标题 | 造价委托协议书 |
范文 | 造价委托协议书集锦14篇 在生活中,协议的使用成为日常生活的常态,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。一般协议是怎么起草的呢?下面是小编为大家整理的造价委托协议书,希望对大家有所帮助。 造价委托协议书1发包方(甲方): 承包方(乙方): 身份证号码: 本着公平合理、互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、承包范围: 4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书) 二、承包方式: 1、工期:____天,自20__年____月____日开工,于20__年____月____日竣工。 2、工程承包价款: A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。 B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。 3、承包信誉保证及质保条款: A、根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格后,甲方在十日内返还乙方。 B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。 C、工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。 4、工程质量及管理约定: A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。 B、工程验收合格后,乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款,该款作为甲方支付乙方的工程承包款。 5、工程款支付方式: A、合同签定后,甲方根据乙方施工进度及施工累计工日,由甲方现场项目管理人员签发领款单,乙方到甲方财务部领款。 B、乙方工程承包款累计领取额,在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%,尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。 6、双方其它约定: 三、工程质量要求: 按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题,甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队,其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。 四、甲方的责任及义务 1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。 2、开工前,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明,向乙方进行现场交底。 3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。 4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。 五、乙方的责任及义务 1、严格遵守公司制定的各项规章制度。 2、在前一段工程完工验收合格后,方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。 3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》,切实做好现场文明施工及安全工作,因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。 4、必须对签字工程的金额保密,违者罚款人民币壹仟元整。 5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务,超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。 6、甲方有权指定施工工人,乙方必须服从。 7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生,一切责任由乙方承担。 六、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,双方可通过仲裁委员会仲裁,或向人民法院起诉。 七、附则 1、本合同甲、乙双方各执一份。 2、本合同双方签字盖章后生效,本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。 甲方: 乙方: 年 月 日 造价委托协议书2委托方: (以下简称“委托方”) 受托方: (以下简称“编制单位”) 业主与编制单位经过协商,就委托方委托编制工程投标书事宜达成如下协议: 一、 业主委托编制投标书的工程概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程内容: 委托方委托编制单位业主内容是: 编制工程投标书造价部分 二、 双方约定的由业主提供的有关工程资料及提供时间: 施工图纸、招标文件、答疑纪要等相关资料。 三、 业主的要求: 在规定时间内完成合同内容,做到优质、保密。 四、 双方约定的付款方式、付款时间和收费标准; 委托方应在完成后十五日内一次性付清编制费。编制费按照物价部门批 准的标准执行,计人民币 五、 本合同在执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。如未达成一致,可 提交招投标管理部门协调,仍不能达成一致时,由建设行政主管部门仲裁解决。本合同书一式贰份,委托方执壹份,编制单位方执壹份。双方签字盖章生效。 委托方(盖章): 编制单位(盖章): 代表人: 代表人: 地址: 地址: 联系电话: 联系电话: 年 月 日 年 月 日 造价委托协议书3委托方(以下简称甲方): 受托方(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商达成如下协议: 一、委托施工内容 ________________________________________。 