标题 | 工程承包合同 |
范文 | 实用工程承包合同12篇 随着时间的推移,合同的使用频率呈上升趋势,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编精心整理的实用工程承包合同,仅供参考,大家一起来看看吧。 实用工程承包合同1甲方:__________(以下简称甲方) 乙方:__________(以下简称乙方) 甲方将_______________发包给乙方施工,《根据承包合同条例》精神以及本工程的实际情况,经甲、乙双方协商,签订承包合同条款如下,双方共同遵守执行。 一、工程名称: 二、承包范围: 三、乙方责任: 一)、乙方责任 1、严格按照施工说明与甲方交底及现行施工规范、规程施工,确保施工质量符合设计要求及规范要求。 2、严格按照现行建筑行业安全生产条例和施工安全制度以及安全技术交底作业,遵守公司、工地各项安全制度,如出现工伤事故由保险公司赔偿。甲方不负责一切安全事故(含经济)。 3、负责项目施工时使用的所有机具。 4、施工前乙方应对各进场施工人员做好安全技术交底工作。 5、乙方对各进场作业人员必须听从甲方人员的指挥。 6、乙方必须对其施工至结算期间的防漏工作(管及配件接口、砼孔口等乙方施工部位)负责。在此期间出现的质量问题,乙方接到甲方通知后马上改。 四、承包及结算方式: 1、该项目以乙方带操作工具全包形式承包。(包括:电动工具、清洁工具、斗车、水管等所用工具) 2、工程结算 五、工程付款 1、乙方必须得到甲方的质量、外观确认后才可向甲方申请支付工程款。 2、每月上旬按上月实际完成工程量付至80%。 3、工程完工后完成验收后20%在三个月内付清。 六、工程质量与验收 1、乙方必须做到文明施工,当天完工当天清理现场余留的垃圾,严格按施图及国家颂发的现行施工规范验收标准施工及验收。 2、乙方施工的项目因质量问题需要返工的,由乙方无偿返工至符合要求,并赔偿经甲方由此造成的损失(材料、工期罚款等)。 七、工期: 1、经双方协商工期为:外墙泥水工进度同步。 八、其它约定 1、该项目乙方以包干形式承包,包括凿孔、开料、铺浆、装管卡、管身清洁所需材料、装管(配件)、校正、固定、捣孔砼、修补孔口装卸、试水等全工序。 2、乙方严禁对甲方提供的机具进行其安全设施及机件的破坏,一经发现,甲方将视情节轻重,对乙方作壹佰元以上的罚款。 3、乙方如因下列方面达不到甲方要求,甲方有权责令乙方离场并终止合同,并按现场安装的工程量支付50%的工程款,其余由甲方自行处理,因此造成的一切损失和责任均由乙方负责;○1乙方中途离场;○2乙方在施工过程中,因人力或技术力量不足、机械不足,连续两天或累计三天影响工程进度的;乙方不遵守、不执行甲方制定的规定和守则;○3乙方施工工程质量有达不到合格,严重影响质量的。 4、如发现乙方施工工艺差,不遵守工地守则等现象,甲方随时有权对乙方作经济处罚。 5、施工期间,乙方负责人(或指定带班)必须在工地指挥、协调。 6、本合同未详细说明分清的,材料属甲方负责,作业机械、工具、作业工艺属乙方负责。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由签定之日起生效,工程完工结算后失效。 甲方代表签名:__________ 乙方代表签名:__________ 乙方身份证号码:__________联络电话:__________ 双方签定合同时间:_____年_____月_____日 实用工程承包合同2甲方: 乙方: 为了加快通信建设,保障工程安全施工,提高工程质量,甲方与乙方签订施工安全协议,以明确双方责任,共同遵守。 一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工期间发生的一切安全事故,及人身伤亡事故均由乙方承担。 二、乙方应爱护通信设施,严格遵守操作规程,施工期间无责任性人员伤亡事故无责任性通信阻断及其它安全事故。 三、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。 四、乙方要经常进行安全检查,督促落实安全操作规程,特别是对有电力线等地形复杂的施工现场必须有项目经理在场监督才能施工。 五、根据工程要求,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。 六、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续。 七、已竣工工程未交付甲方之前,乙方按施工合同专用条款的约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生的损坏,乙方自费予以修复。 八、按施工合同专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。 九、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,协议有效日期自签字日期至______年______月______日。 甲方:乙方:______ 负责人(代表人):______负责人(代表人):______ ______年______月______日______年______月______日 实用工程承包合同3甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围:设计以甲方图纸为准,甲方配电工程线路架设施工(_______米)。 四、开竣工时间:____年___月___日至____年___月___日。 五、配电工程线路架设总造价为人民币_______元整(¥元),经甲、乙方双方协商,本工程承包方式为包干制,乙方负责本工程所需材料及施工。 六、工程款支付方式:甲方于____年___月___日一次性支付乙方前期施工材料款:¥_______元,乙方收到款后,日内组织施工,施工完毕验收合格后付全部工程款。 七、技术资料: 凡是乙方施工承担工程,必须做到资料齐全,手续完备。 八、损失责任:工程开工后,乙方严格按图施工,工程项目变更影响结构的必须经甲方同意,凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。 九、安全生产: 工程开工前,乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作,乙方必须严格实行安全操作规程,安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担,包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用,甲方不负责。 十、违约责任: 按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。 十一、保修条款: 以国家电力部门出台的保修周期一年为准,因施工质量造成的一切损失均由乙方承担,不可抗拒的因素除外。 十二、合同以双方签字之日起生效。 本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,工程验收决算完毕一年后失效。 合同签订日期:____年___月___日 甲方(签章): 乙方(签章): 代表: 代表: 电话: 电话: 实用工程承包合同4甲方: 乙方: 一、承包内容 1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料,制定外墙保温工程施工计划,确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。 2、乙方按合同要求制定有力措施,确保项工程质量达标。 3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工,所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,所有材料均需乙方现场取样送检合格后,乙方提供样板,待甲方确定合格后,乙方 方可施工,施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责,施工过程中乙方 要确保质量要求。 