标题 | 承包工程协议书 |
范文 | 关于承包工程协议书范文七篇 在现实社会中,很多情况下我们需要用到协议,签订协议可以使双方受到法律的保护。协议到底怎么写才合适呢?以下是小编整理的承包工程协议书7篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 承包工程协议书 篇1甲方:广州恒艺装饰设计有限公司(以下简称甲方) 乙方:身份证号:(以下简称乙方) 为明确公司、工程监理,施工队之间的责任、权力和利益,使公司的品牌,产品的品质、企业的文化得以进一步的深化和提升,确保公司、工程监理和施工队三方有章可依、违章必究、政令畅通、禁令行止,特订立此责任承包协议。 一、乙方责任承包人的资格与条件: 1、具有从事装饰工程管理两年以上的管理经验,特别是具有中大型工装装修经验。 2、具有高中以上学历或具有工程监理证书、工程师以上的资格证书。 3、在社会上或在公司没有任何劣迹表现,包括违法乱纪的现象,具有以公司为家、以客户利益为重,以工人利益为己任的高尚品质。 4、具有装饰工程丰富的工作经验、沟通能力、业务知识、包括施工管理、材料知识、文化知识、识图知识、工艺制作及流程、设备、工具等知识的经验;具有监督、检查、指导、服务、协调、沟通等方面的工作能力。 5、具有较强的施工队伍管理及带队施工的能力。 1)必须要有固定的施工技术人员,各种人员必须齐全,技术全面,还具有丰富的装饰工程施工经验。所有施工人员必须经公司严格审核、审查、注册、登记、编号、考查和考核。 2)各工种施工队必须严格遵守公司的各项制度、质量管理规定、安全文明管理规定、检验和检测制度等,违反者公司视情节轻重进行处理。 3)乙方责任承包人,承包公司工程时,在每单工程结算后抽出1%的结算款作为工程维修保证金,退工程保证金时必须是施工队在公司所承建的最后一单工程结算满一年后,且无任何工程质量问题,以及无任何违法乱纪现象,经主管工程监理,工程部领导审批,上报公司办理退款手续。 二、承包方式: 1、乙方承包的装饰工程: 2、承包范围:包工、包料、包运杂费、清洁费、其它一切费用。 3、工程预算总造价:(详见甲方工程报价单)。乙方完成后,按实际完成工程量进行结算,施工过程中,经甲方和业主双方认可的工程修改报价单与本合同具有同等效力。 4、工期:按甲方与乙方商定的工期为准。 5、乙方承包人同时最多只能承包公司2项工程。 三、工程施工管理: 1、乙方必须严格遵守和执行公司装饰工程《文明施工现场管理规定》及《安全施工管理规定》两规定条例,违者按公司制度处罚,情节严重者惩罚或终止承包合同。 2、乙方必须严格按照《住宅装饰验收标准》执行,甲方将按照此标准进行严格的验收。 3、乙方对于不符合四方施工质量、施工标准、施工规范的问题,不管是工地文明、安全、卫生、防火、防水方面,还是技工手工工艺方面,凡是不合要求的,限期整改,不整改者,处以重罚,给公司造成损失的由责任承包人负责,工程结算一年内,工程出现质量问题(在公司维修保证书范围内)在业主提出一周内乙方承包人必须负责维修,否则公司安排人进行维修,并从工程维修保证金中扣除维修费。 4、乙方在责任承包工程期间,凡出现重大安全、质量责任事故,甲方不仅追究乙方经济责任,还要追究其行政责任,违反法律法规者,将移送司法机关处理,并终止责任承包合同,取消责任承包资格。 5、乙方在责任承包工程期间,凡出现媒体曝光事件,给公司名誉等受到极大的损害,甲方将终止责任承包合同,不退回工程维修保证金,还要追究其经济和行政责任。 6、所有现场施工人员必须服从公司的监督、检查、指导。对公司或业主提出的工程问题及工艺要求,如得不到落实,公司有权对施工责任承包人按规定处罚,甚至终止责任承包合同。 7、乙方责任承包人,对所负责的施工队伍所用的技术工人必须以公司员工的身份出现,如公司检查发现不了解公司的情况、文化、品牌、等方面或业主发现不是公司的技术工人,公司有权对责任承包人进行处罚,甚至终止承包合同。 8、乙方不得以任何借口、理由或形式将甲方的装饰装修工程转包给其他方,否则甲方将终止责任承包合同,不退回工程维修保证金,还要追究其经济和行政责任。 9、严禁乙方责任承包人及施工人员与他人谈及工程承包、转包、报价、设计、经济信息等原则性问题,在任何情况下,不得以第二、第三人称称呼公司,如“你们公司”“他们公司”,如出现则处以罚款。 10、乙方责任承包人及施工人员必须证件齐全及办理公伤理事故保险(公司可协助办理),费用处理;如不办理,出现的所有问题及公伤事故由责任承包人负责并承担所有费用,工人出入证和放行条由乙方责任承包人负责办理。 11、公司对乙方责任承包人所承包的工程,不再对技术工人管理进行安排。 12、乙方责任承包人不得炒单,不得私自做工程项目,不得接业主钱物,一经发现,甲方将终止责任承包合同,不退回工程保证金,还要追究经济和行政责任。 13、在施工过程中,乙方责任承包人应及时发现合同报价单中的漏项或工程量不足,及时向工程部报告并填写工程变更通知单,通知业主签字认可。 14、乙方责任承包人要会同公司工程部对所承建的装饰工程各项目进行登记、丈量,列出工程结算清单,如发现有漏项或工程量不足,甲方将以合同的价格对漏项或工程量不足进行计算工程金额,由乙方责任承包人全额赔偿,并处以100%处罚,且取消责任承包合同,没收一切保证金(公司认同或赠送的除外)。 15、乙方责任承包人所承建的装饰工程完工后,必须经公司工程部全面验收,并把验收单交给客户签字认可,否则一律不与责任承包人结算,或按不合格工程论处。 16、与客户结算完毕后,乙方责任承包人与施工队伍结算时有争议的部分,由工程部进行协调处理,此项工作完成后公司与乙方责任承包人进行结算。 17、工程预算中的折扣优惠,甲、乙双方按扣点方式共同分摊。对业主扣款事项和金额(工程质量、材料质量、安全、工期、服务等方面),则由乙方责任承包人全额承担赔偿,或根据实际情况视情节轻重,由工程部审核,报公司批准进行减、免处理。 18、所有施工人员在上班期间必须统一着公司服装,所有工程项目的管理制度、形象宣传必须统一按公司规定。 19、乙方责任承包人必须按照规定工期完成工程,否则延期按100元/天,从工程款中扣除。如业主材料不到位或工程增加可向公司申请延长工程期限。 四、收、付款方式: 1、根据先期的预算,甲方负责向业主收取预算金总额的10%作为定金。 