标题 | 包工施工合同 |
范文 | 包工施工合同15篇 随着法律观念的深入人心,能够利用到合同的场合越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家收集的包工施工合同,希望对大家有所帮助。 包工施工合同1建设单位(甲方): 承建单位(乙方): 为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,双方将严格执行。 第一条工程概况 1、工程名称:园林绿化 2、工程地点: 3、承包方式:包工、包料 4、工程造价: 第二条工程期限 本工程_________年____月____日开工,______________年____月____日竣工。 第三条工程延误与工程奖罚 1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工,应提前24小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。 3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。 第四条甲方工作 1、确保施工现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的.监督检查。 2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方承担。 第六条质量验收 工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准,经验收不合格,乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。 第七条付款方式 工程施工完毕验收合格后15日内,甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款 第八条争议处理 因履行本合同发生争议,应协商解决,如协商不成,应由甲方所在地人民法院管辖。 本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 包工施工合同2甲方:_______ 身份证号码:_______ 乙方:_______ 身份证号码:_______ 甲方在建房屋一栋,建筑总面积约 _______平方米,由乙方承包施工。经两方协商同意,特签订如下合同: 一、承包方式采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的'材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。 乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。 二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。 甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层; 装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管; 顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。 三、承包价格每平方米 _______元,建筑面积按每层楼外墙计算。 女儿墙按每米元计算,包括水泥砂浆抹面。 四、付款方式完成第一层砖砌并捣制好楼面付_______元,完成第二层付款_______元,完成第三层付款 _______元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。 五、两方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。 乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。 乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。 六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。 七、注意安全文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。 文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求主体工程工期为_______个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在 _______年 _______月 _______日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。 九、其它未尽事宜,由甲乙两方协商解决。 本合同一式二份,甲乙两方各执一份,从签字之日起生效。 甲方签字:______________ 乙方签字:______________ 电话:_______ 电话:_______ 包工施工合同3甲方:___________ 乙方:___________ 为协同工作、加速工程进展。本着亙惠互利共赢的原则,经双方商议、一致同意签订以下合同: 一、承包工程范围: 1、甲方所承包灯塔廉租房一号楼、二号楼、三号楼的砼现浇、砼予制、浇砼用的架子搭设、拆除、砼保养(冲水保湿润;) 2、一号楼、二号楼、三号楼的砖、砂材料、捧和砂浆、吊运上楼到每间房内、以及打扫清理楼层、屋面卫生、建筑残渣等。 二、计价:按建筑定额面积____元____/M2计算。 三、结算付款:每层楼完工到下一层开始砌筑砖墙体的第一天止、甲方应付给乙方已完成工作量的80%;特殊情况不得超过五天。主体工程完工、验收合格30天内全部付清。 四、注意亊项: 1、乙方必须听从甲方管理人员、施工员、安全员的指导、安排; 2、现浇砼必须按配比单严格称量配比搅棒、浇注时震捣密实、不漏棒、现浇结构外观平整、无蜂窝麻面;及时养护、时间不少于7天; 3、乙方因不听从甲方管理人员的指导、不按配比单配料而导至返工的、乙方承担工料; 4、注意安全、安全笫一、安全生产不违章作业、不凶酒闹事、不准穿拖鞋上班;杜绝安全亊故隐患、如有不测。超过1000元以上的双方商议解决、在1000元之内的'由乙方负责; 5、保证工程进展、乙方应在甲方指定的工期内完成砼浇注;满足泥工师傅的砖、砂浆的供应、否则甲方另行请工人其费用甲方从乙方的工价款中扣除。 此合同一式二份、各执一份、签字生效、工程峻工自动失效。 甲方代表:___________ 电话:_____________________ _______年____月____日 乙方代表:___________ 电话:_____________________ _______年____月____日 包工施工合同4甲方: 乙方:甲、乙双方本着平等、互利、公平、公正、诚实信用的原则,就甲方承建的私宅施工、材料及作业用工事宜,为明确双方责任、义务和权利,经双方友好协商,愿意达成如下条款,以期共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:私宅 2、结构层次: 3、施工地点:下蜀镇西 4、建筑面积: 平方米 二、承包方式:包清工、包机械、包设备材料、建筑材料。 三、工程作业范围及其内容: 1、垫层、墙角、基础、主体、屋面,室内外装饰粉刷,楼上下水泥地面。 2、所有材料搬运。 