4、乙方承包施工期间,施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电,用水甲方均提供至一级配电箱,水池。 5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等 6、施工期间乙方负有管理责任,乙方应加强施工现场安全管理,所有施工人员进场必须佩带安全帽,架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳,乙方 在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准,施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。 7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理,如因乙方延误,造成的一切损失,甲方有权在其保修金内扣除。 8、付款方式: 按乙方完成的工程量及核定单价( ),计算总造价,预算面积为( )。材料及所有设备进场后,甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的三分之一后,甲方支付每栋楼的35%,施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%,待竣工验收合格后,支付每栋楼的25%,留每栋楼的5%作为质理保证金,待保修期满 后结清。 9、本工程要保证按质按量的完成,达到国家外墙保温验收标准,如乙方未按合同规定按时完工,给甲方造成损失,由乙方予以补偿,如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误,给予相应顺延。 10、本合同有效期限: 自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满,工程款结清止。 11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 实用工程承包合同5甲方:_____________________________________________ 乙方;_____________________________________________ 甲方为美化、绿化校园环境,经甲方公开招标,经多家投标,由乙方中标。根据《合同法》,为明确双方的权力、义务和责任,特签订本合同。 一、工程名称:威远县铺子湾镇运动场花池。 二、工程内容及范围:在运动场四周及主席台两侧的花池,半年后植物成活率达到100%,按实际收方标准数量结算。 三、工程造价:_______________元/m2×140m2=3500元。 四、付款方式:于_______________年_______________月底前一次性付清。 五、双方的权力与义务: 1、甲方有权指定专人监督工程质量,及时提出乙方不足的问题,乙方应立即改正,并负责对工程质量检查验收。 2、甲方负责提供种植面,乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议,使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。 3、乙方必须按设计的植物品种,双方约定的事项、合同施工,确保工程质量、植物成活率必须达到100%。 六、工程安全:乙方必须做到文明施工,乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪,在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。 七、本合同一式四份,双方各执两份。本合同经双方签章后生效,具有国家同等法律效力。 甲方:威远县铺子湾镇中心学校。 乙方:威远县龙滩沟花木园艺场。 法人代表:_______________法人代表:_______________ 经办人:_______________经办人:_______________ 实用工程承包合同6甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国经济法》,《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定,双方本着共同合作,互惠互利的原则,制定本合同,具体条款如下: 一、施工资料: 给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦,包括焊砣,下预埋件,上彩钢瓦等相关彩钢的项目。 二、甲方管理规定: 1、乙方在施工过程中务必按工地的各项施工管理制度执行。 2、乙方在施工过程中务必以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。 3、乙方在每一天的下班前务必把施工工地的卫生搞好,做到每一天清扫干净。 4、现场的施工材料务必堆放整齐,摆放有序。 5、乙方在施工过程中务必以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。 三、合同签生效后,甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款: 付款方式如下: 本工程的工程总价为:__________ 第一次:工程款为______﹪ 第二次:工程款为______﹪ 第三次:工程款为______﹪ 四、甲方职责: 1、甲方负责与乙方的各项协调工作。 2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。 3、负责工程进展的监督检查,竣工验收。 五、乙方职责 1、乙方作为工程合同的具体执行人,要对甲方负责。 2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。 3、务必保证施工人员的人身安全,出现各种安全事故乙方全权负责。 4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。 5、由于乙方对各种事故负全责,乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。 六、附则 1、本协议经甲乙双方签后生效。 2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效率。 3、本协议未尽事宜,双方可另行商议。 甲方签〔签章〕:乙方签〔签章〕: ___年__月__日___年__月__日 实用工程承包合同7发包人:____________________合同编号:______________________ 监理人:____________________签定地点:______________________ 签定时间:________年____月_____日 依据《中华人民共和国合同法》,_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人), 就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况: 1.工程名称:_____________________________________________________ 2.工程地点:______________________________________________________ 3.工程规模及特性_________________________________________________ 4.工程总投资:静态:_______________________________________________ 动态:____________________________________________ 5.工程总工期:___________________________________________________ (二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。 (三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 (四)工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。 (五)建设监理报酬为(大写)______________元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 建设监理合同的组成文件及解释顺序。 (一)监理委托函或中标函。 (二)监理合同书。 (三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。 (四)专用合同条款。 (五)通用合同条款。 (六)监理招标书(或委托书)。 (七)监理投标书(或监理大纲)。 上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。 四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本______份,各执______份。 发包人:___________(公章)监理人:________________(盖章) 法定代表人:_________(签章)法定代表人:_____________(签章) 委托代理人:__________(签章)委托代理人:__________(签章) 邮编:__________________邮编:__________________ 电话:__________________电话:__________________ 传真:__________________传真:__________________ 开户银行:______________开户银行:______________ 账号:__________________账号:__________________ 通用合同条款 词语涵义及适用语言 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义: 一、工程项目是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。 二、发包人是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。 三、监理人是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。 四、监理机构是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 五、建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。 六、总监理工程师是由监理人提名并经发包人同意后,委派到监理机构履行本合同的现场负责人。 七、承包人是指与发包人签订工程建设合同的施工人。 八、天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 九、月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 十、本合同指经双方签署并生效的本监理合同。 十一、工程建设合同是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。 十二、进驻是指监理机构和监理人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。 十三、现畅?是指建设项目实施的场所。 十四、地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的'法规和规章。 实用工程承包合同8发包方: 施工方: 工程名称:______ 工程地址:______ 发包方开发建设________心工程,诚意邀请我方参与,经双方友好协商订立合同如下: 一、承包方式:包工不包料。 二、承包范围:该工程项目建设内容设计图中的给排水单项工程施工。 具体为:室内给排水主管、雨水管道、卫生间二次装修给排水管,大、小便器具,室外给排水管道,污水管道安装。 三、承包安装工程单价: 1、室内部分:按设计图施工建筑总面积__元/平放计价(含税)。 2、室外部分:给水管道按照发包方采购管材单价的三分之一计价,据实结算。排污管道、雨水管道按国家__定额统一计价结算。 四、其它内容:土石方、管道沟槽开挖不属承包方施工范围,由发包方另行安排施工。设计变更增加部分另行计价。发包方指令施工设计图以外的内容另行计价。因其它原因 等,施工资料由土建单位统一建立,该工程所需材料由发包方负责。 五、安全施工方面:由承包方组织教育,确保安全条件下施工。 六、质量方面: 1、承包方负责给排水施工质量,严格把握材料质量关,不合格产品不予安装(除发包方要求安装外)。 2、质量保证期为一年。一周年内出现安装质量问题,全部由承包方负责。如因后期管理不到位,使用不正确或其它原因导致的承包方不负责。 七、安装工资支付方式:由于包工不包料系全部人工工资,因此,承包方需按工程施工总进度支付人工工资的__%。预留__%的质保金,工程决算时一次性付清人工工资。 八、此合同经发包、承包方负责人双方签字后生效,具有同等法律效力。 发包方(法人)签字:__________ 承包方(法人)签字:__________ _____年_____月_____日 实用工程承包合同9工程名称: 甲方(委托人):xx市电信工程有限公司 乙方(受托人): 二○○九年三月十八日 工程合作施工协议书 甲方(委托人):xx市电信工程有限公司 乙方(受托人): 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规,结合本工程的具体情况,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承包工程施工的事宜,签订如下合同,共同遵守执行。 一、工程项目 1.工程名称: 2.建设单位: 3.工程地点:xx市 4.本合同价款:¥元(实际按建设单位审定的工程结算价款施工费的%作为乙方承包价款)。 5.工程分包形式:包工包料 二、甲方责任 1.甲方负责协调乙方工程结算工作。 2.负责监督工程实施的管理工作,负责审核工程实施计划。 3.指定工程项目负责人,协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。 4.甲方有权监督乙方施工质量,甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。 三、乙方责任 1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。 2.参加甲方组织的现场技术交底,及时向甲方提供施工方案和进度计划。 3.负责工程材料管理工作,严格按质量要求和材料配比进行施工,乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余,剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。 4.严格按照施工图及其说明组织施工,出现工程变更时,必须由甲方、监理单位和建设单位确认。 5.如出现工程质量问题,乙方必须无条件返工,直至工程质量良好为止,甲方不承担返工费用。 6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,杜绝发生施工安全事故,妥善处理施工中发生的争议。 7.工程竣工未移交建设单位之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案,在施工人员发生变更时应及报甲方备案。及时支付工人的工资,不得借故拖欠,甲方有权检查和监督工人工资的发放情况。发生劳资纠纷时,由乙方承担法律责任。 9.参加验收,编制结算和竣工文件,配合甲方进行相关验收移交工作。 四、工程工期 1.本工程施工日期为。 2.因甲方原因影响工期,工期顺延。 3.因设计变更及不可抗力因素等非乙方原因,影响工期,工期顺延。 4.