标题 | 劳务施工合同 |
范文 | 劳务施工合同合集15篇 随着法律知识的普及,合同的类型越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家整理的劳务施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 劳务施工合同1发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 为明确责任,保障双方的权益,保证工程发、承包工作的顺利进行,根据本工程的具体情况,经甲乙双方充分,特订立本合同,本合同是甲乙双方真实意思的表示,双方一致同意按合同条款执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围: 四、工程内容:配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作)砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容,达到主体验收的条件。 五、承包方式 1、人工费(劳务费)清包。 2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。 六、合同价款 1、最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室)乘以元/M2结算。 七、施工日期 主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款 ‰ 。 八、付款方式 1、根据项目部向建设单位每月报量(完成量)项目部收入人工费的 %付给乙方工程款。 2、工程主体竣工验收合格后,60日内办理完结算,结算完毕后两个月内,甲方支付剩余工程款至结算款的 % 3、其余 保修金,自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。 九、工程质量 1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工,否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。 2、工程质量达到国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求)。 十、工程签证 1、 施工期间原则上不再发生清工,如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意,所需资料齐全,签证经项目经理签字,分公司主管经理批准审核后方为有效。清工单价为每工日 元整。 2、 在施工中,如设备故障维修、停水停电、商品砼不按计划到场所产生误时、误工由项目经理核实,分公司主管经理批准审核后方可具实调整。 十一、隐蔽工程验收 分部分项工程达到隐蔽条件,乙方自检合格后,于验收前24小时通知甲方,并提供有关合格资料,经监理及甲方验收合格并签字后即可进行隐蔽;未经甲方签字,乙方擅自隐蔽,甲方有权要求乙方剥露重新验收,如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前,对合格部分做任何改动,甲方有权进行重新验收,全部责任及费用由乙方负责;工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。 十二、甲方工作 1、开工前向乙方提供施工图纸2套,乙方应妥善使用和保管。 2、组织乙方进行图纸会审,负责对乙方工长和技术员进行技术交底。 3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、安全生产、文明施工进行监督。达不到要求时,提出整改要求,直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完工程量中扣回。 4、负责施工现场三通一平,临建办公室、库房、食堂、宿舍、厕所的搭设,数量视情况另议。 5、施工现场的临时供电接线由甲方负责。如乙方自行接线所发生安全事故的责任和经济损失由乙方负责。 6、负责甲方提供的施工用设备安拆和调试。 十三、乙方工作 1、乙方负责工地现场临时设施、道路、管线的保养。 2、现场管理人员,在施工过程中,甲方认为乙方工作人员不称职时,可要求乙方进行更换。 3、工地实行周会制度乙方应在每周(一)下午将《周进度计划》报送甲方,《周进度计划》包括上周计划完成情况、存在的问题和本周施工计划。 4、乙方应承担在本工程移交前的`成品及半成品的保护责任。 5、为保证施工质量,对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间,乙方先报施工方案,并做样板,经甲方确认后方可大面积施工,否则由此产生的一切责任由乙方负责。 6、乙方在施工过程中必须根据业主在销售过程中的需要,积极配合售楼处样板房及形象展示等工程的施工。 7、乙方项目管理人员在工程项目施工期间(包括准备和收尾阶段),必须专职在岗,不得兼任其他任何职务,如需变更人员安排等,必须提前书面通知甲方并经同意方可执行。 8、乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会,因故不能参加的,必须由缺席者委托代理人参加,乙方应落实周例会所决定的各项事宜。 9、乙方施工过程中产生的建筑垃圾应随时有组织的清理运至甲方指定的地点。 10、乙方施工完毕后,应负责对因乙方原因人为损坏的市政公共设施恢复原状,若乙方无能力或未在规定的时间内恢复,由甲方派人修复,费用由乙方承担。 11、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议纪要约定内容),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方有权另行安排其他单位完成,所发生的费用从乙方工程款中扣减,影响工期的责任由乙方承担。 12、工程竣工验收后,乙方人员和小型设备在离完毕,做到工完场清,并自行承担有关费用。 13、项目部管理人员必须配置手机,并保持24小时开机,保证施工期间(特别是紧急情况下)的通讯畅通,同时安排节假日及夜间施工值班。 14、负责劳动力的组织、调配及管理。负责办理现场人员的暂住证手续的办理,其费用自理。 十四、材料、设备供应 1、甲方负责供应采购主体施工用水泥、钢材、商品砼、砂石材料及施工用三大工具,乙方需提 天向甲方递交材料供应计划,设备负责供应塔吊、电梯、混凝土搅拌设备、泵送设备、钢筋加工设备、楼内临时供电用配电箱、电锯,甲乙双方必须履行严格的交接签证手续,乙方必须指定人员清点数量、填写材料交接清单,乙方应有指定代表签名,清单一式四份,其中应交甲方三份。 2、乙方在施工过程中使用甲方的模板、架管及配件,乙方要负责维修和保养,严禁任意打孔和损坏,如发生打孔和损坏现象,乙方应向甲方赔偿损失,甲方在结算时扣回。 3、乙方负责工程施工用小型工具,如施工中使用的手推小车、平板振捣器、振捣棒、上水用胶管、配电箱以下的电缆及照明用具等和铁钉、铁丝、脱模剂、垫块、密封条等零星材料其费用已包含在乙方承包费用中。 十五、安全、文明施工 1、乙方在施工过程中必须加强管理,按有关规定采取各项安全保证措施,确保施工安全,否则、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。 2、在集团公司及上级主管部门文明施工检查中,要达到省级文明 工地标准。因乙方原因未达到省级文明工地标准,扣除乙方劳务费总造价的%作为乙方的违约罚款。 十六、工程移交 乙方应在竣工验收后 日内完成甲方提出的整改内容,并撤出全部施工人员、(除收尾工程所需的以外),并向甲方递交工程移交书;乙方逾期未向甲方完成上述移交,视同乙方延误工期,乙方承担延误工期的违约责任。 十七、工程保养详见附件《工程质量保修书》 十八、如遇不可抗力的战争、自然灾害等造成的损失,由甲乙双方在 协商解决 十九、其他 1、材料进厂后不得擅自运出施工现场或出售,如发现有类似现象出现,甲方将处以乙方其材料价值10倍的罚款,情节严 重上的送交司法部门处理。 2、甲方负责配备塔吊、电梯、混泥土搅拌设备、泵送设备、卷扬机等专业操作人员并负担费用。 3、本合同一式五份,甲方四份,乙方一份。 二十、合同未尽事宜,由双方按实际情况另行协商解决。 甲方: 乙方: 负责人: 负责人: 联系电话: 联系电话: 劳务施工合同2甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条 工程承包范围 ___________________________________ 第三条 工程工期 1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方进度计划安排(包括新调整进度计划)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内工程质量必须达到_____________________ 第五条 组成合同文件及解释顺序 组成本合同文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度情况下由双方协商解决。 第六条 标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用: 7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定标准,对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责;根据业主或甲方计划要求(包括调整后计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和承诺管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100% 4.服从甲方和业主监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况; 5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起一切经济损失及各种罚款: 6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用机具、周转材料及其他设施: 7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起纠纷或当地相关行政部门处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起责任和后果。 10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方谅解。 第九条 环境保护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施情况,使其体系有效运行。