标题 | 水电站施工合同 |
范文 | 水电站施工合同 随着法律知识的普及,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的水电站施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 水电站施工合同1发包方:_______________(以下简称甲方) 法定代表人:_______________ 承包方:_______________(以下简称乙方) 法定代表人:_______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称:_______________ 2、工程地点:_______________ 3、工程主要内容:_______________ 4、承包方式:包工包料。 二、工程期限 工程期限____天,预定_____年____月___日至____年____月____日止。 三、工程承包价及其它 总承包价______元,工程竣工验收合格后付清工程款项。 四、合同双方责任 (一)甲方责任 1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据; 2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。 (二)乙方责任 1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。 2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。 3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。 五、工程质量要求 1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。 2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。 3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。 六、付款方式 水电站施工合同2工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):_______ 劳务分包人:_______ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商成达一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码:_______ 发证机关:_______ 资质专业及等级:_______ 复审时间及有效期:_______ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:_______ 工程地点:_______ 分包范围:_______ 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期:___年____月____日,结束工作日期:___年____月____日,总日历工作天数:____天。 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业(分)包合同。 6、标准规范 承包人(全称):______ 分包人(全称):______ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为发包人)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为总包合同),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:____ 分包工程地点:____ 分包工程承包范围: 二、分包合同价款 金额:大写:人民币___元, 小写:___元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于______年______月______日开工; 竣工日期:本分包工程定于______年______月______日竣工; 合同工期总日历天数为:______天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为: 五、组成分包合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(如有时); 3、分包人的报价书; 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 5、本合同专用条款; 6、本合同通用条款; 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为分包工程),并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称分包合同价),以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间:______年______月______日; 合同订立地点:____ 本合同双方约定后生效。 承包人:(公章)分包人:(公章) 住所:______住所:______ 法定代表人:______法定代表人:______ 委托代理人:______委托代理人:______ 电话:______电话:______ 传真:______传真:______ 开户银行:开户银行:______ 帐号:______帐号:______ 邮政编码:______邮政编码:______ 水电站施工合同3甲方(发包人):_____ 乙方(承包人):_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。 第一条 工程概况 一、工程名称:青年水电站防腐、制安工程施工项目 二、工程承包工作内容: 1.水电站整体设施防腐 2.水池防腐 3.梯子制作、安装 4.脚手架搭设所需材料由乙方购置 5.所有操作人员的劳保用品,如安全帽、安全带的购置由乙方负责 三、技术要求: 1.本项目的防腐工程采用中华牌磁漆(底漆、面漆),去氧化层及打磨,抛光后,平面找平,喷底漆一遍,喷面漆两遍。 2.平台及走梯按甲方要求及相关标准制作安装。 3.技术方案按甲方要求施工。 四、工程地点:恒阳公司青年水电站 第二条 工程承包范围 承包范围:包工包料(人工、主材、机械及脚手架搭拆的费用均在乙方承包范围内)。包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理。 第三条 合同工期 6个月。 第四条 质量标准 1.乙方搭设的脚手架必须符合国家相关标准,开展的各项施工工序均符合当地政府主管部门的要求,符合甲方创建文明施工的要求。 2.平台及走梯的制作及安装标准符合国家、行业的规范、标准验收要求。 3.乙方的施工人员必须熟悉各项工作内容的安全操作规程,必须持有效上岗证,严格按规范、标准的要求进行工作,严格执行有关悬空作业的规定,确保安全施工,具体施工方案由乙方自行制定。 第五条 施工安全:乙方应自觉遵守工程建设安全生产有关规定,严格 按安全标准组织施工,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担。 第六条 合同价款及付款方式 1.合同包干价:¥455000.00元(大写:人民币肆拾伍万伍仟元整) 2.甲方追加除包干以外的工作量按实际所发生的量进行结算 3.支付方式: 本施工合同采用总价包干方式,待青年水电站防腐、制安项目全部完工,经甲方一次性验收合格,扣除5%质保金后,其余剩下部份于10个工作日内一次性付清乙方工程承包款,正式发票按甲方财务部门的要求开具。 第七条 质量保证期及保证金 本工程质量保质期为 壹 年,预留质保金为合同总价款的5% (即¥22750.00元),质保期满后甲方在14天内将质保金无息退还给乙方。 第八条 现场管理和安全生产 1.乙方在开工前,必须拟定安全技术措施报甲方审核批准后严格执行,并与甲方安全生产部签订安全协议,甲方负责对乙方施工人员进行安全交底。 2.乙方必须认真贯彻有关安全施工的各项管理规章制度,严格遵守安全操作规程,在乙方现场负责人统一领导下组织施工,计划进度、材料供应要密切配合,保证施工顺利进行。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 3.用于材料搬运过程中使用的工机具等由乙方负责,费用包含在合同总价款中,乙方保证使用需要。其他安装中的手持操作工具,由乙方负责。整个制作、安装过程乙方需有专人到现场全程监督、指导、指挥。 4.劳动保护用品及施工中属个人使用的操作用具由乙方自行解决。 5.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失,乙方在施工中应做到工完料尽场地清,保持现场整洁。 6.在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 7.工程施工中服从甲方安全生产管理要求,对原有设施、建构筑物必须采取保护措施,对施工中的损坏由乙方负责无偿修复或完全赔偿。 8.乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,要追究当事人的责任,造成的工伤事故,均由乙方负责。 第九条 质量保修 1.工程保修期:保修期为1年,自竣工验收合格之日起计算。 2.质量保修责任 (1)乙方所承包的工程,在保修期内属乙方责任造成的质量问题,乙方必须在甲方规定期限内负责无偿予以修复。 (2)因乙方施工质量原因致保修范围内的项目在保修期内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。 3.质量保修金的确定 本项目工程约定工程质量保修金为合同最终结算总价的5% 。 4.质量保修金的返还 质量保修期满一年,经甲方确认使用过程中该工程无任何施工质量问题,甲方于14个工作日内将质量保证金无息返还乙方。 第十条 乙方向甲方签订的安全协议及其他补充协议与本合同属不可分割的部分,具有同等的法律效力。 第十一条 未尽事宜,双方协商解决。 第十二条 合同生效与终止 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电站施工合同41工程概况 山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。 2建设工程监理 水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。 2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。 2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括: ①提前的时间和修订后的进度计划; ②承包人的赶工措施; ③发包人为赶工提供的条件; ④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。 以便提高承包方工作积极性。 对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。 2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。 2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。 2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。 2.6合同争议与索赔管理 2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。 