四、建房材料要求: 1、多孔砖: 2、水泥: 3、钢筋: 五、质量管理:质量标准:乙方施工的工程质量,应当符合国家和地方有关的施工及验收标准及甲方的要求。 六、工程进度:合同工期:自________年____月____日至________年____月____日,总日历天数为 天。 七、安全、文明施工:在施工过程中,乙方施工人员所发生的安全事故,乙方自理与甲方无关。(工程造价包含乙方工人的保险费。) 八、结算价格及方式: 1、固定单价包干: 元平方米,按建筑面积实算(建筑面积按国家规范标准计算) 2、工程完工后,留工程造价 为工程质保金,工程竣工验收后无维修等质量、安全问题________年内全部付清。 九、付款方式:甲方根据工程进度付款,基础结束付 ,主体结束付 ,粉刷结束付 ,工程竣工验收付 ,无质量问题________年后付清。 十、现场用电:费用有甲方负责。 十一、施工用水:费用有甲方负责。 十二、合同的解除、终止: 1、解除合同:乙方的劳动力安排和施工的.工程质量、进度、安全不能满足甲方,经甲方书面通知,仍不能满足要求的,甲方有权向乙方发出通知解除合同,责令乙方退场,已完工程量按70%结算。年底结清。 2、合同的终止:甲、乙双方根据合同条款,事理行使了自己的权利,合理履行了各自的义务后,本合同终止。 3、以上合同条款未尽事宜双方可另行增加补充协议,补充协议与该协议具有同等效力。 4、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,甲、乙双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 包工施工合同5甲 方: 乙 方: 甲方将“ 杭政储出【20xx】9号地块商品住宅 ” 防水工程发包给乙方施工,根据《中华人民共和国建筑法》 、《中华人民共和国合同法》甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》以及相关工程补充协议和经济文件的约定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议: 第一条 工程概况 1、承包范围:包工包料 2、防水工程报价 地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料,单价按 18 元/㎡。 地下室侧板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料,单价按 18 元/㎡。 屋面及卫生间防水具体施工方案及价格由甲乙双方另行协商。 以上防水工程完工验收合格后,工程量按以实际完成的平方数为准,工程总价以实际完成的平方数×单价。 第二条 甲方工作责任 2.1开工前,甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明,并向乙方作现场交底;基层要平整、干净、牢固、无空鼓、无松动、不得有起砂、开裂等缺陷,符合防水施工规范要求;清除影响施工的障碍物。 2.2 合同签订后,甲方做好施工组织设计,各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。 2.3 甲方向乙方免费提供施工用水、电源、垂直运输机械,以及乙方施工管理人员住宿场所等,并说明使用注意事项。 2.4 甲方协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作。 2.5 甲方负责该防水工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的检查和监督,组织工程质量的检查、验收。 2.7 甲方对乙方交接的防水层成品有保护的责任。 第三条 乙方工作责任 3.1 严格执行施工规范、工地安全规程、防火安全规定,按图纸或双方协定方案施工,参加验收。 3.2工程完工未移交甲方前,负责对现场成品进行保护。 3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.4乙方负责提供产品出厂检验报告、出厂合格证、现场抽样检验报告、产品施工工艺并按时提供给甲方。 第四条 关于工程质量及验收的约定 4.1本工程按施工图纸或双方协定方案、做法说明、设计变更及国家制度的施工规范组织施工、验收。 4.2采用合格的`防水材料,进场施工。 第五条 关于工程款支付的约定 5.1 防水工程施工完毕、防水工程验收合格后15天内,甲方将工程款付至工程总造价_80_%(除 5 %做质量保证金外),其余款甲方在两个月内需全部付清给乙方。 5.2 保修期满甲方在一个星期内将保修金一次性支付给乙方。 第六条 工程保修 6.1工程质量保修期为三个月,质量保修期从该分项工程实际验收合格之日算起。甲方扣除相应保修金时给乙方办理保修金欠条,保修期满甲方将保修金本金付还乙方。 6.2保修范围:材料老化、搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。 6.3属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到保修通知之日后3个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人修理,保修费从质量保修金内扣除。 第七条 违约责任 7.1甲方未按合同支付工程款,乙方有权停止施工,所造成的工期延误由甲方负责。停工期间给乙方造成的误工费用由甲方承担。 7.2方必须确保工程工期和施工质量及防水工程顺利进行。如果基层达不到防水施工规范要求,甲方要求乙方施工,其施工费用由甲方负责补给乙方。 7.3乙方在施工过程中,严格按图纸或按双方协定方案及甲方技术交底施工达到保质保量。 7.4方在施工中,甲方注意对成品进行保护,如因甲方在施工中对防水成品损坏或污染,经甲乙双方确认,由甲方负责处理。需要返工的由甲方负责费用。 八条 争议纠纷 8.1合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或有关部门进行调解。 8.2 未尽事宜,双方共同协商,补充协议与本合同同具法律效力。 8.3本合同的执行中发生争议,当事人不愿通过协商时,应向甲方所在的人民法院起诉。 第十条 本合同一式贰份,双方各执壹份,经双方签字盖章之日起生效。在本合同项目工程 竣工验收合格,保修期满甲方付清乙方保修金,该合同全失效。 甲 方:乙方: 年月日: 包工施工合同6业主(以下简称甲方):____________联系电话:____________身份证_________________ 施工队(以下简称乙方):_________联系电话:___________身份证_________________ 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《民法典》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。 一、工程概况 工程地址:________________________;工程量____________平方米 二、价格 清包工费:____________ 其中所谈工程包括________________________________________________ 三、付款方式 1、按每人每月支付生活费 2、工程结束在一个月内支付总工程款的_________ 3、保修金_________元,从竣工之日起_________月后支付。 