因乙方责任不能按期开工或中途停工,影响工期,工期不顺延。 五、质量保证 1.本工程必须通过建设单位的初验、试运行、终验。 2.乙方必须健全质量检验制度和质量控制体系,现场设质量安全检验员,做好自检记录。 3.乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图纸组织施工。 六、安全施工 1.乙方必须贯彻执行国家及行业的安全生产法律、法规及规范和标准。 2.必须遵守甲方安全生产规章制度,严格遵守操作规程,不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。 3.乙方原因所造成的安全事故,由乙方承担全部责任、损失和费用。 4.乙方必须严格按要求施工,杜绝亡人事故,否则相应责任自负。 七、工程验收 1.验收必须按信息产业部颁施工及验收规范要求进行。 2.工程质量经验收评定为不合格工程,乙方需无条件返工,返工费用由乙方承担。 八、竣工结算和付款方式 1.甲方收到建设方(或投资单位)关于本项目的工程款项(预付款、进度款、结算款等)后,在15个工作日内向乙方支付相应的款项。 2.付款程序:乙方应遵守甲方的付款程序,甲方有义务向乙方介绍甲方财务部的付款流程。工程款支付以银行转帐方式进行支付 九、违约责任 1.合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方违约,毁约方承担赔偿因此造成各方的全部经济损失。 2.除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担违约责任后仍必须继续履行合同。 3.因工程质量造成的损失,乙方承担全部责任并赔偿全部经济损失。 十、仲裁条款 甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,向有管辖权的人民法院起诉。 十一、其它约定 1.本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。 2.本合同经签字盖章后生效,工程验收合格并全部付清工程款后失效。 3.本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,,具同等效力。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 单位名称:xx市电信工程有限公司单位名称: 法定代表人:______法定代表人:______ 委托代理人:______委托代理人:______ 电话:______电话:______ 合同签署日期:______年______月______日 实用工程承包合同10甲方: 乙方: 合同签订地: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程范围及资料: 工程量: 承包形式: 三、工期: 1、开工日期: 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量到达省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、贴合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为: 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式: 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行: (1)工程预算价:(工程结束后按实结算) 工程单价:(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量务必在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。 (6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为: 扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按方式支付,具体为: (1)本工程无预付款; (2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的%; (3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。 七、材料、设备供应: 八、质量及验收 1、工程质量务必贴合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程资料涉及主体结构的,应终身质保。 2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每一天不低于小时,负责处理工程上有关事务。 3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。 4、工程质量验收务必按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。 5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不贴合要求,甲方有权根据状况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。 7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内带给贴合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。 8、其他约定:按图纸说明施工,到达甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。 九、施工组织与工期 1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。 2、乙方务必按合同工期和批准的进度计划组织施工,理解甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改善,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。 3、项目经理:现场代表(乙方): 监理:现场代表(甲方): 4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决 十、安全及礼貌施工与管理 1、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。 2、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。 3、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。 4、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。 5、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同责令退场要求赔偿损失要求支付违约金等措施。 6、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济职责。 7、不得招收无身份证有劣迹身体残疾人员及童工。否则后果自负。 十一、甲方职责 1、按约定带给图纸资料,及进行图纸技术交底。 2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同状况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。 4、履行其它本协议约定的义务以及负责 十二、乙方职责 1、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。 2、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。 