二、工程地点 _____________________________________________。 三、承包方式 甲方以固定总价款____________元整(¥:_____________元)委托给乙方。 四、工期要求 现场具备条件进场施工开始______个日历天;如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。 五、付款方式 工程竣工验收合格后一次性付清。 六、质量标准 工程施工合格。 七、甲乙双方权利和义务 1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。 2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题乙方必须及时整改。 3、甲方应做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。 4、乙方接受甲方委托,应按规定全面完成各项承包工作,并承担规定的承包人的全部义务和责任。 5、乙方负责本工程所有安全事宜,如发生意外甲方不承担任何责任。 八、争议解决 本合同在履行过程中发生争议的,双方应本着友好的方式协商解决,协商不成可依法向_____人民法院起诉。 九、其他 本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。 甲方(签章): 乙方(签章): 造价委托协议书4委托人名称:_________(盖单位公章)甲方 受托人名称:_________(盖单位公章)乙方 我公司因 项目投标,根据招标文件的规定和要求,没有注册造价工程师的投标单位,必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制工程量清单,现由甲方委托乙方进行代理编制本工程的工程预算,乙方现委派注册造价工程师 全权代理负责上述工程的工程预算编制,并签字盖章事项。 经双方协商,达成如下条款: 一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师:甲方应负责投标文件的制作及投标全过程的操作;负责工程投标报价的自主确定并对其投标结果承担责任。 二、乙方应根据甲方的委托事项,认真做好对投标预算书的编制,对其编制签字盖章;负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章:负责提供注册造价工程师供本工程开标时使用:负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询 乙方对于甲方的投标结果不予负责。 三、其他事项: 1.按照达成的约定双方规定,甲方一次性付给乙方工程预算费 _________元。 2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,由双方签字盖章后生效,本工程完毕后失效。 甲方(单位公章): _________乙方(单位公章):_________ 负责人(签章): _________负责人(签章):_________ 协议签订时间:_________ 年_________ 月_________ 日 造价委托协议书5委托人名称:嘉兴市聚源建设工程有限公司 (甲方) 受托人名称:嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司 (乙方) 我公司因武原街道红益村20xx年美丽乡村提升工程项目投标,根据招标文件的规定和要求,没有园林专业造价员的投标单位,必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制工程量清单。现由甲方委托乙方进行代理编制本工程的工程预算,乙方现委派造价员刘海南全权代理负责上述工程的工程预算编制,并签字盖章事项。经双方协商,达成如下条款: 一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师;甲方应负责投标文件的制作及投标全过程的操作;负责工程投标报价的自主确定并对其投标结果承担责任。 二、乙方应根据甲方的委托事项,认真做好对投标预算书的编制,对其编制签字盖章;负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章;负责提供注册造价工程师供本工程开标时使用;负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。 三、其他事项: 1. 按照达成的约定双方规定,甲方一次性付给乙方工程预算费500元。 2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,由双方签字盖章后生效, 本工程完毕后失效。 甲方(单位公章):乙方(单位公章): 负责人(签章): 负责人(签章): 协议签订时间:20xx年12月10日 造价委托协议书6委托人名称:(甲方)吉林省xxx建筑工程有限公司 受托人名称:(乙方)中国建设银行股份有限公司吉林省分行 我公司因 梨树县高标准基本农田建设项目 投标,根据招标文件的规定和要求,没有注册造价工程师的投标单位,必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。现由甲方委托乙方进行代理审核本工程的合理发包价,乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的工程预算审核,并签字盖章事项。经双方协商,达成如下条款: 一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师; 二、乙方应根据甲方的委托事项,认真做好对合理发包价的审核,对其无异议承诺书的签字盖章;负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章;负责提供注册造价工程师证书供本工程开标时使用;负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。 三、其他事项: 1.