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工有关规定和要求,维护甲方良好企业形象,并承担因违反有关规定造成损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第十条 材料、设备供应与管理 1.甲方提供给乙方使用周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。 2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。 第十一条 承包方式、价格及包含内容 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含内容: 承包价格包括施工期间乙方各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场各类检查所发生临时用工);承包工程范围内配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取措施用工费用; 3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十二条 结算办法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用依据。 2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款_______%。所承包工程完工后付结算款_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数) 3.在每月承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%劳务管理费。 第十三条 施工验收 1.乙方应按本合同约定质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方相关损失。 竣工验收时,业主、监理等相关方提出工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方工作必须乙方配合时,乙方应按甲方指令予以配合。(配合第三方工作费用另外协商) 第十四条 工程保修 1.保修范围、期限:______________ 2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。 第十五条 保险 1.乙方负责人必须为从事危险作业人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。 2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要措施减少损失。 第十六条 争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果; 2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受; 2.3 仲裁机构要求停止合同工作; 2.4 法院要求停止合同工作。 第十七条 合同履约保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。 3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同内容完成,经有关部门验收符合本合同规定要求,则甲方在一月内返还乙方履约保证金(不计利息)。 第十八条 不可抗力 1.不可抗力标准执行甲方与业主签订合同,当甲方与业主签订合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。 2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。 3.因不可抗力事件延误工作时间相就顺延。 4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,不能免除迟延履行方相应责任。 第十九条 合同解除 1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行,可以解除合同。 2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 第二十条 合同终止 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。 第二十一条 合同份数 本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。 第二十二条 补充条款 __________________________________________ 第二十三条 合同生效 本合同双方约定_______后生效。 合同签订时间:______________ 合同签订地点:______________ 甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________ 劳务施工合同3合同编号:__________ 甲方:____________________ 乙方:____________________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力: 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计; 5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件),不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。 3.工程材料供应 3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。 3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。 4.测量、试验、检验等技术工作 4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。 5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。 6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。 7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。 8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。 9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。 10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。 11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。 12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。 13.本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。 14.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。 15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。 16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的'定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。 第四条争议解决 若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决: 1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决; 2.调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议; 3.仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。 第五条附则 1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 2.本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。 3.本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。 甲方:______________乙方:______________ 代表人:____________代表人:____________ 电话:______________电话:______________ 合同订立时间:________年________月______日 签订合同注意事项 一、核实确认对方当事人的主体资格 1、合同对方为自然人:核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之),确认其真实身份及行为能力。 2、合同对方为法人: 到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况,确定其真实性; 核实订约人是否经其所在公司授权委托,查验其授权委托书、介绍信、合同书; 签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。 3、合同对方为“其他组织”: 对方当事人为个人合伙或个人独资企业,核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致;由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。 法人筹备处:确认经办人身份及股东身份,加盖法人筹备处和股东公章。 4、合同对方除加盖公章、私章外,要亲笔签名。 二、合同形式: 1、必须以书面形式签订合同; 2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的,必须签订确认书并盖章签字; 3、倒签合同要标明合同背景。 三、合同的必备条款要具体、明确: 1、当事人名称须真实、一致; 2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确; 3、注意验收方法、程序和时间; 4、履行方式须具体:交货方式、结算方式; 5、履行期限须确定某一时间点或时间段; 6、尽量明确本司所在地为合同履行地; 7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法; 8、解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。 