工作。 5、保证按约定日期,准时向乙方支付租金。并负责提供设备操作司机的食宿。 6、保证设备的正常供电,特别是在设备运作及顶升过程中,如须停电要提前告知现场操作司机及工作人员。如在设备操作司机及现场工作人员未知情的情况下突然停电,由此所产生的后果由责任方负责。 五、乙方责任: 1、负责办理设备的.报装、报验、安检取证及设备进退场的运输、装拆、顶升调试等工作,并承担相应的安全责任。 2、在承租期内,乙方保证提供设备是符合国家有关设备质量及其标准的设备,并负相应的责任。 3、每台设备负责配备2名操作司机,工资由乙方发放。如因操作不当而引发的安全事故由乙方及责任人承担。乙方司机必须坚持做好交接班记录及设备日常保养与安全装置检查维护等工作。 4、乙方委派的设备操作司机,必须服从甲方现场管理人员在不违反操作规程的前提下合理安排和管理,保证按时、按量完成甲方现场管理人员指派的吊装工作。对于不服从甲方现场管理人员工作安排,且态度恶劣的操作司机,甲方有权随即将其清退出场,乙方要按照甲方意见及时更换操作司机。 5、乙方设备维修人员应做到全天候24小时服务,如遇突发大故障,必须全力抢修。 6、租赁期内乙方应按照“日常维护、强制保养、定期检测、视情”的原则,实施维修保养计划。每月定期对设备进行安全检查和技术鉴定工作,确保设备安全运行,并承担其费用。 六、其它约定事项: 1、合同签订后,在有效期内,任何一方在未经另一方书面同意的情况下,单方变更或解除合同,必须向另一方赔偿本合同所约定的租金和进退场费总额20%的违约金(不含税),还必须在七天内付清尚欠的租金及违约金。 2、本合同标明的设备,所有权属乙方,甲方在按时支付租金的前提下只拥有设备的使用权,任何情况下,甲方无权转让、变卖、抵押、扣押及处置所租赁的设备。 3、设备退场,如需对现场道路进行平整,回填或加固等,此项工作及所产生的费用均由甲方负责。 4、若设备因质量原因,经相关检测部门检测,因验收不合格而不能使用时造成甲方工期延误,每延误一天乙方给予甲方800元人民币的罚款。 5、乙方操作司机必须按时上班,每天工作时间为16小时,如遇特殊情况必须配合甲方施工吊装,保证设备正常作业,在施工过程中,如因乙方操作司机上班时间影响吊装时间每次超过30分钟(每月超过3次),即开始处罚乙方300元人民币/次。 6、未经乙方授权,不能随意开启所租赁的设备,若甲方在未经乙方书面或口头同意,违规操作租赁设备,由此所引发的一切后果由甲方负责。 7、若乙方无故或与其他借口停止设备使用,甲方有权更换租赁单位,由于更换租赁单位而发生的一切费用,均由乙方承担。 8、在租赁期内,每月因故障停用累计超过36小时,扣减相应的租金。无论何种原因引起甲方的损失,乙方不承担任何合同以外的其他责任。若因人力不可抗拒的因素造成设备的损坏及安全事故,双方互免追究责任。 9、租金原则上是连续计算,不因国家节假日而改变,也不因工程项目停顿而停止。因工程停工待料超过两个月以上,甲方可要求乙方协商解决报停或退场事宜。 10、逾期付款,乙方有权停止设备的使用,由此造成的损失乙方不负责。甲方应在书面通知停止租赁日期10天内付清租赁款。在没有付清租赁款项的情况下,乙方保留不退场的权利,同时,租期继续延续,直至付清租赁款项为止。 11、租赁期结束,如甲方付清所有租赁期内的费用,工程无障碍物能正常拆卸,乙方在接到甲方拆卸通知后,必须在15天内将设备拆除运走(特殊情况顺延),否则甲方有权安排专业人员拆卸,由此所产生的费用由乙方承担。 12、甲方若在乙方设备拆除并运走后,仍拖欠租金,乙方保留继续追款的权利,并按所拖欠租金总额每日千分之三的标准,向乙方支付违约金。 七、本合同未尽事宜,双方可另签补充协议,补充内容与本协议据同等法律效力。 八、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲、乙双方负责人签字、盖章生效,合同有效期从签字之日起至甲方付清租赁款项设备拆离现场之日止。如果双方发生纠纷,首先友好协商解决,协商不成可向法院起诉,原告方可在单位所在地法院起诉。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑起重机械设备租赁合同8出租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确租赁双方的权利和义务关系,经双方协商一致签订本合同: 一、租赁设备 二、租赁用途和期限 1、本租赁设备用于乙方施工; 2、本设备租赁期限自约为个月。 三、租赁费用 1、押金:乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金 赁设备使用完毕结算后,扣除租金及其他费用后,余额退还乙方; 2、租费:从设备检测合格后开始计算至乙方通知甲方拆卸之日止 ,不足一个月的按天数计算。出租费在每月 30 日前付清,否则甲方有权将设备拆卸归还。拆卸费、运费等一切费用由乙方承担; 3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整(其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内,特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算,运费含设备标准独立高度以内,超出部分按实计算),均由乙方负责,设备进场后付清; 4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责; 四、设备使用及维修 1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用, 若乙方擅自使用,由此产生的相关责任由乙方承担; 2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由 乙方聘请,其报酬由乙方支付,对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负 责管理,现场指挥人员及辅助人员由乙方配备(指挥人员需要配合 格人员担任); 3、乙方委托甲方维护保养,养护费用每台每月元。 4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。 五、双方责任 1、设备基础乙方根据甲方提供的'设备技术数据进行设计并施工,必须保证质量,因设备基础下沉、塌方所造成设备事故,其责任由乙方负责; 2、因指挥人员指挥失误所造成的一切事故由乙方负责; 3、因工地现场及场地人员条件因数所造成的事故由乙方负责; 4、设备在使用过程中,因机械设备本身质量问题所造成的安全 事故由甲方负责; 六、违约责任 乙方不按时交纳租金及维修、配件、保养等费用的,应向甲方偿付 违约金,以每日按欠费的千分之三计算。 七、其他事项 1、未尽事宜协调补充,另见附件; 2、如有争议协调不成,由甲方所在的法院管辖; 3、合同自双方签字之日起生效,租赁完毕付清自行失效; 4、合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________ 代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________ _________年________月_______日 _________年________月_______日 建筑起重机械设备租赁合同9出租单位:淮安市荣华建筑设备租赁有限公司(简称甲方) 承租单位:江苏宏信建设工程有限公司(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。 第一条工程名称:施工地点: 第二条租赁期限 进场时间:月起用时间:年日合同期限:月 第三条租金计费方法及交纳期限 1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。 2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。 3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付 4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。 5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。 6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。 第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任 一、甲方责任 1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图; 2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。 3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。 二、乙方责任 1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。 2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。 3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。 4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。 5、配备合格的.有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。 第五条安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。 第六条争议的解决 1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。 