四、施工 1、甲方须向乙方提供水电图纸共_________张,并负责________________________________________________工作。 2、图纸中没有注明的地方,乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可; 3、施工质量将按照如下进行验收。 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失; 2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用; 3、乙方应验收甲方所购建材的`质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。 若甲方坚持使用,应书面要求乙方,甲方承担因材料质量引起的损失; 4、乙方应帮助甲方收货,核对数量和配件的准确性; 5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人员进入工地现场; 6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作; 7、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 从_年_月_日起至_年_月_日止,工期为360天。 因甲方因素工期拖延,工期顺延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工费30元天。 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化; 2、垃圾应日日清; 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件; 2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜; 3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用; 十、施工机具 1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费; 十一、工地现场管理 安全问题协议_______________________________________________________________ ________________________________________________ 十二、维修 1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在_________(多长时间)内无偿维修, 十三、合同争议 1、出现争议甲乙双方应先协商; 2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 十四、附加条款 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ 3、________________________________________________ 此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签定后生效。 两份合同书具有同等法律效力。 甲方签章:___________;乙方签章:___________ 签约日期:年_______月______日签约日期:年________月________日 包工施工合同7建设单位: 年月日 合同协议书 发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,为明确各方责任,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:机电安装总承包工程 2、工程地点:。 3、工程规模:。 二、工程承包方式和范围 1.承包方式: 根据招投标文件、招标图纸、国家施工规范和验收标准的要求及其它有关资料,并结合施工现场环境状况,按工程量清单固定综合单价总价包干。包括但不限于包工包料、包质量、包机械、包管理费、包工期、包安全、包文明施工措施、包环境保护、包设备调试、包机电总承包工程管理、包与土建总承包配合管理、包措施费、包施工组织设计(各专项方案)中采取的技术措施、工艺方法等费用、包税金、包利润、包风险、包各种材料检测费及包完工后的场地清理与余渣、废弃物、余泥外运费用、包竣工验收合格、并综合考虑甲供材料设备采保与运输、装卸费用等一切风险因素。 2.承包范围: 招标文件、附件及甲方要求完成《电气、给排水、消防、通风空调专业工程》施工图所有内容,包括电气安装工程、给排水安装工程、通风空调安装工程、喷淋灭火系统、室内消防栓工程、火灾自动报警工程、气体灭火工程、安装工程总承包管理,安装工程各专业管线三維空间设计、留洞图设计及预留、预埋件等的协调管理工作, 服从和配合协助土建总承包等项目管理.具体工作范围包括但不限于以下内容: 2.1强电系统: 2.1.1配电室低压柜系统图暂为方案图,从配电室低压柜出线的电缆及母线槽暂按方案图以单项工程计量报价,该部分按实结算。 2.1.2自低压电房外墙开始,至所有动力配电箱(含消防动力配电箱、双电源切换箱)、照明配电箱(含应急照明配电箱)安装、电缆敷设均由机电施工单位施工。包括所有提供给其它机电系统 的动力配电箱(含配电箱)如:电梯/扶梯系统、室内/室外(园林)系统、擦窗机设备、厨房设备、电话/电讯设备、有线电视/卫星电视系统、机械停车系统、泛光照明系统,各机电/弱电系统设备机房、消防控制室、室内/室外动力电源接点和人防机电系统动力电源接点等。 2.1.3负一层商业区域、裙楼部分的动力系统、照明系统均由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱(含配电箱、双电源箱)等,楼梯间照明、应急照明系统、疏散指示系统施工至灯具末端。 2.1.4地下负三层、负二层动力系统、照明系统由机电单位施工。 2.1.5所有楼梯间照明、所有应急照明系统、疏散指示系统、设备房照明由机电施工单位施工。 2.1.6塔楼部分由机电单位施工至各办公室内开关箱(含开关箱体、载流元件),新风机组、空调盘管配电由机电单位施工至末端设备,动力系统由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱(含配电箱、双电源箱)。办公室室内照明、电梯厅、内走道、卫生间、管井的照明由装饰单位施工。 2.1.7避难层(15楼)除卫生间、电梯厅外,其余照明系统均由机电单位施工。出屋面层照明由机电单位施工。 2.1.8发电机(含环保工程、废气净化、降噪措施和相关验收配合工作)由招标方另行委托设计及施工。发电机至低压配电柜的连接母线按暂估工程量由机电施工单位报价,按实结算。并协助做好机房的环保工程以及报建、验收工作。 2.1.9负责电力监控系统、火灾漏电报警系统的设备安装,并配合智能化工程施工单位进行综合调试。 2.1.10 本工程消防水泵房位于沥王大厦地下室,从本工程配电房至沥王大厦消防泵房的供电线路计入本次投标范围,提供电子版图纸计算工程量,工程分界点为消防泵控制柜上接线端(不含消防泵控制柜)。从消防水泵控制柜到消防水泵间的管线(含控制柜)不在本次招标范围内。 2.1.11防雷工程不在本次招标范围内,由招标人另行委托土建总承包人施工。 2.1.12高低压配电房由招标方另行委托安装,工程分界点为低压柜出线开关出线端子。