2、乙方施工人员进场三日内,乙方应按照合同规定要求业主催交总预算金额的30%,按甲方指定的账户或指定地点及财务人员承兑。甲方在乙方水电基本完成后,付乙方总预算金的15%。 3、在乙方泥水、电工基本完成,木工进场前向业主催交总金的40%,其中甲方付给乙方总预算金中的20%。 4、在乙方木工基本结束,油漆、扇灰工程开始前,乙方向业主催交总预算的15%和增加项目的80%,并按结算总造价,甲方收取总造价的%(包括以前所收的款项,另加1%作为乙方的维修保证金)剩余部分为乙方全部所得。 五、收取工程扣点方法: 1、工程总造价(结算)叁万元(¥30000、00元)以上(含叁万元)(¥30000、00元),甲方收取工程总造价(结算)的30%。 2、在工程总造价(结算)叁万元(¥30000、00元)的基础上,每增加造价肆千元(¥4000、00元)甲方在原收取总造价(结算)的30%基础上,加收1%,即总造价(结算)的31%,(例:34000、00元,收取点31%;¥38000、00,收取点32%),以此类推。 3、工程总造价(结算)伍万元(¥50000、00元)(含伍万元<¥50000、00>)甲方收取总造价(结算)的35%。 4、在工程总造价(结算)伍万元(¥50000、00元)的基础上,每增加造价(结算)壹万元(¥10000、00元),甲方在原收取总造价(结算)的35%基础上,加收0、5%,即总造价(结算)的35、5%,(例如:¥60000、00元,收取点35、5%;¥70000、00元收取点36%等),以此类推。 5、工程项目在没有泥水工程的情况下,在伍万元(¥50000、00元)以内(含伍万元<¥50000、00元>),甲方在收取总造价(结算)35%,总造价(结算)每增加壹万元(¥10000、00元)的情况下,甲方参照本条款第四条收取的方法。 6、工程总造价(结算)在拾伍万(¥150000、00元)以上(含拾伍万元<¥50000、00元>)甲方收取总造价(结算)的40%。 六、施工材料的控制和管理: 1、乙方责任承包人工程所用的工程材料,必须按照合同书、报价单和施工图纸规定和确定的材料,包括材质、品牌、规格、性能、质量等必须达到所规定的要求,违者重罚。 2、除公司规定或同意乙方责任承包人自行采购的材料外,其它工程材料都应到公司规定的材料采购点采购,乙方责任承包人无权随意采购,违者给予重罚。 3、乙方责任承包人未经公司同意私自采购的材料,甲方不予认可,并进行100%处罚,从工程维修信誉金中扣除。 4、乙方责任承包人私自采购的材料,甲方有权将所承建的工程项目拆除,损失由责任承包人100%负责,并根据情节的轻重进行100%-500%的处罚。 5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 6、本协议自签订之日起生效。 本合同的全部文本,甲方拥有最终解释权。 甲方:广州恒艺装饰设计有限公司乙方: 年月日年月日 恒艺装饰关于木制品防潮处理补充协议 一、门套、窗套基层木板与墙面接触面一定要做防潮处理,项目内容包括以下几点: 1、墙面做好防水处理。 2、在墙面上铺两层防潮棉垫。 3、门套与墙面之间接触面刷防潮清漆。 4、门套与地面之间留12、5px打玻璃胶收口。 做法示意图如下: 二、木制品与墙面、地面之间所做防潮处理,项目内容包括以下几点: 1、墙面、地面做好防水处理。 2、柜台背板、底板刷好防潮清漆。 3、在背板、底板上粘贴两层防潮棉垫。 4、在柜台背板两边加上刷好防潮清漆的小木方。 5、保证木制品与墙面、地面之间有一定的空隙。 6、木制品柜台与水泥墙面之间的空隙在合理的位置钻透气孔。气孔位置如附图: 注:根据:工程责任承包协议书:第三条第4项第2小项的协议规定,在防潮方面不管业主是否同意增加该项目,都要严格按照公司防潮要求进行施工,若违反规定及质量未达标者,勒令整改并罚款100-20xx元,加扣3%的工程维修保证金。 甲方:恒艺装饰设计有限公司乙方签字: 年月日 承包工程协议书 篇2发包方(以下简称甲方): 住址: 承包方(以下简称乙方): 住址: 经双方协商同意,甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特签订本协议,具体内容如下: 1、工程名称: 2、工程期限: 3、质量标准: 4、工程单价: 5、结算方式: 6、质量责任: (1)本工程如因施工质量问题,造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 (2)乙方在施工期间,如达不到甲方要求和优良工程标准,甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任: (1)计划施工日期_____年______月______日,计划竣工日期_____年______月______日,总共______日历天。 (2)本合同签订后乙方应按甲方要求,分段分期完成工作量。否则每延误一天工期,罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。 8、安全责任: 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度,严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故,一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任: 甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 (1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。 (2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。 (3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。 