四、订约前的合同义务: 1、尽协助、通知义务; 2、订约时获取的对方商业秘密,不得泄露和使用。 五、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理,出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限,业务结束要及时收回。 业务人员离职要及时收回上述文件,无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。 发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的,及时确定是否追认;不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。必要时要求警方介入,追究其刑事责任。 六、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同,及时收集保全证据,在除斥期间内行使撤销权(即一年)。 劳务施工合同4委托人:_________________(以下简称甲方) 承包人:_________________(身份证号:_________________)(以下简称乙方) 因工作需要,甲方将部分勘察外业工作委托给乙方。经双方协商一致签订本合同。 一、外业施工内容 1.机孔施工:_________________开孔、钻进、取样、标准贯入试验以及钻孔封孔、场地恢复等。 2.静探施工:_________________开孔、静探、场地恢复等。 3.手摇钻施工。 二、工期要求 按甲方具体要求执行。 三、技术及质量要求、履约保证 1.甲方于施工前向乙方书面提供该项目的《外业施工技术要求及质量规定》,乙方应严格按照执行。 2.乙方应接受甲方现场管理人员的询问、指导,对提出问题及时整改。 四、施工安全 《施工安全协议》为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。 五、报酬及支付方式 报酬按实物工作量结算,计费单价为:_________________ ⑴机孔 ①陆域:_________________一般地层:_________________孔深小于10米(含)的路基孔,元/米;非路基孔和孔深大于10米的路基孔分段计价,40米(含)以浅元/米,40米-60米(含)之间元/米,60米以深元/米。 碎石土:_________________40米(含)以浅元/米,40米-60米(含)之间元/米,60米以深元/米。 泥岩等软质岩类:_________________元/米,灰岩:_________________元/米,砂岩:_________________元/米。 ②水域:_________________陆域对应地层单价的2倍。 ③机孔施工工作内容包括钻进、标贯、取样及地质编录等。 2⑵手摇钻孔元/米,在有铺装面位臵钻探时,每孔增加开孔费10元。 ⑶静力触探试验孔 单桥:_________________元/米,双桥:_________________元/米,大型液压静探:_________________元/米。必须提供电子数据。 外业施工结束60天后,在无安全和质量问题情况下,甲方根据工程进度及从业主处收款进度,同比例支付乙方报酬。 乙方应提供符合相关规定的发票(税金由乙方承担)。 乙方自带设备的运输、维修、养护、损耗、毁损、盗抢等概由乙方自行负责并承担费用。 六、违约责任 1.乙方提供的成果质量不合格,则应负责无偿给予重新施工或采取补救措施,以达到质量要求。由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。 2.乙方弄虚作假,则应对因此造成的直接和间接损失负赔偿责任并支付直接损失一倍的违约金,并承担相应的法律责任。 3.对有封孔要求,而乙方未能达到要求的,除应由乙方负责返工以达到要求外,其还应对由此造成的其它损失负完全责任;性质严重时,乙方应向甲方支付10000-50000元不人民币的企业信誉等间接损失费。 七、其它约定 1.乙方应以自己的设备、技术和劳力完成承揽的`工作,乙方承揽的工作不得交由第三方完成。 2.甲、乙双方之间不存在劳动、劳务或雇佣关系。 3.甲方负责施工期间的有关协调工作,除此以外的所有施工准备工作均由乙方自行完成。 4.青苗赔偿等类似费用由甲方承担。 5.乙方应文明施工。如施工后的场地恢复(场地恢复费用由乙方承担)、搞好与当地群众关系等。 6.施工期间由于乙方违法、违规及不当行为造成的后果及损失,由乙方承担。 八、解决争议的方法 本合同及附件在履行过程中发生争议,双方友好协商解决。协商不成向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼。 九、附则 1.本合同一式二份,甲、乙方各执一份。 2.本合同有效期为生效之日后一年,自年月日至年月日。本合同适用于合同有效期内甲方委托给乙方所有项目的外业劳务分包工作,特殊项目或施工条件特别的项目除外。 3.双方签字(盖章)后本合同生效。 委托方:_________________ 承揽方:_________________ 身份证号码:_________________ 代表人:_________________ 代表人:_________________ 合同订立时间:_________________ 劳务施工合同5发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:广宁县基本农田保护示范建设项目。 工程地点:广宁县螺岗镇。 工程内容:排水沟建设。 二、承包形式: 乙方包工不包料,材料由甲方提供,乙方自备小型工具及辅助材料,包材料二次运输。 三、承包内容及事项: 包括人工开挖、填土方,沟底浇捣100mm厚砼及抹平,两侧砌120砖墙及面批挡等。 四、合同工期: 开工日期: 年 月 日 ,竣工日期: 年 月 日。 合同总工期: 日历天。 五、质量标准: 按业主规定的质量验收标准,必须达到一次验收合格。 六、安全施工: 1、安全目标:施工期间无因工重伤、无因工死亡事故发生。 2、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受甲方及业主监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 3、乙方施工过程中应对现场作业人员及社会公众的人身安全负责。 4、乙方应文明施工、安全生产,对安全事故负全部责任。 七、工程结算及付款方式: 1、甲方按人工费计价方式结算,工程结算价=实际完成工程量×分项工程单价。 2、工程单价:25元/米(以完成延长米计算)。 3、甲方按月完成工作量预付 80 %人工费给乙方,剩余部份工程款待工程完工经业主验收合格后一个月内付清给乙方。 八、甲方权利与职责 1、甲方现场管理人员应对乙方在施工过程中严格按照相关验收规范标准及相关安全规范进行监督管理。 2、甲方要对施工的工人进行安全知识教育,做好安全生产技术交底工作。 3、施工过程中甲方对乙方施工的各分部分项工程进行检查验收,如不符合要求,造成返工损失的材料及其他费用,由乙方负责,工期不予后延。并在工程结算时从乙方人工费中扣除。 九、乙方权利与职责 1、乙方承包的项目必须按业主要求、和甲方施工员的技术交底完成施工任务,听从甲方施工管理人员的统一安排和指挥,积极配合各工种施工,接受甲方的安全、技术和质量监督管理,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格; 2、乙方必须按文明施工的要求做好施工过程中的`每一个细小环节,材料堆放必须保障道路畅通。 3、乙方应按甲方要求的工程工期按期完成施工任务,如属乙方原因造成工期后延,乙方愿承担工程后延期间发生的一切费用。 十、本合同一式 两 份,甲、乙双方各执 一 份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力,工程竣工验收后结清余款合同自行终止,合同中未尽之处双方本着实事求是的原则签定补充协议与本合同同时使用。 甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________ 代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________ _________年________月_______日 _________年________月_______日 劳务施工合同6甲方:__建筑有限公司__工程项目部 (以下简称甲方) 乙方:________身份证号:________(以下简称乙方) 经甲乙双方协商,甲方将污水管网二期(二标)市政工程土建施工劳务分包给乙方具体施工,协定内容如下: 一、承包方式和承包范围 (一)承包方式:按包工不包料方式承包 (二)承包范围: 施工路段: 1、管道施工前期工作:主要包括放样,配合查找地下管线、光缆、设施,准备好施工围挡、抽水设备等。 2、钢筋混凝土检查井及支井(管):淤泥清理,混凝土垫层,支井(管)人工开挖,砌筑、抹灰,钢筋制作、焊接、绑扎,模板制作、安装,支管安装,管周及井坑外回填,路面恢复(包括水泥稳定层拌料、压实,路面砼浇筑、划线、养护); 3、井盖安装、井坑边防护、路面卫生、交通警示标志及现场交通疏导。 不包括: 1、污水管钻孔拉管施工,锯管、焊管和抽泥浆、运输; 2、土石方机械开挖、装卸、运输,大方量机械回填、夯实。 二、承包价格、付款和结算方式 (一)承包价格: 1、检查井按单项单价承包价格计算,即:________元/M计算,(其中:含井底清淤,砼垫层,底板、井身、井盖钢筋砼,井周回填,围挡,爬梯,井盖安装)如遇地下水或需要施工护壁时按照附表1单价计算,井周路面恢复按照元/m3另行计算。 2、截污井承包价格(3M):护壁施工按照________元/m3计算,井底、井身、井盖砼浇筑按照________元/m3计算,路面恢复按照________元/m3计算,人工截留污水,抽水台班,旧井拆除、闸槽、砖砌截污堰、爬梯等施工单价按照附表2计算; 3、砖砌支井:φ700mm支井按________元/米深度计算(包括人工挖土、砼垫层、砌砖抹灰、安装井盖等),详细单价见附表3; 4、φ400mm支管埋设:支管埋设按________元/m计算;详见附表3; 5、路面眀挖及路面恢复:人工开挖、回填、浇筑: ①需进行人工开挖的小方量土石方按照________元/m3计算,集中堆放,由甲方铲车装运,乙方人工辅助清场; ②管沟回填砂及土方回填(含人工或机械夯实):元/m3;③路面恢复:基层6%水稳层按________元/m3计算工资(压实)。路面C30砼按________元/m3计算工资(含找平、收光、压线、养护及短途机械运输费用) 6、井底土质不良需换土处理时(经甲方技术人员确定),砂垫层施工按________元/m3计算工资,应分层回填、夯实,达到设计、规范要求。以上价格均不包含税、费在内。 (二)、付款和结算方式 甲方每月按乙方实际发生工程量的________%结算工程款,在乙方承包范围内的工程全部完工时付款达到________%,余款在工程竣工验收合格后一个月内办理结算,一次结清。 三、甲、乙双方职责 (一)甲方职责 1、由甲方提供的'大型机械设备有:挖掘机带炮机,运输车辆,铲车,路面切割机及配件(发电机1台); 2、提供以下材料:井盖,钢材,水泥,红砖,河沙(或山沙),碎石,砂卵石混合料,检查井大小圆形钢模(2套),排污管,爬梯半成品,防水材料,不锈钢闸板,围挡材料,警示标志(由甲方负责运到施工现场,但乙方需预先在2天前报计划到项目部审核); 3、及时提供地下管、线详细分布位置点,并进行指导交底施工; 4、组织管道施工队的配合施工; 5、路面切割,砼及土石方开挖、运输,回填时机械铲土(砂),检查井外模滑模提升; 6、保证施工队工资款及时发放,不影响工程进度;。 (二)乙方职责 1、在项目部领导下,服从各级管理人员的指挥调度; 2、认真执行项目部的各项施工计划及方案,履行施工质量、安全和施工进度安排; 3、由乙方负责的施工机械、机具、材料有: ①施工机械、机具:除由甲方提供的大型机械外的其它一切施工机械、机具; ②工程需用的模板材料:除甲方提供的砼检查井大小圆形钢模外的其它模板及配套材料,如:木模板、支撑、方木、五金等均由乙方负责;甲方提供的模具、围挡材料等由乙方负责保管并合理使用,中途维修、保养、短途运输装卸费用及需改造费用均由乙方负责,完工后按原数量交回项目部保管。 4、文明施工要求:负责施工围挡、警示标志合理布置,回收时堆放到指定位置,路面保护,交通安全疏导等; 5、工程施工所需的水电费用、发电机油耗; 6、按照市政交通工程安全施工规范要求严格施工,杜绝安全事故,如因乙方原因,造成安全事故,由乙方承担责任。 四、质量、安全、工期要求和文明施工 1、质量要求:按照甲方提供的设计施工图及市政给排水工程施工规范要求进行施工,各分项分部工程必须经项目部或质量监督部门验收达到合格以上标准,如因乙方原因造成不合格,必须返工重做,因返工发生的一切费用均由乙方承担。 2、安全要求:严格遵守安全生产操作规程,禁止违章作业、违章指挥,搞好施工区域内安全防护工作,特别是临边防护、机械作业、夜班施工的安全防护,发现问题及时处理,消除安全隐患,杜绝安全事故发生。如因乙方工作原因出现责任事故,由乙方承担相应责任。 3、工期要求:各施工组应按照甲方拟定的施工进度计划要求实施,遇到特殊情况不能完成进度计划时应当及时采取补救措施,保证工程项目进度。 4、文明施工:因工程地处县城内主要交通道路地段,施工过程中必须注意安全文明施工。实行班前班后检查制度,作业区内必须合理布设、悬挂警示标志,搞好围蔽设施,保证施工区道路整洁、畅通。 五、合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守。后附:附件1,附件2,附件3,附件4 甲方代表(签章):________ 乙方代表(签章):________ 20 ________年________月________日 劳务施工合同7承包人(甲方):地址:劳务分包人 (乙方):地址:风险提示:严格签订劳务分包合同 承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同,避免一旦发生工期、质量问题,由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确,施工企业就很难维护自己的权益。: 劳务分包人合法运作必须包含两种形式: 一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人(总承包企业或专业承包企业)建立劳务分包合同关系; 二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《民法典》、《建筑法》的有关规定,为明确甲乙双方在施工过程中的职责,经双方协商,签订如下协议: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式: 二、工程期限 1、开工日期:________年____月____日。 2、竣工日期:________年____月____日。 3、总工期为: 共________个日历天。 三、工程造价 1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 2、本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。 3、单价:______________;工程量:__________________;合同总价:___________________。 四、工程结算 1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%,甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%,扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除:甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项。 2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款,并不得挪用。每期工程款拨付时,乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。 3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据,按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。 4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起________年,工程保修期为行缺陷责任期满之日算起________年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。 五、材料设备的供应 1、凡甲方统一采购的特殊材料设备,未经甲方同意,乙方不得自购,一经发现自行采购将按所列单价的_______倍进行处罚,且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其他工地,更严禁将材料出售。乙方超过计划使用材料设备______%的部分,甲方按合同执行期间市场最高价的______%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料,一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处罚。 2、水电由乙方自行解决,若利用甲方供电的,电费按______元度收取,用电数量为正常消耗量加损耗量。 六、施工图纸 1、甲方在开工前5天内,向乙方提供一套复印的施工图纸。 2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据,正式开工前由乙方会同甲方共同审阅,施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示,由甲方专业工程师负责解释。 3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底,不能作为乙方永久性工程的施工依据。 4、变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准。 5、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸,必须报请甲方审核批准后方可使用。 七、甲方的工作 1、按本合同约定的分工范围和要求,供应工程所需的主要材料和设备。 2、负责对乙方进行施工技术交底,并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。 3、对乙方进行技术指导和质量监督,对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,必要时有时有权发出停工令和返工令,甲方有权对乙方开具罚款票据。4根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。 5、按本合同约定办理计量支付手续,拨付和结算工程价款。 八、乙方的工作 1、编制施工方案报送甲方,经甲方审定后组织实施。 2、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。 3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。 4、乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗,不得无证作业。 5、对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态。 6、及时发放所雇佣民工的工资,严禁拖欠民工工资 7、在工程缺陷责任期内,负责工程的缺陷修复。风险提示:劳务分包人资质 必须严格审查分包单位的资质。主要是审核资质证书、营业执照的真实性、有效性、是否与承接的任务等级要求相符。分包人提供的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。 承包方一旦没有严格审核分包人资质,将工程分包给没有资质的分包单位或者分包单位超越资质等级的,造成合同无效情形,甚至给承包单位造成额外损失。 九、劳务分包人资质 1、资质证书编号:_________________________________; 2、资质专业及等级:_______________________________。 十、工程质量 1、乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工,并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。 2、乙方所承包的工程,按本工程技术规范检查验收,工程质量保证合格率100%,优良率达到95%以上,并达到甲方项目质量计划的质量目标。 3、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的,由乙方承担违约责任。十 一、安全施工 1、在施工中,乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的.规定,重视施工现场作业安全,制定安全措施,做好特殊工种的劳动保护工作。 2、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专业的安全管理人员,负责施工段内的一切安全,经常检查设备、机械、安全标志的完好情况,杜绝一切安全事故的发生。 3、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全,在必要的地点和时间内,乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施,甲方不承担任何费用。 