按照达成的约定双方规定,甲方一次性付给乙方费用 2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,由双方签字盖章后生效,本工程完毕后失效 甲方(单位公章): 乙方(单位公章): 负责人(签字):负责人(签字): 协议签订时间:年月日 造价委托协议书7委托人名称(甲方): 受委托人名称(乙方): 甲方委托乙方对工程项目进行审计,经双方协商达成如下协议,以资共同遵守。 一、委托审计项目情况 (一)、工程项目名称: (二)、送审工程造价: XX元 二、委托审计的范围和要求. (一)、审计范围 1、检查标底及投标预算的编制质量。 2、检查施工、采购合同订立是否规范。 3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理。 4、检查施工、采购合同的执行情况。 5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况。 6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理,是否符合有关程序及对工程造价的影响。 7、检查工程款支付情况。 8、检查过程资料形成的合规性。 (二)、审计要求 1、乙方审计人员应积极进行现场检查复核,特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等,并提供造价及合理性评价。 2、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见。 3、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价。 4、提供《竣工结算审计报告》一式六份。 三、审计时间 提供《竣工结算审计报告》时间:自“委托协议书”生效之日起XX天内完成。 四、双方责任 (一)、甲方的责任:相关建设管理部门、监理单位对资料的真实性、完整性负责。提供原件。 (二)、乙方的责任:对出具的《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责。 五、费用标准及付费方式 (一)、费用标准 根据国家及行业相关规定,经甲乙双方协商确定,按以下标准计算审计费用: 1、 基本审计费按送审工程造价的XX0/00计取。 2、 审减部分审计费按审减金额的X%计取。 (二)、付费方式 提供《竣工结算审计报告》后一周内,一次性结算。 六、其他 本协议一式捌份,甲方伍份、乙方贰份、报送教育厅审计处备案一份,自甲乙双方签章后即生效。 七、未尽事宜,甲乙双方协商解决。 甲 方: 乙 方: 负责人: 负责人: 联系人: 联系人: 地 址。 地 址。 电 话: 电 话: 协议签订日期 年 月 日 造价委托协议书8合同编号: 委托方: 受托方: 一、业主委托工程造价咨询单位的工程概况如下 工程名称:云南省保山监狱改扩建工程项目三标段:云南省保山监狱新建监舍(5) 工程地点:云南省保山监狱 工程规模:2#监舍楼,建筑面积为3885.95平方米,建筑层数:监舍楼为地上五层,建筑高度22.40m。 咨询业务内容: 1、设计阶段概算; 2、编制施工图预算或工程量清单,标底,投标报价; 3、钢筋及预埋件重量计算 4、向委托人提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务;并提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。 二、双方约定的由业主提供的工程造价资料及提供时间于____年__月___日前交付以下资料; 1、本工程的施工结构图纸; 2、本工程的招标文件; 三、工程造价咨询单位根据业主提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务,于 ____年__月___日之向业主交付咨询成果报告。 四、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准 本工程的咨询费用按中标价的2‰(千分之贰)计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。 五、工程造价咨询单位的义务 1、在履行本协议期限内,帮助业主实现预定工程造价咨询目标,公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规,努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。 2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前,不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和业主书面授权之人/单线联系,未经授权人允许,不得和业主单位任何人联系,透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定,业主将追究由此造成的损失并追究其法律责任。 六、业主的义务 1、业主应当在双方规定的期限内,无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料,并对提交的时间、进度、质量负责。若业主提交资料延期,则工程造价咨询单位咨询工期顺延。业主对提交资料的真实、合法、完整性负责。 2、在履行协议期限内,业主授权选派一名熟悉业务,知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表,为实现工程造价咨询目标,予以配合,提供依据、证据。 七、工程造价咨询单位的责任 1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内,向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案,以便查证。 2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息,应向业主进行赔偿,赔偿的方式及金额按双方约定/ 。 