3、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。 4、务必服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议资料的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。 5、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。 6、按约定保质保量的完成施工任务,贴合工期及质量要求。 十三、违约职责 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约职责。 2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每一天按1000元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体状况,要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。 十四、附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于年月日在签署。 3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方(签章):乙方(签章): 法定代表人:法定代表人: 授权代表(签字):授权代表(签字): 年月日年月日 实用工程承包合同11甲方:乙方: 由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方务必严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点: 2、工程名称: 二、承包资料价款以及工期 1、承包资料污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期:自开工内完成承包全部承包资料。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量:合格 四、甲方职责:帮忙乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方带给施工图纸并交底。 五、乙方职责,严格按照施工图及相关规范进行施工,务必遵守安全礼貌施工相关规定,承担因为安全和质量造成的职责和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。 4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。 甲方:乙方: 签字:身份证号: 日期:日期 实用工程承包合同12发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用,经双方友好协商,本着平等互利、公平、公正、合理的原则,根据中华人民共和国合同法建筑法和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况,特定立本合同条款,供双方相互监督执行。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程结构:框架结构 4、建筑面积:约23000m(最终按实际建筑面积计算) 第二条:承包内容 乙方承包森林大酒店的整栋装修项目。承包内容包括:从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。 第三条:质量 工程质量应达到国家规范验收合格标准。 第四条:承包价款及计算方式 建筑面积参照陕西99预算定额计算,阳台全算。双方确认价每平方按建筑面积壹佰贰拾圆(120元)人民币,管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高,在按图纸结算完后的基础上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约1500m),合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。 第五条:付款方式 按当月已完成工程量的75%支付,工程完工后十日内付至90%,验收合格后七天内付至97%,余3%为质保金,保质期为一年期满后一次付清。 第六条:工期要求 每月以项目部下发的进度计划表为准。 第七条:双方责任与义务 甲方: 1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住,但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。 2、甲方提供给乙方水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼,每隔三层接一个三级箱。) 3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。 4、甲方提供完整施工图纸一套。 乙方: 1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。 2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。 3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完,当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。 4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点,不得把垃圾从楼层里往外倒下) 第八条:安全 甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负,轻者按有关条例或规章制度处理,重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。 第九条:其他 1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工,乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付,技术工按每人每天150元,普工每人每天90元。 2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(50000.00元)人民币,该款在付第一次进度款时全额退还。 3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款,否则乙方可暂停工程施工,或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。 4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力,不得耽误工期,不得无故停工、罢工闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。 第十条:争议 本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议,与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。 第十一条 本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。 甲方(盖章):__________________乙方:_________________________ 代表人(签字):________________身份证号码:____________________ _________年________月_______日_________年________月_______日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。