标题 | 设备租赁合同 |
范文 | 实用的设备租赁合同范文锦集6篇 随着人们法律观念的日益增强,合同对我们的帮助越来越大,它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编精心整理的设备租赁合同6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 设备租赁合同 篇1甲方:(简称甲方) 乙方:(简称乙方) 甲、乙双方经过友好协商,本着公平、协作的精神,依据《合同法》之有关规定,就乙方租用甲方led灯,达成如下条款: 一、合作方式及期限: 甲方将led节能灯出租给乙方使用,乙方将led节能灯前期运行两年节省的电费,按下面的比例与甲方分成以作为设备租赁费。双方分成满两年后,设备全部归乙方所有,其节能效益全部由乙方受益,具体操作如下: 1、分成比例为:自验收投入运行之日起两年内甲方70%,乙方30%。 2、总平均节电率的计算:甲方在租用led节能灯前,由乙方提供合格的电度表,并提供led节能灯给予乙方试用,经一个月的测试证实:每盏led灯比传统日光灯管节省80%电量。 3、设备月租费的计算: 设备月租费=数量led节能灯×功率(原传统日光灯管灯)×使用时间×每度电价格×80%(节省费用)×(乙方分成)70% 二、付款方式: led节能灯安装、调试完毕之日起,乙方在每月10日前支付给甲方上月的设备月租费,其月租费用的计算方法,即以双方认可的节电率,按本合同第一条第三款确定的设备月租费(元),乙方每月按期支付给甲方。此费用双方约定不受任何因素的影响(如乙方限电影响),按时支付。乙方财务每月10日前将应付款汇入甲方指定帐号,连续支付两年,如需开具税发票,税票费用由乙方承担(另加7%))。 三、设备归属:在租赁led灯合约期内,设备所有权属甲方所有,合约期结束,设备所有权归乙方所有。 四、甲方承诺: 1、甲方产品符合国家产品质量要求及技术标准。对led节能灯实行两年免费保修。两年合同期后可延续一年保修维护,双方另签订保修合同,保修费用以不超过led节能灯节约电费的15%为准( 元)。 2、led发生故障时,甲方保证(南宁市内)在得到通知后4小时内到现场处理。 3、签订合同后,甲方在 3个工作日内在乙方指定的地方交货。 4、保证led灯管与传统日光灯管亮度(光通量)一样。 五、乙方承诺: 1、按合同之规定按时付款给甲方,不得无故拖延。 2、在合同期内,乙方有责任维护甲方的led灯不被人为破坏、受损或盗窃,否则该修理或损失费由乙方承担。 3、在节电设备租赁期内,乙方应当妥善保管led灯,如非质量瑕疵原因致使节电设备损坏,由乙方承担维修费用。 六、违约责任: 1、乙方未按合同约定支付设备月租费,逾期每天应支付所欠款项1%的违约金。逾期超过一个月尚未支付或乙方单方面解除合同条款,由乙方支付led节能灯全额款项。乙方在解除合同前已经支付的设备月租费不予退还。 2、因甲方提供的产品出现固有质量瑕疵,乙方应当在事故发生24小时内书面通知甲方,必须由甲方及时处理。 3、任意单方面违背上述协议条款,按有关法律追究违约责任,并赔偿对方的一切经济损失。 4、乙方在未经过许可的情况下,任意增加led节能灯的负载而造led节能灯的损坏以及其他损失,全部由乙方承担。 七、售后服务:1、建立客户档案:根据iso-9001的规范及保持良好之商誉,甲方将为乙方建立客户档案以随时跟踪设备的使用情况,保持节电设备运行的良好状态,并可应乙方的要求随时做出抽样检测报告。 2、对安装于乙方的产品提供相关功能及软件升级服务。 3、甲方自产品投入运行之日起,对产品提供2年免费保修服务。 八、不可抗力: 如遇有无法控制的事件或情况(如火灾、风灾、水灾、地震、爆炸、战争、叛乱、或瘟疫等),遭受事件的一方不能履行协议规定的义务,应在15日内以书面形式通知另一方,并由当地政府部门或者公证机关出示证明,双方可视具体情况决定继续履行合同,迟延履行合同或者解除合同,因此致使的损失各自承担。 九、合同附件: 本合同第一条中测试的节电率数据作为合同附件,由双方经手人员签字盖章,作为日后双方结算的依据。 十、争议解决方式: 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方协商解决,协商不成,可向合同签订地法院提起诉讼。 十一、此合同书一式二份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方在友好协商后签署补充协议,所产生的补充协议与本协议具有同等法律效力。 甲方: 乙方: (盖章) (盖章) 代表: 代表: 年 月 日 年 月 日 设备租赁合同 篇2出租方:(以下简称甲方) 承租方:(以下简称乙方) 一、 乙方承租甲方设备明细如下表:工程名称 施工地点 施工内容 设备名称 数量 预计租期 取费标准 租赁设备总台数 预收租金总额:司机补助标准: 设备运费: 备注: 二、 设备服务范围 1、 由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁,对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。 2、 甲方设备仅供乙方使用,乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备,甲方有权终止合同。 三、 付款方式 1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费,其中租赁费元,设备运费元。 2、租期按30天计算,乙方应提前5天预付下月租金,在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。 四、 甲方的权利及义务: 1、 甲方根据乙方要求,在规定的时间进入施工现场。 2、 当乙方违章指挥强制作业时,甲方工作人员有权制止。 3、 甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。 4、 设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天),因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。 