地下室侧壁预留的强弱电进线套管由机电单位预埋。 2.1.13消防水泵控制箱柜、污水泵控制箱、卷帘控制箱由设备厂商配套供应安装,机电单位接线至控制箱进线端子。 2.2给排水系统: 2.2.1室内排水(雨水、污水、废水、压力排水、通气管)及室外化粪池、隔油池由土建总承包单位施工,室外排水管道由园林单位施工,不在本次招标范围内。 2.2.2自市政自来水表后起(不含水表组、水表井)的室外给水管道、包括室外消火栓的安装, 由机电单位施工。 2.2.3除卫生间给水支管外,其余室内给水管道系统均由机电单位安装;卫生间给水由机电单位在管井内预留给水阀门供装饰二次接驳。 2.2.4除卫生间淋浴支管外,热水管道及设备由机电单位安装,热供水及热回水管均接至沐浴间内,预留阀门供装饰接驳。 2.2.5室内外园林景观由本次机电系统施工单位负责预留给水接驳点。 2.2.6机电单位与装饰单位的工程分界点为给水立管、干管上的给水阀门;与消防单位的工程分界点为各消防水池、消防水箱的进水口;分界点的管线由机电单位安装。 2.2.7成品生活水箱由机电单位供应及安装,地下室生活水池由机电单位预留孔洞、预埋套管及安装管道、设备、附件。 2.2.8由机电单位成套供应的给水设备与控制柜控制箱控制器之间的管线属本次招标范围。 2.3消防系统: 2.3.1按招标人提供的设计资料所规定的内容,主要包括以下内容(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,并不仅限于以下内容,承包人应全面了解工程的实际范围,并承担其所有风险); 2.3.2按招标人提供的本工程项目消防设计施工图,并按有关消防设计施工规范和承建标准所规定的内容,进行消防工程承包。 2.3.3包括自动喷淋灭火系统、室内消防栓系统、火灾自动报警系统、手提/推车式灭火器、气体灭火系统等的施工。 具体工作范围包括但不限于以下内容: 2.3.3.1自动喷水灭火系统:由喷淋泵取水口开始的所有喷淋系统均在招标范围内,包括安装于室外的.水泵接合器等附件。 2.3.3.2室内消火栓系统:所有室内消火栓系统均在招标范围内, 包括安装于室外的水泵接合器等附件。室外消火栓由机电单位安装。 2.3.3.3、火灾自动报警系统:从消防控制中心至各末端设备的火灾自动报警系统均在招标范围内, 包括火灾报警、消防联动、消防广播、消防电话等图纸所示全部内容,并提供与智能化系统、城市联网报警系统的接口。其中消防广播系统须单独报价。 2.3.3.4、应急照明、疏散指示系统由机电单位安装,消防单位协助消防验收,从消防控制中心至应急照明配电箱的控制线路由消防单位安装。 2.3.3.5、通风防排烟系统由机电单位安装,消防单位协助消防验收,从消防控制中心至通风防排烟系统的联动控制线路由消防单位安装。 2.3.3.6、防火门、防火卷帘由招标方另行发包,消防单位协助消防验收,从消防控制中心至卷帘控制箱的联动控制线路由消防单位安装。 2.3.3.7、本工程消防泵房位于沥王大厦地下室,除消防水池进水口和配电房至消防泵房的主供、备用配电回路以外,泵房其他管线、设备以及从泵房至本工程地块内的管线均在本次招标范围内。 2.3.3.8、消防水系统、消防电系统必须的阀门井、电缆井、预埋件等附属工程均在本次招标范围内。 2.3.3.9、消防泵、稳压泵等成套设备的控制器控制箱控制柜至设备的管线均在本次招标范围内。 2.3.3.10、设备房气体灭火系统由消防单位深化设计,并单独报价。 2.3.3.11、手提/推车式磷酸铵盐等干粉灭火器:型号及要求详见经消防主管部门审核的消防图纸; 2.3.3.12、本工程消防系统统一由消防单位组织调试、协调验收,建筑、装饰、机电、电梯、防火门及防火卷帘等相关单位配合。 2.3.3.13、其他发包人认为有需要的且属于消防的一切零星工程。承包人拒绝或在通知规定的合理期限内不完成,则发包人有权对承包人处以增加工程造价2倍的违约金,由此造成的工期延误责任也由承包人承担。 2.4通风空调系统: 2.4.1地下室、裙楼、塔楼的通风空调(风、水)系统、卫生间排风系统、防排烟系统均属本次招标范围。 2.4.2空调、通风设备与配套供应的控制箱控制柜控制器之间的配电线路、控制线路计入本次招标范围。 2.4.3空调、通风设备与消防自动报警、楼宇自控等专业的联接由招标方另行委托相关单位施工,机电单位提供接口。 2.4.4空调冷水机组由发包方采购,机电单位负责设备验收、卸货、保管、二次搬运及安装、调试(费用已包含在总价内)。 2.5地下室人防战时机电管线由人防单位施工,不在本次招标范围内;平战共用设备、管线计入机电报价范围。 包工施工合同8发包方(甲方):______________________ 承包方(乙方):______________________ 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 一、工程概况。 1、工程名称:__________________施工营地房屋综合楼、A、B型住宅楼水电安装工程 1.1、工程地点:____本工程位于__________________ 1.2、工程内容:____水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围:____单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期:______________________ 竣工日期:______________________ 总日历日期:______________________ 3、质量等级:____国家标准合格等级。 4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 4.1合同语言:____汉语。 4.2适用法律法规:____国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范:____国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期:____进入施工现场当日 5.2图纸提供套数:____壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。 1、甲方驻工地代表及委派人员名单:____ 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求:____自施工合同签定之日起1日之内。 2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位,积极协调现场事物。 4、乙方工作。 1施工安全防护工作的要求:____乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作,在班前必须进行三级安全教育和安全技术交底制度,提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作,按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具,一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款__________~__________元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款________元,按项目部要求统一着装,违者每次罚款__________元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级:____合格以上标准; 2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划),及时给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工;若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展需要,在多次劝说和协商无效后,甲方有权立即中止与之签定的各项合同并将其驱逐出场,并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承当并赔偿经济损失,乙方应无条件接受。 