标题 | 电力线路施工合同 |
范文 | 电力线路施工合同8篇 现今社会公众的法律意识不断增强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编整理的电力线路施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 电力线路施工合同 篇1甲方:_______ 地址:_______ 联系人:_______ 联系电话:_______ 乙方:_______公司 地址:_______ 联系人:_______ 联系电话:_______ 丙方:_______ 地址:_______ 联系人:_______ 联系电话:_______ 传真:_______ 开户银行:_______ 帐号:_______ 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。 二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用; 2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料; 3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作,确保群众的合法权益得到维护,确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便; 4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作; 2、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路进行验收;对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求; 3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工; 2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工,按照本协议约定的工期完成施工; 3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力行业相关标准的要求,满足廊沧高速公路施工和运行要求; 4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系,设立专职安全监督人员,确保安全施工无事故;七、线路迁改工程内容 迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路,110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。 (详见设计文件) 八、工程费用及付款方式 1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。 电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书 2、付款方式 (1)甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元,大写:叁仟万元; (2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。 九、施工期限 1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工; 2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。 (2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误; (3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。 十、争议解决方式 协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼 解决。 十一、其他事项 1、其他未尽事宜,另行协商; 2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。 3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人: 授权委托人:_______ 时间:_______ 乙方:_______公司(盖章) 负责人:_______ 授权委托人:_______ 时间:_______ 电力线路施工合同 篇2发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守: 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 ____________________________。 四、施工期限 自本合同签订之日起,至____年____月____日前全部完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金____元整,工程完工经验收合格后,于____年____月____日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容: 架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1、甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2、甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。 3、乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。 4、乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。 八、违约责任 1、乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款____元。 2、工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。 3、工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。 九、其它 1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。 2、本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。 甲方(签章): 乙方(签章): 负责人签名: 负责人签名: ____年____月____日 ____年____月____日 电力线路施工合同 篇3(以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。 一、 工程概况及承包方式: 工程名称: 工程地点: 承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算) 二、 承包范围: 定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米),计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带,计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计10000.00元。 三、 工程期限及质量 工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天; 工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。 四、 甲方责任及权利: 协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。 五、 乙方责任: 1、 明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。 2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据; 六、 合同价款与付款方式: 1、 工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(¥28100.00元); 2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(¥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(¥18100.00元)。 七、 未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。 本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。 甲方: 乙方: 法定代表人:委托代理人: 时间: 年 月 日 法定代表人: 委托代理人: 时间: 年 月 日 电力线路施工合同 篇4甲方: 乙方: 本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明: 一、临时电工程增补费用: 更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它:按订立的主合同执行。 备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方:乙方: 法人(代表): 日期: 年 月 日 电力线路施工合同 篇5发包方(甲方): 承包方(乙方): 签订地点: 签订时间:________年____月____日 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就XX机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致,订立本合同,以供共同遵守。 第一条工程概况 工程名称:XX机场迁建工程玉达线分支接处至XX新XX10线路安装工程 工程地点:阿XX地区____县境内 第二条:承包范围和内容 承包范围:新建XX民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中,XX10供电线路玉达线分支接处至XX新XX航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的,土地占有及使用、青苗补偿,办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照XXXX公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。 第三条承包方式 承包方式:本合同承包方式为包工包料。 第四条工期条款 1、本工程初定应在________年____月____日前工程完成。 2、乙方必须按甲方的施工计划要求,编制分包项目的施工计划,经甲方核定后,按工期计划执行,确保按期和提前完成施工任务。 3、若乙方工程工期与进度计划明显不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。 4、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害,经甲方签字认可,工期按实顺延。 第五条合同价格及结算方式 合同价款:本工程合同价款:为510000、00元(伍拾壹万元整),(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外,包干价不做价格调整。 第六条质量要求 1、乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。 2、乙方必须服从甲方管理管理,严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。 3、若乙方施工质量不符合要求造成返工,甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的,甲方有权终止合同清退乙方,并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的,乙方必须负责赔偿及承担相关责任。 第七条工程师: 1、监理单位委派的工程师,姓名;范XX,职务:总监理工程师代表,甲方委托的职权:现场全面管理。 2、甲方单位委派的工程师,姓名:姬XX;职务;工程师;职权;工程全过程的管理与协调。 3、乙方项目经理,姓名;齐X;职务;项目经理。 第八条甲方责任: 1、乙方进场时,甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底; 2、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。 第九条乙方职责: 1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨,工程决算的上报 2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。 3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。 4、应接受甲方的监督和检查,并提供必要的协助。 5、负责施工人员安全、生产技术的培训。 6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。 7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。 8、如达不到承诺分阶段工期,每延误1000元违约金(壹仟元)。 第十条安全文明约定 1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度; 2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作; 3、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用; 5、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任; 6、由于乙方施工管理不善,造成任何 第三方的损害,由乙方承担一切责任。 第十一条工程设计变更 1、设计变更 ⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更,应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延; ⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。 