4、一旦发生伤亡事故,乙方必须立即通知甲方代表和急救机构,甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件,所有的费用由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。十 二、工程转包与分包本工程不允许分包或转包,若乙方违反这一规定,甲方有权单方终止本合同,并没收履约保证金。十 三、违约责任 1、因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的,合同工期顺延。 2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的,甲方有权要求乙方返工或返修,其费用由乙方承担,影响工期的,由乙方承担违约责任。 3、因乙方责任导致工程不能继续施工的,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承担。 4、若乙方不经甲方同意而自行终止合同,甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付,剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款,不再支付给乙方,同时没收履约保证金。十 四、附则 1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议,补充协议和本合同具有同等的法律效力。 2、本合同自双方代表签字盖章后生效,合同履行完毕,自行失效。 3、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。 4、因履行本合同发生争议,双方协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。 甲方:代表人:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:________年____月____日 乙方:代表人:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:________年____月____日 劳务施工合同8甲方 (发包人): 乙方(承包人):(名称) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工事项,经协商一致立本合同。 第一条 工程概况 工程名称:赞成湖畔居 幢 工程地址:龙蟠路55号 工程内容:钢筋竖向焊接,ф140—160㎜(但小量粗钢筋包刮在内)。 工程总量:以图纸为基础据实核算。 第二条 责任范围 甲方负责在开工前提供有关资料,办理好具备开工条件的手续,负责将钢筋运送到每一个楼层。乙方以甲方通知开工为准,机器必须在工地,接到通知后人员迅速到场施工,并在24小时内完成一个楼层的竖向焊接工作,及时清理钢筋上与地上的焊渣,并清扫集中。积极配合甲方。 第三条 材料设备供应 甲方提供电源到楼层、水源、钢筋、垂直运输机械等施工条件。夜间施工只开大灯,小灯照明由乙方自理。乙方工人在甲方食堂搭伙,伙食费自行交付。对于钢筋头不齐,提出要求钢筋工处理。乙方竖向焊接所需的机械、电缆线、焊剂、石棉垫由乙方自备,设备在未运出工地之前必须运到甲方指定的地方放好,否则不代为保管。 第四条 质量安全施工 乙方必须有操作证,工地负责人在现场。根据焊接GB50204—20xx规定在现浇钢筋混凝土多层结构中,以300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计。试件应从成品中随机切取6个接头进行拉伸试验。焊完钢筋后必须及时送拉伸试验接头给甲方,否则罚款200元/次。乙方焊完一层,由甲方及监理验收一层。如质量不符,马上返工。甲方提供通常必要的安全防护设施。乙方应切实加强自身及他人的`安全防护意识,遵守劳动安全规章制度,乙方违章造成的安全事故由乙方自行负责。 乙方不得任意切割钢筋,真正是工作需要,必须通过现场施工员同意,否则按钢筋重量加倍赔偿。 第五条 工程核算 一、结帐方式: 每根钢筋接头统一价1.4元,包括焊接机械费、焊接费、人工费、焊接材料费。 二、结帐时间: 乙方每焊接完一层,甲方即时付60%的工程款,最后一层焊接完毕后,余款于三个月内一次结清。 以上条款,任何一方不得擅自变更,除非另一方同意,双方经协商一致可以签订本合同的补充协议。 本合同中的各条款双方遵守执行,双方的经济和法律责任依合同约定承担。本合同一式两份,经双方签字(盖章)后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 劳务施工合同9甲 方: 乙 方: 身份证号码: 工程名称: 结构类型:框架(详见施工图) 工程地址: 甲方将承建的 工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规,遵循公平、诚实、守信、互惠互利的原则,双方就本工程承包事宜协商一致,签定本合同。 一、主要工作内容及范围 1、包括所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内室外等所有一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。 ①给排水部分:给水部分:自外墙分户水表起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压;排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 ②电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束;避雷带,避雷网的施工。 ③水电临设部分:包括临时水、临时电。 ④涉及消防工程、电梯、通风空调工程、高低压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安防系统等,凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容,其劳务部分均在乙方工作范围。 ⑤及时准确向甲方报送所需材料量;负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 ⑥上述未明确提及的,按本合同下述相关条款执行;本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。 2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备,甲方提 供的材料紧限于:PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。 3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码;场地内材料的水平运输、垂直运输、坡道运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。 4、乙方配备1个以上专职质检员,跟班作业,配合甲方质检员、工长,检查工程质量。 二、工程承包方式及承包单价 1、承包方式:人工费承包(含自供材料及自备机具)。 2、承包单价: 本工程按建筑面积计量,单位以平方米计算。 单价为:35.00元/㎡(叁拾伍元每平方米)。 以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。 因设计变更导致返工重做的按实计价。 因施工失误导致的工作量增加不予以计价,造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。 乙方在履行合同签署前,对甲方提供的各种文件资料如施工图等已充分知晓,对场地情况、工期要求、楼号施工顺序以及各种不可预见情况已充分评估,故合同一经签署,乙方必须做到甲方及建设单位要求的安全文明施工标准、质量要求、工期要求等,不得以设计造型复杂、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观原因要求调增单价。 3、原则上现场不允许出现签证点工,若甲方指令或工程需要,或经甲方核定确实超出合同约定范围的工作,乙方应在无条件执行的前提下,按普工:80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。 三、价款结算及节点支付方式 1、价款的结算:按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。 2、工程进度款的结算和支付:工程施工至约定的支付节点时,由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认,扣除罚款或垫付款、代扣款后,经甲方领导批准后方 成,所产生的一切费用由乙方承担,费用从乙方当次支付款项中扣除。 3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算,不列入节点支付范围。 4、支付方式:本工程应建设方对工程交付使用的`特殊要求,分两段施工,甲乙双方议定节点支付方式具体为: ①工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%;②工程施工至 第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%;③工程施工至第二段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%;④工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%;⑤工程全面竣工、验收合格,完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%,扣留5%作为保修金;⑥保修期为壹年,自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间,乙方免费履行保修责任,保修期满后退还。 5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点,则按乙方完成量的70%进行支付。 6、工程未到支付节点或未竣工未结算时,甲方不对乙方借支或预支任何费用。 四、工程质量要求 本工程质量标准为合格,所有工作必须按照国家现行验收评定标准以及《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》、根据施工图纸及甲方技术交底施工,确保工程质量通过验收,如有不合格返工或材料浪费,其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行,因整改而造成的工期延误按本合同下述相关条款执行。 