八、业主的责任 业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容,如有违约责任,应赔偿工程造价咨询单位经济损失,赔偿的方式及金额按双方约定/ 。 九、争议和仲裁 本协议在执行中如发生争议时,双方应当及时协商解决。如未能达成一致,可提交建设主管部门协调,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。 十、其它约定事项 十一、本协议书正本一式贰份,具有同等法律效力,双方各执壹份。双方签字盖章后生效。 业主:(签章) 咨询单位:(签章) 法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章) 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮编: 邮编: 电话: 电话: ____年__月___日 造价委托协议书9房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 委 托 书(房屋建筑工程设计) 编 号: 注:1、此表下载有效,请建设单位如是填写表中内容; 2、建设单位不能将同一个项目同时委托两家及两家以上审查机构审查; 3、此表一式四份,建设单位、审查机构存档,建设行政主管部门、建筑节能主管部门备案一份。 造价委托协议书10造价咨询合同 委 托 人: 咨 询 人: 第一部分 建设工程造价咨询合同(以下简称委托人)与 (以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务: 服务内容指以下内容: ①工程概算编制 ②工程量清单编制 ③工程量清单计价法预算编制 ④定额计价法预算编制 ⑤工程量清单及招标控制价审核 ⑥工程实施阶段造价控制 ⑦工程造价纠纷鉴定 ⑧竣工决算编制 ⑨拦标价的编制 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分: 1.建设工程造价咨询合同标准条件; 2.建设工程造价咨询合同专用条件; 3.建设工程造价咨询合同执行中 共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 1、正常服务酬金:按云价综合6号文件收费优惠20%收取;取费标准为总造价的1.8‰ 2、支付时间: 工作成果提交后七日内支付 六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施,至 工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日 终结。 七、本合同一式 肆 份,具有同等法律效力,委托人执 贰 份;咨询人执 贰 份。 委托人(盖章):受托人(盖章): 法定代表人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章): 授权代理人(签字或盖章): 授权代理人(签字或盖章): 地址:地 址: 账户名称 账户名称: 开户银行: 开户银行: 帐 号:帐号: 电 话:电 话: 传 真: 传 真: 20xx年 月日 20xx年月 日 造价委托协议书11甲方:______________ 乙方:______________ 甲方根据_______________建设需要,委托乙方对该工程造价进行全过程跟踪审计,依据《中华人民共和国民法典》,结合该工程实际情况,经甲乙双方协商一致、签订本合同。 第一条委托事项 1.1甲方委托乙方对____________________________建设范围内的全部工程造价进行同步跟踪审计。其中,同步跟踪审计造价的工程具体包括:全部桩基工程、土建工程;内外装饰工程;强弱电系统安装调试工程,给排水工程;消防报警、暖通空调等设备安装工程;场地围墙、道路、停车场、绿化等室外附属工程等。 1.2具体委托工程以甲方的书面通知为准。 第二条乙方工作 2.1自本合同签订之日起1日内组建“ ___________________________________跟踪审计 小组”(简称跟踪审计小组,具体人员名单附后,人员发生变化时需提前书面通知甲方,并取得甲方同意,所更换的人员资质、经验等不得低于原人员),履行跟踪审计义务。 2.2自本合同签订之日起5日内,向项目建设单位(委托方)提交跟踪审计方案。跟踪审计小组按项目建设单位批准的跟踪审计方案进行跟踪审计。 2.3及时向项目建设单位、监理单位等提供工程建设主要材料的价格信息,参与有关暂定价部分材料、设备的招标、询价工作,为材料的择优采购提供合理、准确的价格依据。 2.4及时审核工程形象进度,为业主控制造价和拔付工程进度款提供依据。 2.5根据甲方及合肥市重点工程建设管理局投资建设项目管理办法,严把现场经济签证关,每份签证都应做到现场验收、现场测量、现场签证,对不合理 签证一律拒签。 2.6遇设计变更,应及时完成工程设计变更部分造价编制,进行功能价值比分析,同时进行多方案比较,在保证安全、满足功能的前提下尽量降低造价。根据甲方及合肥市重点工程建设管理局投资建设项目管理办法,严格办理设计变更手续。 2.7根据项目需要参加有关工程例会、现场协调会、施工图审查与技术交底等会议,对工程管理现状提出管理建议书,向业主提出工程造价管理的合理化建议。 2.8自接到有关签证等跟踪审计资料起5日内给予委托方明确书面答复意见。 2.9参于清单缺项或月结算审核中有争议的工、料、机消耗量现场测定工作,就该部分的造价提出书面意见。 2.10承包方双方发生索赔时,为业主提供咨询意见。 2.11每月向委托方出具跟踪审计审核报告。该报告需包括(但不限于)以下内容:工程进度、审核结果、造价变化情况、跟踪审计方案执行情况,存在的普遍性(或主要)问题及处理建议等。 2.12在本工程主体结构、幕墙工程、装修工程及其它任何分包工程施工招标时,按甲方时间要求完成工程量清单及控制价的编制,并按甲方时间要求完成对招标中心编制的清单和控制价的复核。如因乙方未及时复核出招标清单中的错误,造成清单误差超过土3%勺,超出土3鸠外部分工程价款由乙方承担; 第三条乙方办理委托事务的依据 3.1国家和工程所在地关于工程造价的法律规范、政策及施工合同约定的定额; 3.2本合同; 3.3施工图设计文件及其变更; 3.4工程施工合同造价条款(包括招投标文件); 3.5工程施工现状; 第四条甲方工作 4.1负责及时向乙方提供工程施工图纸1套,施工合同副本一份,招投标文件副本一份及其他与造价有关的文件。 