2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。 第七条补充条款 出租方(甲方盖章): 承租单位(乙方盖章): 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 日期: 日期: 建筑起重机械设备租赁合同10承租人(甲方):(单位全称)xxx______ 出租人(乙方):(单位全称)xxx______ 行业确认证书号:xxx______ 依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下: 第一条 机械设备租赁及租金计算与支付 机械设备租赁及租金计算明细: 租金计算。机械设备租金每月合计xxx__元。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计xxx__元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。 支付方式:xxxxxx________。 支付时间:xxxxxx________。 第二条 项目名称、使用地点 项目名称:xxxxxx________。 使用地点:xxxxxx________。 第三条 租赁期限 因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前____日内,续签合同。 租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于____个月,则按实际租赁时间结算;少于____个月,按____个月结算租赁费。 本合同签定之日起____日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。 由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等),造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。 机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。 第四条 保证金 合同签订后甲方向乙方支付xxx__元作为本合同的履约保证金。 甲方应在机械设备进场前____日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。 其他约定:xxxxxx____。 第五条 机械设备操作、维护与修理 双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。 因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/日内未能修复的,自故障发生第____日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。 双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月,具体时间安排为:xxx__。 第六条 双方权利义务 一、甲方权利义务 有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。 有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。 按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。 为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的'保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。 负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。 甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。 负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。 按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。 未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。 二、乙方权利义务 有权按照合同约定按月收取租金。 机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。 负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照(复印件)等。 负责提供机械设备司机____名/台,指挥工____名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。 按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。 负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。 机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。 租赁期满后____日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。 第七条 双方安全责任 三、甲方安全责任 1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。 2.施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。 3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。 4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。 四、乙方安全责任 1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。 2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。 3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。 五、双方共同安全责任 1.本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。 2.机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。 第八条 违约责任 六、甲方违约责任: 1.甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。 2.按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________元。 3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。 4.其他约定:xxxxxx________。 七、乙方违约责任: 1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。 2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的,应按照每逾期一日每台次________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。 3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为,但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次________元/日的违约金。累计停工超过____日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。 4.乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日________元的标准向甲方支付违约金。 5.其他约定:xxxxxx________。 第九条 不可抗力 当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起____日内向对方当事人提供证明。 第十条 争议解决 本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第____种方式解决。 向xxxxxx人民法院提起诉讼; 向xxxxxx仲裁委员会申请仲裁。 第十一条 其他条款 本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,其中甲方____份,乙方____份。 本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 合同签订地:xxxxxx。 其他约定:xxxxxx。 承租人:(甲方签章)xxx__ 出租人:(乙方签章)xxx__ 住所:xxx__ 住所:xxx__ 法定代表人:________ 法定代表人:________ 委托代理人:________ 委托代理人:________ 电话:xxx__ 电话:xxx__ 传真:xxx__ 传真:xxx__ 开户银行:________ 开户银行:________ 账号:xxx__ 账号:xxx__ xx编码:________ xx编码:________ ________年____月____日 ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。