五、工期要求 1、工程施工时,乙方必须按照甲方编制或现场要求的工期按时合格完成,如因工程所需,要求乙方加班作业或连续作业时,乙方必须无条件执行,乙方应按甲方的工期要求,合理调配劳动力,确保工程安全、保质、按期完成,不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期,如未完成或未执行时按最低20xx元/次进行处罚。 2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。 3、若甲方经调查研究,确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时,乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业,若每次甲方指令下达后,乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20xx/次处罚。 六、安全文明施工要求 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,双方特别约定如下: 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续并归档备查。 5、施工期间,乙方指派 (身份证号码: )负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将按每次500元处以罚款。 6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品,甲方有权进行检查,如乙方违者按50元/人.次罚款。 7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。 8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。 9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料,其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。 10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动,违者按500元/次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。 对因擅自拆除而造成工伤事故的,由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的,必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。 11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。 12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。 13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。 14、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。 15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,抢救贵重物资的工作并按程序逐级上报。 16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。 17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故,甲方不承担任何责任。 18、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。 19、安全责任的划分和处理方式 ①在施工中,乙方必须严格按照安全操作规程作业,圆盘锯、电焊机等电动工具必须由专人负责、专人操作,且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、吊车等大型机械定岗定人,非专业机操人员不得操作,乙方应随时加强检查、加强教育,消除安全隐患,杜绝安全事故的发生。若乙方工人发生任何安全事故,乙方必须直接与伤者进行协调解。 甲方 乙方 劳务施工合同10甲方:______ (以下简称甲方) 乙方:______ (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关规定,甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上,协商达成协议如下: 第一条 工程概况 1 、建设项目和项目名称:______。 工程地点:______。 承包方式: ±0+00以上工程的全部劳务承包。 承包范围:±0+00以上设计图上的所有工程项目及砌筑架的搭设(不含水电安装、门窗制作、墙面仿瓷和油漆)和竣工后房间清扫及所有机械设备的操作和管理,损坏要负责赔偿。 2、开工日期: ______年______ 月 ______日。主体封顶日期:______年 ______月 ______日。 3、工程质量:按甲方提供的质量标准及现行工程施工规范执行,工程质量等级要求达到设计要求,工程施工质量不符合要求,乙方应无偿返工,直到达到验收标准。 4、工程数量: 按图纸面积计算,±已作调整。 5、包工单价和施工内容:按建筑面积包干计价,每平方米以145元包干(壹佰肆拾伍元),其中(工程施工价为130元/㎡,市场风险费15.00元/㎡)。 6、乙方自己找人开龙门吊;灰桶、铁铲乙方自备,甲方概不负责。 7、主体在20xx年10月1日之前必须完工。如不按时完工,每平方按140元单价结算。 8、除停电外,不得以任何理由拖延工期,如停电一天,工期顺延一天。 9、乙方在施工过程中,不得以任何借口停工,如停工在两日内不上工,甲方有权终止合同,所做的'工程量按承包价的60%结算。 10、乙方如果中途单方违约退场,所做的工程量按承包价的60%结算。 第二条 双方责任 1、甲方: (1)有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理。甲方负责向乙方提供施工图纸及相关技术资料。 (2)在开工前向乙方进行技术交底、工程量的复核,同进下达施工任务,并派人员负责施工安排、质量监督、进度控制。 (3)负责提供施工用水,提供施工场地,提供食宿的房子120㎡。 (4)负责施工用料的及时供应。 (5)负责施工现场、周边群众关系的协调。 (6)工程完工后,负责组织验收和结算工作。 (7)乙方人员进场后,由甲方一次性买好全部人员施工期的人身保险。 2、乙方: (1)乙方接受任务后必须在甲方指定的时间内,配备足够的技术人员、技工、劳力、机具设备等,同时要提供技工上岗证和主要机具设备表。 (2)乙方必须接受甲方管理、监督,严格执行施工验收规范。 (3)乙方在施工中,在确保工程质量的前提下,要节约用料,杜绝浪费,对所领用的材料、物件负有保管的责任,不得丢失。模板、木方、支撑等,选用周转材料,不足部分,由甲方新购。 (4)施工中,如乙方使用、租赁甲方的材料、机具、设备时,须经甲方同意并办理有关领用手续,乙方严格按照机械、机具操作规程使用,并负责日常保养、保管,如有丢失, 按价赔偿。 第三条 安全、环保、文明施工 乙方必须树立良好的既有施工安全生产意识,坚持文明施工作业,做好施工现场安全生产和环境保护、劳动保护,确保既有线行车及人身安全,具体规定如下: 1、安全目标:零行车、人身事故。 2、在既有(高压线、通信线)旁边施工过程中严格遵守《安全生产规范》的规定和甲方制定的有关安全生产规定,遵守各项操作规程,施工中加强防护,确保施工安全。 3、参加施工的人员精神面貌良好,语言文明,严格酒后作业,搞好文明施工。 4、施工现场的安全隐患部门必须有警示标识。 5、施工现场做到工完料尽,并清理好施工现场。 6、施工过程中注意环境保护,不得污染周围环境和扰民。 7、施工中严格按照安全生产制度,安全生产规范规程操作施工,如因违反安全生产制度规定造成人员伤亡,概由乙方自行负责。(并处以承包总价10%的罚款。) 第四条 结算方式和支付方式 1、本项目工程的结算方式:每月按乙方实际完成的经甲方认可的工程量结算。 2、工程款支付: 第一层工程完成盖板后,按成包价的50%支付,装饰(内外墙抹灰、楼地面清光、厨房、卫生间地砖墙群)按成包价的35%支付,以此类推,余款待工程竣工验收合格后结算,15天内付清。 第五条 纠纷解决办法 1、双方一旦就合同发生纠纷,应由双方协商解决。 2、协商不成,可向甲方所在地人民法院解决。 第六条 其它 1、本合同未尽事宜,由双方共同协商,制定补充条款。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效,甲方对乙方工程款结清后本合同自动失效。 3、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 劳务施工合同11甲方: 乙方: 将其承包施工的建设工程---路桥的梁板吊装施工劳务分包给吊装运输有限公司(以下简称乙方)承担吊装施工。为保障工程建设符合质量标准和按期完成工程施工任务,甲乙双方基于大桥施工工程发包方的招标文件和施工承包合同的要求,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,在双方相互协商、自主自愿的基础上订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:路桥。 2、工程地点:XX县XX镇路与河交集处。 3、工程内容:路桥的全部梁板吊装架设。 二、工程范围 1、工程吊装施工承包范围为路桥的全部梁板吊装架设(详见图纸和工程量清单),具体数量: (1)长16米、宽1.24米、高0.8米、重约27吨的梁板,计四十四片(共二跨); (2)长25米、宽2.2/2.6米、高1.4米、重约80吨的梁板,计三十片(共三跨)。 2、全部梁板分多次吊装,但甲方应每次提供可吊装梁板不少于8片的25米梁板或者不少于11片的16米梁板(最后一批次数量不足约定的除外)。 三、吊装施工劳务费用总价 完成上述梁板吊装施工劳务的费用总额(采用包干价)为人民币二十八万元整(此费用包括:吊车使用费,炮车、吊装工具相关费用,人工费用,移梁板费用及其他辅助人工及费用,不含税金)。具体是: 1、吊装16米长的梁板,每片吊装劳务费用为1000元,44片计4.4万元; 2、吊装25米长的梁板,每片吊装劳务费用为7000元,30片计21万元; 3、场地移动梁板以及其他辅助人工及费用2.6万元。 四、工期要求 1、开工日期:自本合同签订之日起,乙方必须在接到甲方通知之日起二日内进入工地进行施工。 2、竣工日期:自本合同签订之日起,乙方必须在年月日前保质保量全部完成所有梁板吊装施工。特殊情况以甲方通知为准。 五、施工组织形式 乙方作为甲方管辖下的吊装施工队,应当服从甲方的统一安排和管理,并主动接受甲方下达的有关指令。乙方不得分包或肢解分包本合同约定的吊装施工劳务。 