标题 | 一事一议项目施工合同 |
范文 | 一事一议项目施工合同范本(通用7篇) 随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的一事一议项目施工合同范本(通用7篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一事一议项目施工合同1甲方: 乙方: 甲方将________年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价 在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同: 一、工程地点: 随甲方指定的施工任务确定,在主____区范围。 二、工程内容: 三、工期 : 。 四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。 五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。 执行现行国家规范、标准。 六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。 七、付款方式: 施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。 双方责任: (一)、甲方责任: 1、协调工作由甲方负责。 2、按时支付工程款。 (二)、乙方责任: 1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期________年(如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。 2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。 3、乙方全权委托: 履行本合同。 八、违约责任:按《民法典》有关规定执行。 九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。 甲方:乙方: 法人代表: 法人代表: 经办人:经办人: ________年____月____日________年____月____日 一事一议项目施工合同2发包方:_____________ 承包方:_____________ 根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,为明确双方的权利义务,签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程名称:_________________ (二)工程地点:_________________ (三)工程内容:_________________ (四)承包范围:_________________ 第二条工程造价(预算或概算)人民币:_________________支付方式:_________________ 第三条工期 第四条工程质量标准和保修期 第五条双方责任 (一)发包方责任:_________________ (二)承包方责任:_________________ 第六条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。 甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________ 住所:_________________住所:_________________ 甲方代表(签字):_________________乙方代表(签字):_________________ 电话:_________________电话:_________________ 传真:_________________传真:________________ 邮政编码:_________________邮政编码:_________________ 签订地点:_________________签订地点:________________ _____________年__________月__________日_____________年__________月__________日 一事一议项目施工合同3甲方: 乙方: 为明确双方的权利和义务,遵循平等、公平的原则,根据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。 一、 工程名称: 二、 承包工程内容: 三、 承包及付款方式:包工包料,暂估价为 万元,每月按实际完成工程量的%支付进度款。 四、 工 期:________年____月____日开工到________年____月____日竣工。 五、 工程质量 1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。 2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序。 3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发现不合格工程部位,必须无条件返工,直到合格为止。 六、 工程造价 1、 工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。 2、 工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。 七、 工程款拨付 1、 工程竣工决算审核后,其余工程款付清。 八、 施工安全 工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。 九、 本合同一式四份, 甲、乙双方各执二份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 一事一议项目施工合同4发包人(以下简称甲方): 统一社会信用代码: 通讯地址: 承包人(以下简称乙方): 统一社会信用代码: 通讯地址: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:______________________________ 二、工程地点:______________________________ 三、工程内容:______________________________ 四、承包形式:______________________________ 五、工程立项批准文号:______________________ 六、工程承包范围:__________________________ 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天; 开工日期:______年______月______日; 竣工日期:______年______月______日。 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延: 1、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第_______方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币(大写:__________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后_______日内,甲方支付_______元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_______元工程款; 3、余款_______元作为质量保证金,待保修期满后_______个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。 1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_______%,留_______%做质保金,待保修期满后_______个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、质量标准:工程质量符合___________________标准。 二、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 三、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第八条质量保修 一、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。 二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。 乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。 第九条违约责任 一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期_______日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的`工程款外,还应向甲方支付违约金人民币________元。 二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。 三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 四、保密事项: 除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 第十条争议解决 本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。 第十一条 签订地点 本合同在市 区 签订。 第十二条 补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 第十三条 合同生效 本合同自双方签字盖章后生效。 第十四条 合同份数 本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。 甲方(盖章): 签约日期:________年___月___日 乙方(盖章): 签约日期:________年___月___日 一事一议项目施工合同5甲方:______________________________________ 乙方(施工责任方):________________________ 甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。 2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1.甲方责任: (1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 (2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。 (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2.乙方责任: (1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 (2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 (3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。 (4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。 (5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 (6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。 (7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 (8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 (9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。 (10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。 五、工程质量及验收标准 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。 六、工期 乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。 七、付款方法 (1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。 (2)质保金:质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收________年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方 应在收到甲方书面通知________日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。 八、其它 (1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。 (2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。 十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。 甲方:________________乙方(施工责任方):______ 代表:________________代表:____________________ 经办人:______________施工责任人:______________ ________年____月____日________年______月______ 一事一议项目施工合同6甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定,签定本合同,并共同遵守。 一、施工内容: 尺寸详见附件。 二、施工日期:____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要续延,经甲乙双方协商确定。 三、施工总造价:___¥此造价为最终结算价。 四、结算方式:签订合同后甲方先付元预付款给乙方,余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方,金额。 五、双方责任:甲方认真履行合同各项条款,并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物,做好施工前的准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利,应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤,由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度,做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期,不算施工工期)。 六、工程维修:工程安装验收后,乙方负责保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内,乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。 七、违约责任:若一方违约,违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。 八、合同一式两份,甲乙双方各持一份。 九、设计方案样稿、样本为合同附件,与合同一并保存,具有同等的法律效力。 十、未尽事宜,经双方协商解决。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 一事一议项目施工合同7发包单位:_____________(以下简称甲方) 承包单位:_____________(以下简称乙方) 为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。 第一条总则 1.工程名称:_____________ 2.工程地点:_____________ 3.工程施工范围及内容:_____________ 4.工程造价:_____________ 本合同规定乙方以包工包料方式承包。 第二条施工期限及停工 1.本合同全部工程项目于20xx年9月14日开工,于20xx年12月31日竣工。 2.在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。 3.因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者; 4.因甲方工程计划调整需停工者; 5.因材料采购困难被迫停工者。 第三条工程占地及物资供应 1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。 2.水泥由乙方在县内采购合格产品。 3.爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。 第四条工程质量要求及设计变更 1.乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。 2.各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。 3.建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。 4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。 5.砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。 6.允许偏差 7.砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。 8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。 第五条工程的支付 1.工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。 2.乙方不得拖欠民工工资。 第六条工程竣工验收、结算和保修 1.工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。 2.工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。 第七条工伤事故 乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。 第八条违约责任 1.工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。 2.按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。 第九条合同份数及有效期 1.本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。 2.本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。 第十条附则 1.本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 2.本合同所有附件,与本合同具有同等效力。 发包单位(甲方):(签章)_____________ 法人委托代表:(签名)_____________ 工程项目负责人:(签名)_____________ 承包单位(乙方):(盖公章)_____________ 法人委托代表:(签名)_____________ 工程项目负责人:(签名)_____________ _____________年_____________月_____________日订立 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。