3、检查和返工 3.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求,以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的`指令施工,随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。 3.2工程质量达不到约定标准的部分,甲方代表和监理工程师一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工,并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。 四、工程款计价与支付方式。 1、工程款计价方式:____按建筑面积计算每平方米为__________元,含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。 2、工程款支付方式:____当单栋结构二层封顶付20%,屋面封顶付20%,室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后,并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%,余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清,以此类推各分项工程支付方式。 3、工程量的核实确定:____乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。 五、工程款支付及违约责任。 甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,支付工程价款。 1、支付方式:____现金或转帐支付。 2、甲方违约责任:____甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。 3、乙方违约责任:____乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收,或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况,而发生的一切经济损失,由乙方负责赔偿。 六、 合同生效与终止。 1、合同生效时间:____合同自双方签字起生效,工程结束余款结清后自行失效。 2、合同份数:____正本贰份,甲方壹份,乙方壹份;副本壹份,用于核算。 合同订立时间:____ 甲方(公章):________________________乙方(公章):________________________ 法定代表人(签字):________________________法定代表人(签字):________________________ _____________年________月________日____________年________月________日 包工施工合同9发包人全称:____(以下简称:____甲方) 承包人全称:____(以下简称:____乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况:____ 工程名称:____ 工程地点:____ 施工现场条件:____以现场实际情况为准; 施工部位:____本合同约定乙方施工部位为:____中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容:____ 1、承包方式:____本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:____包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包内容:____包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的.全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下:____ A、给排水部分:____给水部分:____接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:____自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B、电气部分:____从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:____施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 三、双方责任:____ 1、甲方负责提供施工图纸一套,协调施工用电。 2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。 3、承包施工过程中,乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况,甲方有权安排其它施工队进场施工,人工费从乙方扣除。 4、工完场地清。 四、工程费计算方式:____ 按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。 注:____如由甲方材料供应不上的,与乙方无关。 五、付款方式:____乙方组织人员进场施工后,甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后,一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题,一周内无息一次性支付给乙方。 甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________ 法定代表人(签字):_____________ 法定代表人(签字):_____________ _________年____月____日 _________年____月____日 包工施工合同10发包方(甲方):承包方(乙方)按照《民法典》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议: 1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式:包工不包料(含装卸费) 1.5工期:开工日期:________年____月____日实际施工天数:天 1.6工程质量:合格 1.7合同价款(人民币大写):安装费按太阳能光伏发电板元计算,材料装卸费按元计算。 2、双方工作 2.1甲方工作 2. 