2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是: ①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误; ②不属于承包商应承担责任; ③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目: ①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理; ②承包商的取费标准是否正确、合理; ③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。 3几点建议 结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注: ①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象; ②重视金结、机电设备安装与土建协调工作; ③重视材料供应; ④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。 参考文献 [1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版). [2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010). [3]中华人民共和国合同法. 水电站施工合同5甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。 一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。 二、承包方式: 1、包工包料; 2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。 四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法: 1、总工程价款(金额大写元整; 2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清; 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。 九、补充协议: 甲方: (公章) 法人代表: 乙方: (公章)法人代表: 年 月日 水电站施工合同6发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围:根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工,包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。 四、合同工期: 根据工程总体进度分段实施,乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。 五、工程内容: 1、项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。 2、工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容,并依据甲方要求进行,乙方不得私自施工,工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认,并作为结算依据。 六、质量标准及要求: 1、工程质量标准:达到合格标准。 2、工程质量要求:乙方所进的材料由甲方验收同意后,再进行施工,各工序由甲方验收同意后,进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认,质量担保责任按国家相关规定执行。 3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督,甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时,或在主要工程上存在重大质量问题时,甲方以书面形式通知乙方,乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同,调换施工队伍。由此造成的实际损失,由乙方负责。 4、乙方所用材料设备要求:工程所需材料设备均由乙方按需采购,并对现场材料负责;采购的材料设备必须是"三证"齐全的合格产品,并有甲方负责人的签字确认。 七、工程验收: 分段工程竣工_____日内,由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后,乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,并绘制竣工档案、竣工图一式_____份提交甲方存档。 八、合同价款及工程款支付方式: 1、本工程合同价款采用可调价格合同,合同暂控价为_____万元。 2、结算依据: (1)材料价差,除甲乙双方签证外的价格,其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。 (2)定额:建筑各持套用XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-20xx年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-20xx年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。 (3)估价表:《201_____年_____地区单位估价表》。 (4)取费:201_____年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》_____类工程(其中管理费及利润按_____限计取)相应费率计取,不计取冬施费和文明施工费。 (5)工程量按施工图纸计算,图纸外工程量按实签证,材料及设备以甲方审定的作为结算价。 3、工程款支付方式: 本合同以双方核准的月施工进度为支付依据,每月支付金额为已完工程量的_____%,每月依次类推,待阶段性工程竣工验收后进行决算,决算定案后_____日内付到决算总额的_____%,剩余5%作为质量保修金待保修期满后无 上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付,乙方必须按甲方要求施工,保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。 九、甲、乙双方的权利和义务: 甲方的权利和义务: 1、甲方委派负责施工过程中的协调工作,确保施工现场具。 2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。 3、本合同项目完工后,协助乙方尽快组织有关部门进行验收。 4、乙方在甲方院内施工,甲方负责给予指导,并提供相关管网图,以免施工时损坏。 5、乙方的权利和义务: 1、按照合同规定完成全部工作,并接受甲方的监督检查。 2、合理组织人力、物力及施工机具,保质保量保工期保安全完成施工任务。 3、严格按照甲方确认的施工内容和要求进行施工,保障工程质量、工程进度。 4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐,符合环境卫生相关条例。 5、乙方在甲方工地施工期间,自觉遵守甲方的规章制度,如有违反,甲方将按照有关规定处罚。 6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故,由乙方自行承担,与甲方无关。 7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修,所造成的损失由乙方负责赔偿。 8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图,并负责其他相关验收,工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题,由乙方及时无偿维修。 十、违约责任: 1、甲方未按合同履行支付工程款,逾期按应付工程款百分之_____向乙方支付违约金。 2、乙方未按甲方要求,致使工程质量不合格必须返工,造成的损失由乙方全部承担。 3、乙方未按甲方通知要求如期完工,逾期按分段施工工程预算总价百分之_____向甲方支付违约金。 4、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工_____个工作日以上的,甲方有权解除合同,甲方解除合同的,乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。 5、乙方中途擅自更换工程主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起_____日内更换。否则,甲方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。 6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的`_____%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。 十一、本协议未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议,双方应尽量协商,协商不成时,则向本工程所在地法院申请诉讼解决。 十二、本合同一式_____份,甲方_____份,乙方_____份,经双方签字盖章后生效。 甲方(签章):_____乙方(签章): 负责人:_____负责人: 年_____月_____日_____年_____月_____日 水电站施工合同7发包方:(甲方)________________ 承包方:(乙方)________________ 发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议: 1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。 2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限: (1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效; (2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元; (3)、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。 承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。 3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。 4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。 5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量,次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。 6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。 7、如果承包方入场施工后,没有垫资20xx万元工程款的,则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。 8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。 9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。 10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。 11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。 12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。 