13、本协议未尽事宜,双方协商解决 甲方: 代表人: 联系电话: 签约地点: _______年____月____日 乙方: 联系电话: 签约地点: _______年____月____日 承包工程协议书 篇3发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 甲方承建的___________________工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、承包范围: 2、承包内容: 3、承包方式: 4、承包单价:Ⅰ、_______元/吨;Ⅱ、_______元/㎡ ①、此单价为优质优价,必须满足设计及施工规范要求,保证质检等部位验收合格。 ②、保质保量,高峰时期不能少于_______个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。 ③、安全文明施工,现场做到活完料尽现场光。 5、单价的组成 ①、施工所需要的铁丝、小型工具。 ③、乙方职工各项加班费,保险费。 ④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治,处理费。 ⑤、无论何种原因造成停工,窝工期间所需要或发生的各项费用。 ⑥、工程质量的质优价费。 ⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。 6、付款方式: 7、工程期限: (1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员,不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位,在要求工期内不能完成自己所承包作业,所发生的损失乙方负责承担,甲方有权将乙方清退出场。 (2)如因材料供应不到位,工期将延续。 二、甲方责任 1、项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。 2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。 3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。 4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。 5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。 6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育,对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。 7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。 三、乙方责任 1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参加项目部班前会。熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工工作。 2、服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。 3、遵守甲方各项规章制度的管理,安全施工。 4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议,副本由工地办公室存档。 5、甲方所排施工进度计划,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。 6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工方案以及管理制度。 四、安全文明施工 1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的安全。 2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方承担所有费用。 五、工程质量 质量要求:必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工,符合监理质检部门质量验收要求,如有质量事故延误工期,由乙方赔偿甲方因此受到的损失。 六、材料丢失、损坏责任,机械使用责任 (1)材料:由乙方造成的材料的浪费,将按照市场价格从乙方工程款中扣除。 (2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责 七、违约责任 1、甲方的违约责任: (1)因提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 (2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 (3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。 2、乙方的违约责任: (1)施工期间,因乙方的原因致使造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。 (2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。 八、合同生效与终止 1、双方在协议书中约定合同生效方式。 2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。 九、附则 1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。 2、争议解决 若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。 3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 代表人: 联系电话: 签订日期: 乙方: 代表人: 联系电话: 签订日期: 承包工程协议书 篇4为加强________________工程建设中的廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,项目法人 (以下简称甲方)与施工单位 (以下简称乙方),特订立如下合同。 