五、 乙方的权利及义务 1、 保障甲方设备及出场道路畅通,协助甲方卸车、装车,保障设备安全进出场。 2、 由于乙方安全措施不利,指挥不当造成人身安全事故,由乙方全部负责。 3、 施工质量没有达到技术要求,乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故,则与甲方无关,由乙方负全面责任。 4、 负责施工现场存放设备的看护及看护费,承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等,按损失程度给予赔偿。 5、 乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全,当出现故障不能排除时及时通知甲方。 6、 不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖,否则承担因此造成的全部损失,并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意,月租金不变。 六、 违约责任: 1、 乙方未能按期支付租金,甲方有权终止设备使用,每延迟一天加收月租金的2%滞纳金,并保留将设备撤回的权利,工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外借款收取滞纳金。 2、 在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场,如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离,除负责设备安全外,每推迟一天追加3万元停滞费,计入租赁费中。 3、 遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行,双方协商解决。 4、 甲乙双方任何一方有违约行为,赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失,最低位月租金的10%违约金。 七、 双方共同的权利及义务: 1、 遇有争议,甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时,由甲方所在地主管部门仲裁解决。 2、 除本合同相关条款规定以外,双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。 八、 补充条款: 九、 本合同自签字盖章之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设备租赁合同 篇3出租方:(以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等互利的原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同。 第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。 1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。 2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算。 第二条 乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写: )。押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还。 第三条 租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算,一个月及其以上的按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计。 第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁的各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付。 第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准的物资应当场拒收,否则,由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。 第六条 违约责任 1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约,违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。 2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。 第七条 赔偿约定 1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿。 2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。 3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。 4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。 第八条 乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定的地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管 元,扣件 元,由乙方承担。 第九条 其它: 第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可,否则无效。本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设备租赁合同 篇4委托方全称: (以下简称为甲方) 服务方全称: (以下简称为乙方) 为了确保日常保洁工作的顺利进行,甲乙双方本着共同协作,互惠互利的原则,经充分协商制定本合同。