标题 | 水电工程承包施工合同书 |
范文 | 水电工程承包施工合同书 在人们的法律意识不断增强的社会,合同出现在我们生活中的次数越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的`自由。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的水电工程承包施工合同书,仅供参考,希望能够帮助到大家。 甲方:(以下简称甲方)___________ 乙方:(以下简称乙方)___________ 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称:地点:___________。 二、承包方式___________。 三、甲方责任 甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。 甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 四、乙方责任.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。 五、工程质量、安全及保修 乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。 凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。 甲方不承担任何责任。 工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。 六、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。 和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 七、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)___________乙方(盖章)___________ 法定代表人:___________法定代表人:___________ 开户行:___________户名:___________账号:___________ _____年_____月_____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。