13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。 发包方:________承包方:________ 法定代表人:________法定代表人:________ 签字日期:________年________月________日________年________月________日 水电站施工合同8甲方:_______________(发包方) 乙方:_______________(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:承包人包工包料。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。 2、本工程保修期_____年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。 4、工程结算方式:水路____米,电路____米。 5、乙方承包内容: (1)水电开槽、布线、穿线、埋槽; (2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋; (3)水电施工穿墙、打孔、切割; (4)开关插座面板安装; (5)小五金的安装; (6)后期灯具的安装(水晶灯另计); (7)其他收费项目另计。 第六条:纠纷处理 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。 第七条:全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。 第八条:其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。 2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。 3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条:附则 1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份。 4、合同有效期至________年______月_____日。 甲方:_______________ ______年_____月____日 乙方:_______________ ______年_____月____日 水电站施工合同9甲方(发包单位): __电有限公司 乙方(承包单位):___________________ 甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。 一、工程项目名称(工程地点): 1、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。 2、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板2300元/米。 二、承包方式:1、包工包料;2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间: 年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,雨天顺延。 四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法: 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整; 2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清; 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。 九、补充协议: 甲方: (公章) 法人代表: 乙方: (公章) 法人代表: 年 月 日 水电站施工合同10(甲方):_______________(以下简称甲方) (乙方):_______________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称:上营变电站引水工程。 2、工程地点:上营村。 3、工程主要内容:1500米dn40给水管道安装。 4、承包方式:包工包料。 二、工程期限 工程期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。 三、工程承包价及其它 总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。 四、合同双方责任 (一)甲方责任 1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据; 2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。 (二)乙方责任 1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。 2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。 3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。 五、工程质量要求 1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。 2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。 3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。 六、付款方式 工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称:禄丰万泉供水有限责任公司 开户行:禄丰农行营业室 账号:309801040003724 七、工期延误 若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。 八、工程保修期 工程保修期为工程验收后一年。 九、安全施工要求 施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。 十、不可抗拒的自然灾害认定标准 不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。 十一、违约责任 本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。 若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。 双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。 十二、合同份数 本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份, 十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。 甲方:_______________乙方:_______________ 法人代表:_______________法人代表:_______________ 委托代表:_______________委托代表:_______________ ________年___月____日 水电站施工合同11发包人:_______________ 承包人:_______________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:xx市xx级水电站技改工程 工程地点:xx市xx镇村 工程内容:水电站厂房技术改造土建工程 二、工程承包范围 厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。 三、合同工期 开工日期:二oxx年十二月三日 第一台机组混凝土结构定于二oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二oxx年二月二十三日动工,二oxx年四月二十三日浇筑完工。二oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。 合同工期总日历天数为159天。 四、质量标准:合格,争创优良 五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。 六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用条款》相关规定。 七、本合同《专用条款》 1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。 2、执行省、市建筑法规的相关规定。 八、发包人工作 1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。 2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。 3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。 4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。 九、承包人工作 1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。 2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。 3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。 十、材料 所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。 十一、质量和验收 1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。 十二、安全施工 承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。 十三、合同价款及支付 1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。 2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。 3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。 十四、工程预付款 合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。 十五、进度工程款支付 每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。 十六、完工结算 完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。 十七、质量保修金 完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。 十八、违约、索赔、争议 按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。 十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。 二十、未尽事宜,双方另行协商。 二十一、本合同一式4份,双方各执2份。 发包人:_______________承包人:_______________ 住所:_______________ 代表:_______________ 电话:_______________ 签订日期:_______________ |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。