具体承包合同条款如下: 第一条:保洁期限 洒水车保洁期限: 年 月 日至 年 月 日。 第二条:洒水车保洁费用 1、保洁费用为合计为元,大写:元,大写 ( 税金为6%) 第三条:付款方式 1、乙方进场进行保洁第10天,甲方应按洒水保洁费总价的 %( )预付保洁款给乙方,以保证三保洁所用的工人生活费等;乙方施工完成后,甲方一次性付清余款(¥ )(乙方提供发票,甲方公司以现金方式支付保洁费) 第四条:双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 (1)甲方有权对乙方保洁工作进行监督、检查、实施指导,有权对乙方的服务提出意见和建议。 (2)甲方对乙方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和整改。 (3)协助乙方解决工作现场遇到的特殊问题。 2、乙方的权利和义务 (1)坚持质量第一,客户满意的原则,保证洒水车服务井然有序。 (2)乙方员工在工作期间要遵循职业操守,热情服务,保持良好的形象,并服从甲方的监督和管理。 (3)爱护建筑物及各种设施,注意节约水电,因乙方失误造成的损坏,乙方应负责修复赔偿。 (4)乙方派驻到甲方工作的员工工资、洒水车及油费由乙方负责。 第五条:服务人员安排及保洁范围 1、乙方作业人员由经过专业培训和具有专业知识的高素质人员担任。 2、保洁范围是国际赛车场公共场所洒水保洁。 3、规定工作时间:洒水保洁时间:08:00—17:00 4、在规定的工作时间内清洁人员必须随时在位,有需要随叫随到,确保洒水保洁状况一切正常。如遇超出规定工作时间的加班,按实际加班时长统计好加班时间后,由甲方按37元/小时支付加班费用。 第六条:合同的变更与终止 1、合同的变更须双方协商,并采用书面形式。 2、本合同规定的`履行期限届满,合同自动终止;无异议可顺延续签。 3、在合同履行过程中,如遇到不可抗拒的因素,双方可协商变更合同的内容或者履行方式。 第七条:违约责任与合同解除 1、甲方未按合同规定向乙方支付服务费用,甲方应支付给乙方每日3%的滞纳金。 2、本合同依法签订,具有法律约束力,双方共同履行,无正当理由不得无故终止合同,否则违约方应向对方赔偿违约金保洁费总额的20%。 第八条:争议解决。 本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。保留必要时提起诉讼的权利。 第九条:其他 本合同自双方签字、盖章之日起生效;本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,同等有效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设备租赁合同 篇5尊敬的审判长、审判员: 四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见: 一、被上诉人的请求已超过诉讼时效 1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。 2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。 3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。 据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。 二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系 1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。 2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。 3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。 4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。 5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢? 三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》 1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。 针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。 法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?” 秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。 被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢? 然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。 2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。 另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。 3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。 四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司” 1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。 2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。 