六、吊装施工劳务费用的支付 1、乙方每次完成25米长梁板的吊装施工作业的当日,甲方应先支付每片梁板吊装费6000元。 2、乙方完成全部梁板吊装施工作业并经相关部门验收合格之日起5日内,甲方应付清本合同约定的吊装劳务费。 七、甲方的责任 1、甲方负责提供有关的施工图纸。 2、甲方负责将施工时间提前一天通知乙方。 3、甲方应提供可以安全作业的场地给乙方吊装及运输车辆使用,保证25长的梁板(二跨)在旱地上吊装,所需土方挖填由甲方负责。如遇雨季,甲方应用石头填实作业场地,确保作业安全。如甲方不能提供作业场地,乙方可拒绝作业,由此造成的损失由甲方负责。25长的梁板(第三跨河道)的吊装方案到时按实际情况再定,但劳务费用不变,甲方应协助乙方整理场地,同时提供有利条件。 4、梁板安装前,甲方应做好墩台上梁板的安装位置的测量放样工作;安装时,甲方派专人负责工程技术,配合乙方指导梁板的安装就位,并及时进行验收。 5、甲方应负责乙方作业人员在甲方工地实施吊装作业的工作日内的`伙食。 八、乙方的责任 1、乙方在本合同签订之后一周之内,必须向甲方提交架设工程所需的向上级相关部门报备的相关资料。 2、乙方必须严格按操作规程作业,在甲方技术人员指挥下,按国家验收规范及技术要求施工,确保施工质量,确保安全施工、 3、项目施工质量以监理工程师签字并经相关部门验收为准。由于乙方原因造成质量问题,乙方应无条件返工和整改,所发生的一切费用及责任均由乙方承担。 4、乙方应根据业主及甲方的阶段和总体进度计划,保质保量完成,施工进度和完工日期必须达到业主要求。 八、违约责任 1、本合同一经双方签订不得单方毁约,任何一方违约,应向对方支付违约金人民币五千元。 2、如甲方逾期向乙方支付应付的吊装劳务费,每逾期一日应向乙方支付应付未付劳务费3%的违约金。 3、如乙方接甲方通知后未及时进入甲方工地施工,或者因乙方原因导致全部梁板吊装作业超过约定工期,每逾期一日,乙方应向甲方支付本合同约定吊装劳务费总额3%的违约金。如乙方接甲方通知后未及时进入甲方工地施工,逾期3日,甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。 4、由于乙方原因造成质量问题,乙方应当场或者最迟在接到甲方通知之日起2日内进场返工或整改。如乙方逾期返工或整改,每逾期一日,乙方应向甲方支付本合同约定吊装劳务费总额3%的违约金;逾期3日,甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。 十、其他约定 1、本合同应确认为乙方已经对工程施工现场、工程内容、施工环境、工程地质情况、工程质量要求标准、工程期限及责任具有充分全面了解并予以认可的情况下而自愿签订。 2、本合同价为一次性包干确定,不随市场人工、材料单价的波动而调整。 3、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。 4、本合同自双方签章之日起生效。 5、本合同壹式叁份,甲方持有贰份,乙方持有壹份,均具有同等法律效力。 甲方:(公章) 乙方: (公章) 代表:(签字) 代表:(签字) 签约日期: 年 月 日 劳务施工合同12甲方:________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就__(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:__ 工程地点:____ 工程承包范围 ____1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。 第三条工程工期 计划开工日期:20_年8月,计划完工日期:20_年10月25日。 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 本合同; 2本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条甲方责任和义务 负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100% 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的`成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施: 按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。 第八条环境保护、安全生产和文明施工 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。 乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第九条材料、设备供应与管理 甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。 乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。 材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。 第十条承包方式、价格及包含的内容 承包方式及单价:按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元;1#、5#楼按每平方米1800元的45%结算(即每平米810元)。 承包价格所包含的内容: 3、承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等); 本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十一条结算办法及付款方式 每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,次月15日前按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。 第十二条施工验收 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。 竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商) 第十三条工程保修 保修范围、期限:______________ 保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。 第十四条保险 乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。 保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。 第十五条争议 甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,应在甲方所在地人民法院提起诉讼。 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果; 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 调解要求停止合同工作,且为双方接受; 仲裁机构要求停止合同工作; 法院要求停止合同工作。 第十六条合同履约保证金 乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。 合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。 本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十七条合同终止 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。 第十八条合同份数 本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。 第十九条合同生效 本合同自双方签章后生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 劳务施工合同13根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用) 1、有固定期限劳动合同 本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日终止。 其中试用期至 年 月 日止。 2、以完成一定工作为期限的合同。 本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成 工作任务为合同终止时间。 3、无固定期限劳动合同 本合同于 年 月 日生效,于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。 其中试用期至 年 月 日止。 二、工作内容和工作时间 第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程 中担任 岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为 。 第三条 甲方安排乙方执行下列第 种工作时间制度。 1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时,每周工作40小时)。 2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。 3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间)。 第四条 实行计时工资制的,甲方安排乙方加班,应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作,又不能安排补休的,应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的,应支付不低于工资300%的工资报酬。 三、劳动保护和劳动条件 第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。 甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。 第六条 甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。 甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求,其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJl46—20xx)。 第七条 甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 四、工资保险待遇 第八条 双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。 