1.1甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。 2. 1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2. 1.3指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2乙方工作 2. 2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。 2. 2.2指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 2. 2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2. 2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1根据甲方提供的'施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。 3.2安装工程完成后,安装费及材料装卸费用____日内一次付清。 3.3本工程无保修金,不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。 4.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。 5、附则本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。 甲方(公章):_________ ________年____月____日 乙方(公章): ________年____月____日 包工施工合同11甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等、互利、公平、公正、诚实信用的原则,就甲方承建的私宅施工、材料及作业用工事宜,为明确双方责任、义务和权利,经双方友好协商,愿意达成如下条款,以期共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:私宅 2、结构层次: 3、施工地点:下蜀镇西谢村 4、建筑面积: 平方米 二、承包方式: 包清工、包机械、包设备材料、建筑材料。 三、工程作业范围及其内容: 1、垫层、墙角、基础、主体、屋面,室内外装饰粉刷,楼上下水泥地面。 2、所有材料搬运。 四、建房材料要求: 1、多孔砖: 2、水泥: 3、钢筋: 五、质量管理: 质量标准:乙方施工的工程质量,应当符合国家和地方有关的施工及验收标准及甲方的要求。 六、工程进度: 合同工期:自 年 月 日至 年 月 日,总日历天数为 天。 七、安全、文明施工: 在施工过程中,乙方施工人员所发生的安全事故,乙方自理与甲方无关。(工程造价包含乙方工人的保险费。) 八、结算价格及方式: 1、固定单价包干: 元/平方米,按建筑面积实算(建筑面积按国家规范标准计算) 2、工程完工后,留工程造价 为工程质保金,工程竣工验收后无维修等质量、安全问题一年内全部付清。 九、付款方式: 甲方根据工程进度付款,基础结束付 ,主体结束付 ,粉刷结束付 ,工程竣工验收付 ,无质量问题一年后付清。 十、现场用电: 费用有甲方负责。 十一、施工用水: 费用有甲方负责。 十二、合同的.解除、终止: 1、解除合同:乙方的劳动力安排和施工的工程质量、进度、安全不能满足甲方,经甲方书面通知,仍不能满足要求的,甲方有权向乙方发出通知解除合同,责令乙方退场,已完工程量按70%结算。年底结清。 2、合同的终止:甲、乙双方根据合同条款,事理行使了自己的权利,合理履行了各自的义务后,本合同终止。 3、以上合同条款未尽事宜双方可另行增加补充协议,补充协议与该协议具有同等效力。 4、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,甲、乙双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 >包工包料施工合同14 甲方:_________________姓名:_________________ 乙方:_________________姓名:_________________ 甲方将位于___________的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:_________________ 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工,甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,甲方负责建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由甲方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任,与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。 二、被建房屋的建筑面积为___________平方米,甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、)乙方的施工承包房子主体单价为每平方米___________(大写:_________________ 元) 元整。平方面积以滴水为界;楼梯1个平方按两个平方计算。二层多砌一堵挡土墙。 三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。自签订之日起生效。 甲方:_________________ 乙方:_________________ 签订日期:________________ 包工施工合同12甲方:______________ 乙方:______________ 现根据国家相关法律、法规等规定,为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本农村建筑包工合同。 第一条工程项目 一、工程名称:______________ 二、工程地点:______________ 第二条工程承包内容和单价 1、工程施工面积:按实际面积算,使用防火保温隔热材料。 2、单价:外墙按______________元/ m2含材料款,其它项目见清单。 3、工程概算总价______________元(结算时按实际工作量结算为准)。 第三条 施工搭架材料和搭架费用,由甲方无偿提供。 第四条 外墙施工工期天,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。外墙施工时如受天气等影响造成的拖延时间,工期则顺期延长。 第五条工程价款的支付与结算方式 1、工程款支付方式:本农村建筑包工合同签订后____日内,甲方支付农村建筑包工合同总价的备料款,即人民币元。在施工过程中,工程完成____再付____工程款,即人民币____元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程验收后日内全部付清。 2、结算方式:工程验收后须按验收单实际数量和农村建筑包工合同约定的单价进行工程决算,甲乙双方共同办理结算手续,结算完毕,当日内全部付清工程款。若甲方无法在约定时间内付清工程款,甲方应按被拖欠额每日5%的'违约金支付给乙方。 