3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。 综上所述: 1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。 2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。 3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。 此致 遂宁市中级人民法院 四川法银律师事务所 杜正武付贤禹律师 二〇一三年一月十五日 设备租赁合同 篇6设备租赁给很多印刷企业提供了一个以最低价格获得最高产能的机会,特别是在当今这个银根紧缩的市场环境中印刷市场。除了颇受大多数企业青睐的电脑设备以外,印刷企业往往也会租赁一些印刷专用设备,例如印刷机、复印机、装订裁切机、色度计和照相机等印刷工具。 租赁可以为寻求扩张的印刷企业提供另外一种资金来源印刷技术。NAPL(美国印刷领导者协会)顾问玛丽·雷德蒙(MaryRedmond)指出:“租赁行为会随着企业的发展而有所增加中国中部。租赁能给企业家提供一个寻找扩张资金的途径印刷市场。” 此外,由于租赁费用一般要低于贷款费用,所以租赁能帮助企业节约资金印刷市场。通过租赁,你不必100%地支付设备的费用,因为租赁公司在租赁合同到期后仍然拥有对这些设备的所有权设备耗材。这就意味着印刷企业租赁一台设备的成本要低于他们用贷款购买一台设备的成本中部印刷。 管理变量 当然,并不是所有的租赁都能给企业带来理想的回报印刷市场。租赁过程中存在的变数和租赁公司的水平也会影响一笔租赁合同的经济效益中国中部。虽然租赁合同能给企业带来显著的效益,但其中也蕴含着一定的陷阱印刷联盟。 这些陷阱之所以可怕,是因为它们通常都是看不见的,而且会隐藏在枯燥乏味的法律术语背后印刷市场。此外,由于大多数租赁合同一签都是很多年,所以稍有不慎就会给企业带来长期的负面影响印刷联盟。一位经常租赁设备的印刷企业家说:“在合同的有效期内,一些微小的租赁条款往往会给承租人带来无尽的烦恼印刷工具。” 为了避免这些常见的陷阱,印刷企业必须要在签署租赁协议之前进行仔细的调查研究印刷联盟。除了必要的法律审查以外,企业最好再聘请一位租赁专家对协议中的条款进行检查——尽管这可能会花掉企业的一点钱,但绝对值得尝试设备耗材。 雷德蒙说:“很多印刷企业都不舍得花时间去检查自己的租赁合同物资行情。但是如果他们能聘请专业人士对合同条款的逐一审查并找出其中的漏洞的话,那么至少能节约5%到15%的设备租赁成本印刷市场。” 保护自己 印刷企业可以通过以下几个措施保护自己免受租赁陷阱的危害印刷市场。 1、打电话给租赁公司印刷工具。你可以像设备招标一样要求租赁公司给你提供一个报价物资行情。当你收到的报价达到一定数量的时候,就可以通过比较找到最适合自己的租赁选项以及报价最合理的租赁公司印刷技术。 印刷企业最好能将自己的所有要求列在一个清单里,其中包括租赁时间、付款数量和次数以及是否需要在租赁期满后购买设备等印刷联盟。正如雷蒙德所说的那样:“让租赁公司了解你的需求有助于他们制作出更有竞争力的投标方案印刷市场。” 假如一家印刷厂打算购买一台印刷机进行业务扩张,而不是用它来替换原有的设备,那么他们就很有可能在做出购买决定之前先租用一下自己心仪的设备,以考察一下它的使用效果中部印刷。 除了分析租赁条款的合理性以外,租赁专家还可以利用不同的算式计算出承租企业在合同有效期内需要支付的实际费用印刷联盟。 2、要求租赁公司在投标时提供所有的书面文件中部印刷。确保你在签署合同以前对每一页与交易有关的文件都进行了检查设备耗材。 3、成为谈判专家设备耗材。明确你的需求,然后根据这些需求去寻找理想的租赁公司印刷技术。租赁公司需要你这个客户,而且不会轻易破坏你们之间的关系,所以当你需要且价格合适的时候,你一定要勇敢地说出自己的想法中部印刷。 根据租赁专家的意见,印刷企业在进行价格谈判的时候最好先从设备本身的价格开始谈起中部印刷。租赁费用一般是根据设备的价格制定的,但承租人常常会忽略这一点,因为他们看到的租赁文件一般不会标明设备价格设备耗材。当你打算租赁设备的时候,一定要先谈好价格,然后再确定付款条件印刷工具。如果你只关注付款问题,那可能就无法获得自己想要的东西设备耗材。 寻找合理的价格 我们可以通过一个例子来理解这个问题,有一位客户在设备租赁期间将合同的有效期从两年延长到了三年,这样一来,租赁的费用可能是降低了,但这位客户在很长一段时间内都要使用同样的设备,而且虽然看起来她每个月的租金减少了,但实际上她的总体费用反而是增加了中国中部。 这就是为什么要让你在谈判的开始阶段就确定设备价格的主要原因印刷联盟。一旦价格谈妥了,印刷企业就可以要求采用适合他们的付款方式印刷市场。 此外,一定要请一位资深的设备租赁专家来帮你审查租赁条款,不管这个人是企业内部的,还是需要到外面去聘请中国中部。一定要认真阅读合同,弄明白你不懂的专业术语设备耗材。比如说有些租赁公司会要求客户在合同到期后以适当的市场价格购买承租的设备印刷联盟。如果这个设备是印刷机,那这个“合适的价格”可能就意味着客户必须要支付一些额外的费用,例如布线费、软件安装费或场地建设费等中部印刷。 还有就是注意租赁公司的通知要求印刷技术。租赁合同到期的时候往往就是最容易让印刷企业掉入陷阱的时候物资行情。很多租赁公司都会要求承租人在租赁合同到期之前的一定时期内通知他们是否需要购买或返还设备物资行情。而在此期间,承租人还要照常支付设备的租金物资行情。如果租赁公司没有收到承租人的通知,那大多数租赁合同就会自动更新中国中部。所以,如果你没有注意到这个要求,或者注意到了但没有遵守,那就只能将自己的租期延长一个月甚至一年了印刷市场。 一定要警惕合同中没有提到的问题印刷工具。很多企业都会在租赁合同到期的时候吃亏上当,因为有很多他们认为应该有的条款实际上并没有被写入合同印刷市场。所以承租人一定要认真检查合同,确保所有条款的清晰准确印刷联盟。 最后,一旦一家印刷企业找到了一份令自己满意的租赁协议,那就一定要把它当做日后谈判的基础印刷工具。明确提出自己的要求,并让与你谈判的租赁公司知道你有能力识破合同中的陷阱印刷工具。 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。