第一条甲乙双方的权利和义务 1、严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。 2、严格执行甲乙双方签订的工程施工合同,自觉按合同办事。 3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。 4、建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。 5、甲方或乙方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。 6、发现对方严重违反本合同条款的行为,甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第二条甲方的义务 1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁 娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得要 求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条 乙方义务 1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 3、乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 5、乙方及其工作人员应严格按监理规程办事,不得为谋取私利向监理人员非法行贿,私下串通,损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。 6、乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为,应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。 第四条 违约责任 1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。 2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的,按管理权限,依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议水利建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。 第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 第六条本合同作为甲乙双方签订的. 工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。。 第七条本合同正本一式两份,合同双方各执一份,副本三份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 承包工程协议书 篇5发包方(以下简称甲方): 住所: 承包方(以下简称乙方): 住所: 甲方的__________项目油漆工程,现由乙方承包。为明确双方的职责,分工协作,更好的互相配合,确保工程安全、质量和文明施工顺利按期完成,并结合本工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,一致同意后签订以下条款,双方遵照执行。 一、工程概况 1、建设单位: 2、工程名称: 3、结构类型: 4、工程地址: 5、承包范围: 6、工程造价: 7、付款方式: 8、油漆工班组长: 二、承包工程内容 内墙:保持平整度阴角层高下线包边_____mm,_______元/平方。 外墙:两底两涂,拉毛,用高级弹性外墙乳胶漆,__________元/平方;若不含外墙乳胶漆材料则__________元/平方。 三、质量要求 按甲方要求,乙方必须按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程,若出现油漆质量问题给甲方造成损失的,由乙方全部负责,赔偿甲方由此造成一切损失。 四、工期 1、计划开工日期_______年____月____日,计划完工日期_______年____月____日,共_____日历天。 2、在施工中乙方必须严格执行甲方制定的施工计划进度。由于乙方造成工期延期,每天扣款_______元。由于其他情况造成工期拖延时,乙方必须征得甲方的书面同意。 五、安全管理 1、乙方在施工期间,必须保证民工安全施工和文明施工。 2、进入施工现场必须戴好安全帽,认真执行各项安全措施,严禁在施工处吵闹打骂,若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故,由乙方负责及处罚。 3、由于乙方在施工中管理不善,违章、违纪等造成的工伤事故,均有乙方承担,甲方负责有协助抢救义务的责任。 4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事,否则对当事人罚款______元,对乙方罚款___________元,并视情节轻重,将当事人送有关公安机关处理。 5、乙方人员必须认真执行本项目各项规章制度,违者按项目处罚条例对其处罚。 六、乙方义务 1、乙方聘请的工人必须持有相关证件,国家规定需要具备资质的,则应该有相应资质。 2、乙方必须确保聘请的工人身体健康,符合施工的要求,如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病,后果均由乙方承担。 3、乙方须定期对民工进行安全生产、文明施工思想道德教育,要跟踪管理、发现问题及时解决,要搞好施工现场卫生,注意节约用水、用电,积极参加甲方召开的安全会议。 4、乙方在施工期内应做好产品保护工作,兼顾本道工序移交前的保护工作。每道工序验收时,及时组织工人配合甲方、监理、业主的验收,配合不及时而造成的费用由乙方承担。 