第六条违约责任 甲方的责任: 1、未能按照农村建筑包工合同约定履行责任,造成乙方损失的; 2、工程中途停建、缓建造成乙方停工、停产损失的; 3、不按农村建筑包工合同约定给付工程款的。 乙方的责任: 1、工程质量按国家相关标准实行,如有不符合农村建筑包工合同规定的; 2、工程不能按农村建筑包工合同规定如期交付使用的。甲方有权拒付工程款。 3、三年质量保证,如出现质量问题,无偿维修。(人为因素、不可抗拒因素除外)农村建筑包工合同违约的解决办法:违反农村建筑包工合同规定,双方应本着友好的态度协商解决,协商不成时任何一方均可向辖区人民法院起诉。 第七条施工中如顶面、墙面偏差超过30mm,甲方应按现场实际工程量协商补给乙方。 第八条完工后甲方如需要清理工保洁,甲方应加工程保洁款每m2按建筑面积计算。 第九条其它 本农村建筑包工合同一式贰份,甲方双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。本农村建筑包工合同未尽事宜,可另行协商订立补充农村建筑包工合同,与本农村建筑包工合同具有同等法律效力。 公司地址:______________ 联系电话:______________ 甲方(签字):______________ 乙方(签字):______________ 日期:_____年_____月_____ 日日期:_____年_____月_____日 包工施工合同13发包方(甲方):____ 承包方(乙方):____ 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、B型住宅楼水电安装工程 1.1、工程地点:____本工程位于丹江口水利枢纽右岸 1.2、工程内容:____水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围:____单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期:____ 竣工日期:____ 总日历日期:____ 3、质量等级:____国家标准合格等级。 4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 4.1合同语言:____汉语。 4.2适用法律法规:____国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范:____国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期:____进入施工现场当日 5.2图纸提供套数:____壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。 1、甲方驻工地代表及委派人员名单:____ 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求:____自施工合同签定之日起1日之内。 2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位,积极协调现场事物。 4、乙方工作。 1施工安全防护工作的要求:____乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作,在班前必须进行三级安全教育和安全技术交底制度,提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作,按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具,一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元,按项目部要求统一着装,违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级:____合格以上标准; 2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划),及时给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工;若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展需要,在多次劝说和协商无效后,甲方有权立即中止与之签定的各项合同并将其驱逐出场,并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承当并赔偿经济损失,乙方应无条件接受。 3、检查和返工 3.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求,以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。 3.2工程质量达不到约定标准的部分,甲方代表和监理工程师一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,承包人应按工程师的.要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工,并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。 四、工程款计价与支付方式。 1、工程款计价方式:____按建筑面积计算每平方米为12元,含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。 2、工程款支付方式:____当单栋结构二层封顶付20%,屋面封顶付20%,室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后,并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%,余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清,以此类推各分项工程支付方式。 3、工程量的核实确定:____乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。 五、工程款支付及违约责任。 甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,支付工程价款。 1、支付方式:____现金或转帐支付。 2、甲方违约责任:____甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。 3、乙方违约责任:____乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收,或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况,而发生的一切经济损失,由乙方负责赔偿。 六、 合同生效与终止。 1、合同生效时间:____合同自双方签字起生效,工程结束余款结清后自行失效。 2、合同份数:____正本贰份,甲方壹份,乙方壹份;副本壹份,用于核算。 合同订立时间:____ 甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________ 法定代表人(签字):_____________ 法定代表人(签字):_____________ _________年____月____日 _________年____月____日 包工施工合同14甲方:(以下简称甲方)____________ 乙方:(以下简称乙方)____________ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,特签订本合同,以便双方共同遵守。 