1、计时工资 乙方在试用期间的'工资为每月(日) 元,试用期满后月(日)工资为元。 2、按工程量计付工资 (1)按工程量单价 计取工资; (2)按工程量总量 总价 计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工 费标准。实行按工程量计付工资的,每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70%。 甲方应在每月 日前以货币形式计发乙方的工资,并由乙方签字确认。 甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。 甲乙双方对工资支付的其他约定: 第九条 甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险 手续,并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。 五、劳动纪律和劳动合同的解除 第十条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。 第十一条 乙方有下列情形之一, 甲方可以解除本合同;(一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的; (三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的; (四)被依法追究刑事责任的。 第十二条 乙方解除本合同,应当提前 日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方,不得擅自离职。 六、当事人约定的其他内容 第十三条 乙方违法解除劳动合同,给甲方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。 第十四条 甲乙双方约定的其他内容: 七、劳动争议处理及其他 第十五条 双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。 第十六条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。 第十七条 本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的,按照有关规定执行。 第十八条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章) 乙方(签字或盖章) 法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) 签订日期: 年 月 日 劳务施工合同14发包单位: 劳务承包单位: 第一条工程概况 1、工程名称:大石桥市中心医院内装饰工程(第八标段) 2、施工地点:大石桥市中心医院15层—17层(第八标段) 3、施工内容:根据施工图纸所设计所有内容 4、施工标准:按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为:合格 5、开、竣工日期:自20xx年7月20日起至20xx年11月20日止。 第二条发包方的责任范围 1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书; 2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。 3、按合同规定提供装饰材料及辅料。 4、做好施工交底,并用书面材料安排好技术、安全、质量。 5、做好内外各单位之间的协调工作。 6、建立技术、质量、工期控制保证体系,协调好劳务关系。 第三条劳务承包单位的责任范围 1、组织和调配好施工人员,听从指挥按期保质保量完成施工任务。 2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工,保持现场清洁,材料堆放整洁,有序合理。 3、准确提供施工所用材料计划,做到材料不积、不压。 4、劳务人员严禁违章操作,所造成的.后果自负。 5、主动办理暂住证、上岗证,费用自理。 6、接受有关部门的质量检查和监督。 第四条工程质量及返工 1、劳务承包方应做到质量自检,发现问题自行改正。 2、发包方负责分项专检,按专检要求改正与返工,并做好记录,所有责任责任方自负。 第五条工程验收 1、工程专职人员对质量验收,并填报记录。 2、竣工前公司组织验收,对不合格品,劳务方要无偿给予整改,并加倍赔偿造成的材料损失。 第六条合同价款与调整 2、价款调整: 项目增加,数量变更价款超出本合同项目范围时。1、本工程在所介定范围内,达到质量标准要求与工期条件下总劳务费:人民币 第七条劳务费的支付 按工程进度每半月支付一次,不超过工程量的70%,工程完工后支付80%,春节前付到95%,留5%做为质量维修金,一年后付清。 第八条工程保修 1、竣工验收后维修以保修期内所有维修费、人工费均是劳务方负责。 2、没有维修能力者,按实际发生的维修费用在维修费中一次扣回。 3、材料损失根据责任范围可分摊。 4、保修期从竣工验收后起计算,一般不超过12个月,返回驻地付清。 第九条违约责任 1、对下列事宜劳务方属违约责任: (1)没有正当理由,未能按期完成任务。 (2)工程未完,擅自撤离。 (3)其它违约。 2、违约时根据情况严重程度,扣减部分劳务费。 3、对本合同中未尽事宜,应本着平等原则,双方协商解决。 第十条其它约定 如有纠纷,可在工程所在地劳动仲裁部门或人民法院解决 劳务施工合同15发包人: 承包人: 工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址:罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况:建筑面积 1.3包工内容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条 合同工期: 开工日期20__年20__年 第四条 合同价款 4.1合同价款:按建筑面积确定承包价_____元/平方米,合同总造价为:_____元人民币。 4.2对合同价款内容的明确: 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条 合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20__年年底一次付清余款。 5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字,按照造表直接发放到工人手上的方式进行。 第六条 安全施工 6.1安全施工:承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 第七条 工程质量、验收与保修 7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必须按照国家规定的`质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。 第八条 工期延误 8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。 8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力; 8.1.2设计变更和工程量增加; 第九条 文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。 9.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽,并保证其务工人员不随地大小便,不打架斗殴,不偷盗,如果有以上事件发生,按照14.2.3执行。 第十条 :承包人自备工具及须知 10.1承包人自备工具为:翻斗车、震动泵、铁锹等。 10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,发包人提供电力供应到施工现场(100米内)。 10.3承包人自备机具,其维修保养自理。 第十二条 发包人的权利及义务 12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。 12.2负责于20__年3月15日提供施工图纸1套,提供必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。 12.4负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。 12.5负责组织工程的验收工作。 12.6本工程发包人施工代表为周勇,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。 第十三条 承包人的权利和义务 13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。 13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码,作为人工工资发放的依据。 13.3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于5%,服从发包人的统筹安排,统一调动。 13.4承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。 13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。 第十四条 违约责任 14.1发包人违约责任 14·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商,如超过三十天以上酌情予以补偿。 14·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。 14·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,15天布予以回应的,承包人有权依法追索拖欠款。 14.2承包人违约责任 14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在3日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。 14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴,偷盗等事件,承包人负全部责任,为此发包人有权终止本合同,并追究由此遭受的经济损失。 第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。 第十六条 本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本一份。 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。