八、违约责任 在本合同履行过程中,任何一方有违反本协议的行为均属违约,违约方须对守约方承担相应的违约责任。 九、争议解决 在合同履行过程中,甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议,应本着友好协商的方式解决,协商不成的,任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。 十、附则 本协议经双方代表签字后生效,到工程完工后失效。 本协议一式_______份,甲乙方各执_______份。 甲方: 代表人: 签订地点: 签订日期: 乙方: 责任人: 签订地点: 签订日期: 承包工程协议书 篇6发包方(简称甲方):______承包方(简称乙方):______ 住址:__________________住址:__________________ 经双方协商同意,甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特签订本协议,具体内容如下: 第一条、工程名称: ________________________________ 第二条、工程期限: 自______年______月______日起,至______年______月______日止,共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求,分段分期完成工作量。否则每延误一天工期,罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。 第三条、质量标准: 乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求,以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等,确保建成优良工程。 第四条、工程单价: ________________________________ 第五条、结算方式: 由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。 第六条、质量责任: 1、本工程如因施工质量问题,造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 2、乙方在施工期间,如达不到甲方要求和优良工程标准,甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 第七条、安全责任: 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度,严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故,一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 第八条、工程验收: 1、工程质量验收务必按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。 2、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不贴合要求,甲方有权根据状况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。 第九条、违约责任: 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约职责。 2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每一天按1000元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体状况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。 第十条、争议解决: 双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 第十一条、其他约定 1、本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。 2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。 3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。 4、本协议未尽事宜,双方协商解决 甲方:_______________乙方:_______________ 代表人:_____________代表人:_____________ 联系电话:___________联系电话:___________ 签约地点:___________签约地点:___________ _____年_____月_____日_____年_____月_____日 承包工程协议书 篇7甲方:_________ 乙方:_________ 经双方协商,由乙方承接甲方清洗保洁工程,为了规范运作,保证质量,安全顺利完工,双方协议如下: 1.甲方尽可能委派专人负责现场全过程监理,并尽量避免交叉施工。 2.乙方进场后,甲方需提供水源、安全用电、照明、以保证正常施工。 3.乙方进场时,双方应将工程区域内所有物品现状点验清楚,特别强调物品有无损坏,贵重物品有无保管好等因素。 4.乙方工程进行中,如发现甲方物业材质有破损迹象,应及时保护现场,立即向甲方通报。 5.乙方工程进行中,如发生针对甲方的损坏赔偿,正常运作中的安全事故,均由乙方承担责任。 6.保洁费用甲方应于施工完毕验收合格后,即时将此笔款项交与乙方工程现场负责人。 7.本次施工费用表:餐费_________元,加油_________元,其它费用_________元。 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 代表(签字):_________代表(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。