第一条工程地点工程地点:____________ 第二条工期及承包价款: 1、从年月日开始至年月日结束。 工期天。 在合同签定后,乙方应组织施工人员进场施工。 2、承包价款: 第三条工程范围、内容和承包方式、工程范围:见施工图纸及报价书内容工程内容:混凝土工程、钢结构工程、水电工程、室内外装修工程、室外给排水工程、室外道路、景观、绿化等全部新建工程内容;承包形式:包工包料第四条质量和技术要求:工程质量为合格标准第五条工程款支付:本工程不预付工程款,基础工程完工付总工程价款的30%,主体工程完工付总工程价款的30%,装修工程完工付总工程价款的20%,竣工验收付总工程价款的15%。 剩余总工程款的 5%作为质量保证金,待保修期满一次性付清。 第六条甲方责任 1、按约定提供施工图纸资料及进行图纸技术交底。 2、甲方按本协议约定,负责施工合同的签署,并遵守甲乙双方约定,按约定向乙方支付工程款。 3、履行本协议其它约定的义务以及相关责任。 第七条乙方责任: 1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照甲方的要求和设计进行施工。 2、做好施工记录、隐蔽工程记录。 3、做好施工组织管理、做到文明施工。 第八条工期顺延:施工期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方签字认可后,按原确定工期可相应顺延。 第九条工程价款及计价方式:1、按______标准,二类取费,人工费按现行人工费68元/工日计取。 如遇政策性调整(人工费、税金等),均按文件规定全部予以按实调整。 2、涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。 3、材料价格:主要材料(半成品): 钢材、水泥、商品混凝土、墙体主材、装饰材料、水电安装中的管、线主材参照《市工程造价信息》施工期间发布的市场价格进行调整计算。 实行暂定价的材料(半成品),由双方认质认价确定,工程竣工结算时按实调整。 第十条竣工验收及保修期: 1、乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。 甲方代表收到报告后十天内组织验收。 2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的`结算资料,甲方自签收之日起30天内完成结算审核完毕,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。 3、本工程质量保证期2年第十一条违约责任: 1、违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。 违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。 违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期相应顺延,乙方违约,工期不得顺延。 第十二条安全施工:1、乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全。 3、乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。 第十三条合同的生效与终止: 1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。 至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。 保修期满后,有关保修条款终止。 2、本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。 第十四条争议:双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议,应友好的协商解决,如协商不好,可持本合同到当地劳动仲裁机关和当地人民法院进行裁决。 第十五条其他事项及合同份数:未尽事宜,另行商定,本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,附加条款与本合具有同等法律效力。 甲方:(盖章)____________ __________年__________月__________日 乙方:(盖章)____________ __________年__________月__________日 包工施工合同15发包人:_______________ 承包人:_______________ 依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。 第二条:施工方案 1、护坡 2、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙。 3、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。 4、完工后做围墙10米左右。 5、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。 第三条:合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。 第四条:价格及付款方式 1、工程总承包价为_______________元。 2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式:竣工验收后付_______________元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清。 第五条:甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条:乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的`安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。 第七条:施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。 第八条:验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。 第九条:违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金。 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。 第十条:其它 本合同于_____年_____月_____日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。 发包单位:_______________ 授权代理人:_______________联系电话:_______________ 承包人:_______________联系电话:_______________ _____年_____月_____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。