2、其他变更 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。 第十二条保修事项: 1、本工程保修期为________年,自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算; 2、保修期内因施工造成的任何质量问题,均属乙方的保修范围; 3、保修期内发生保修事项,乙方应在接甲方通知后24小时内赶赴现场进行保修,乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理,发生的费用由乙方承担,费用从保修金中扣除,保修金不足以支付发生的费用时,作为乙方的债务甲方有权追索。 第十一条付款方式 1、甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款,工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%、工程验收合格后,支付至合同总价的95%,留5%的质保金,质保期为________年,质保期满后向乙方支付5%的质保金。 2、支付方式:乙方在甲方指定银行开户,甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。 第十三条附则 1、本合同一式十六份,甲方执十二份,乙方执四份每份,其中正本两份,甲乙双方各执一份,其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效,至保修期满结清余款后自行终止。 2、因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,双方同意向阿XX人民提起诉讼。 3、合同履行过程中一切往来文件:下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容,与合同本身具同等法律效力。 4、甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购、 甲方: 乙方: ________年____月____日 电力线路施工合同 篇6甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,辽宁省电力X供电公司将承包给施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称: 二工程内容: 三工程地点: 四设计单位: 五工期: 六质量标准: 七合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定(¥ )万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一合同语言:汉语 二适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一甲方项目负责人: 二乙方项目负责人: 三工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 第四条甲方工作 一施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二负责组织辽宁省电力X供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 三根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。 四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 第五条乙方工作 一按照国家电力工程质量验评标准,担负施工任务。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。 四对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。 七已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 一工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。 二质量评定部门:辽宁省电力XX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第七条验收和重新检验 一甲方根据乙方的申请,组织辽宁省电力X供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。 二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的.施工指令,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,并承担由此发生的相关费用,甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。 三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时,乙方应提前二天通知甲方进行验收,甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,乙方应在限定时间内修改后重新验收。 第八条工程预付款 本工程开工前不预付工程款。 第九条工程款支付 一工程款支付方式:支票 二工程款支付金额和时间:工程竣工决算后,扣除工程决算款20%做为保修金,其余工程决算款付给乙方。 第十条竣工决算 一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。 二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。 三保修金和支付方式:按工程决算款20%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。 第十一条保修条款 一保修内容、范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。 二保修期限:一年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理,否则,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。 第十二条争议 因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由营口市仲裁委员会仲裁。 第十三条安全施工 在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误,每延期一天,乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故,所发生的损失,也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。 第十四条合同的生效和份数 本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。 第十五条附加条款 合同条款中未尽事宜,双方协商解决。 甲方:辽宁省XX供电公司 负责人: 经办人: 年月日 乙方: XXXX供电公司 法人代表: 经办人: 年月日 电力线路施工合同 篇7甲方:xxxxx建设管理处 地址:xxxx新华路80号 联系人:某某 联系电话: 乙方:xxxxx有限公司廊坊供电公司 地址:xxxx新华路105号 联系人:某某 联系电话:(自愿退股协议书) 丙方:xxxxx工程有限公司 地址:xxxxx开发区金源道 联系人:某某 联系电话: 传真: 开户银行:xxxxx曙光道支行 帐号: 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。 二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用; 2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料; 3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作,确保群众的合法权益得到维护,确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便; 4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作; 2、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路进行验收;对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求; 3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工; 2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工,按照本协议约定的工期完成施工; 3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力行业相关标准的要求,满足廊沧高速公路施工和运行要求; 4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系,设立专职安全监督人员,确保安全施工无事故;七、线路迁改工程内容 迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路,110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。 (详见设计文件) 八、工程费用及付款方式 1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。 电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书 2、付款方式 (1)甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元,大写:叁仟万元; (2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。 九、施工期限 1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工; 2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延: (1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。 (2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误; (3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。 十、争议解决方式 协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。 十一、其他事项 1、其他未尽事宜,另行协商; 2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。 3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人: 授权委托人: 时间:20____年________月________日 乙方:xx电网有限公司廊坊供电公司(盖章) 负责人: 授权委托人: 时间:20____年________月________日 电力线路施工合同 篇8甲方(以下简称甲方): 乙方(以下简称乙方): 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。 一、工程概况及承包方式: 工程名称: 工程地点: 承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围: 定制专用配线柜一个(2米x1.5米x0.5米),计____元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计____元;指定乙方采购接线端子,绝缘带,计____元;维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计____元;乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计____元。 三、工程期限及质量 工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天; 工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利: 协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。 五、乙方责任: 1、明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。 2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责;搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据; 六、合同价款与付款方式: 1、工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价(不含电缆线)为____元整(¥____元); 2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款____元整(¥____元),本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于____年____月____日前一次性付清其余工程款____元整(¥____元)。 七、未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。 本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。 甲方:____乙方:____ 法定代表人:____委托代理人:____ 时间:____年____月____日 法定代表人:____委托代理人:____ 时间:____年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。