4.2督促施工总包单位、监理单位按批准的跟踪审计方案要求配合有关跟踪审计工作;督促工程施工单位、监理单位按合同约定及时向乙方提交跟踪审计必要的工程资料。 4.3协调乙方在审计过程中与有关部门、单位之间的关系。 4.4 提供跟踪审计人员必需的办公场所及必要的办公桌椅。 第五条双方责任 5.1甲方责任 5.1.1按本合同约定及时支付审计费用和报酬; 5.1.2及时提供跟踪审计所需的施工图设计文件、施工合同等审计所需的工程资料; 5.1.3及时向跟踪审计人员提供办公场所及必要的办公桌椅。 5.2乙方责任 5.2.1应根据工程进度及甲方要求,安排相应资质审计人员进驻施工现场,履行跟踪审计义务。 5.2.2保证跟踪审计人员依据招标文件和施工合同的造价条款、施工现场实况和查验情况,审核施工单位送审材料的真实性、准确性等。 5.2.3及时向项目建设单位(委托方)、监理单位等报告跟踪审计过程中出现的问题。 5.2.4按照工程施工合同的约定,于每月5日前完成上月审核工作并出具月审核报告,并保证月审核报告真实、准确。 5.2.5保证乙方及其指派的跟踪审核小组人员廉洁自律,不得向施工单位收取任何报酬或取得其他利益。 5.2.6工程竣工验收合格后30日内,向委托方出具项目跟踪审计报告和决算初审报告,甲方 将另行委托有资质的中介机构进行复审,如复审结果与初审结果误差超过土3%除扣减剩余的跟踪审计费用和履约保证金外,甲方还保留追诉的权利。 第六条跟踪审计时限和报酬 6.1跟踪审计工作自进驻之日起至所有工程全部竣工验收合格质保期满,全部结算审定并报各方确认,出具审核报告后为止。 6.2合同价______________ 。最终跟踪审计费二所跟踪审计项目的工程总决算价x中标费率。 6.3审计费用自合同签定之日起,每二个月支付一次,每次支付合同价的15%支付至合同价的 90%止,余款待工程竣工验收备案及决算复审后付清。 第七条合同变更与解除 7.1甲方有权根据工程建设需要和乙方完成委托事务的质量、效率等情况,增减委托事务。 7.2出现下列情形之一合同解除 7.2.1双方协商一致; 7.2.2非甲乙双方原因导致本合同的委托事务无法或没有必要办理; 7.2.3因一方违约,导致本合同无法或没有必要履行; 7.2.4本合同约定的其他情形。 第八条违约责任 8.1甲方违约责任 8.1.1甲方不及时向乙方提供办公场所、跟踪审计必须的工程资料,造成不能按时进行跟踪审计,延时责任由甲方承担。 8.1.2甲方擅自解除本合同且未与乙方达成一致意见的,按本合同跟踪审计费用的20%向乙方支付违约金。乙方应按终止合同之日止实际完成工作量占全部工作量比例收取咨询服务费,并向甲方出具完成工作量清单和工作成果文件。 8.2乙方违约责任 8.2.1乙方不按本合同约定组建符合甲方要求的跟踪审计小组,因此影响工程建设的,应赔偿 甲方全部损失(包括工程施工方的索赔)。不能组建符合要求的跟踪审计小组超过2周,甲方可以解除本合同,同时乙方须支付合同价20%的违约金。乙方现场常驻人员由甲方进行考勤,每人每缺勤一天,罚款500元,累计缺勤15人次的,甲方有权解除合同,并追究相关违约责任。 8.2.2乙方指派的人员如不具备相应资质,应及时更换,同时乙方须向甲方支付合同价5%的违约金。 823乙方不及时提交跟踪审计方案、报告(包括月结算审核报告)意见的(因甲方、监理单位、承包商原因所致除外),甲方有权责令其在规定的时间内提交,逾期仍未提交的,乙方每次按合同价的5%向甲方支付违约金。 824跟踪审计人员和工程承包商窜通,损害甲方利益的,一经发现,甲方可以解除本合同,并扣除应付跟踪审计费,同时乙方须支付合同价20%的违约金,并同时承担连带赔偿责任。 8.2.6乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担,甲方可解除本合同,同时乙方应向甲方支付合同价的50%违约金,发生损失的应赔偿损失。 827因跟踪审计人员违背工程施工合同的工程造价条款等,出具的跟踪审计结果不真实、不准确,乙方应承担由此造成的甲方相应损失赔偿责任,同时乙方每次按合同价的10%向甲方支付违约金。 8.3双方有其他违约行为,应立即补救更正,因此给对方造成损失的,应赔偿损失。 第九条争议解决 因本合同发生的纠纷,双方协商解决,协商不成的,申请合肥仲裁委员会仲裁。在争议解决期间,任何一方不得停止履行合同,但下列情形除外: 1、委托事务已办理完毕; 2、双方同意; 3、仲裁机关的`生效文书裁决。 第十条其它 10.1本工程履约保证金为合同价的5%乙方合同签订进场后第9个月返还履约保证金的50%剩余部分在工程竣工验收合格后返还(无息)。 10.2甲方全权委托合肥高新股份有限公司进行现场具体管理并行使甲方的权利和履行甲方的义务。 10.3本合同一式十三份,甲乙丙双方各三份,采购中心四份。 10.4本合同于签订 10.5本合同于签订之日生效。 甲方:______________乙方:______________ 日期:______________日期:______________ 造价委托协议书12委托人名称(甲方): 受委托人名称(乙方): 甲方委托乙方对如下工程项目进行审计,经双方协商达成如下协议,以资共同遵守。 一、委托审计项目情况 (一)工程项目名称: (二)工程建设规模: (三)工程送审造价: 二、委托审计的范围和要求 (一)审计范围 1、检查标底及投标预算的编制质量; 2、检查施工、采购合同订立是否规范; 3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理; 4、检查施工、采购合同的执行情况; 5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况; 6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理,是否符合有关程序及对工程造价的影响; 7、检查工程款支付情况; 8、检查过程资料形成的合规性; 9、《贵州省教育厅20xx年省属高校日元贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的审计范围。 (二)审计要求 1、跟踪审计期间,发现需要及时纠正或其他重大问题,应及时以书面形式告知甲方审计处,并报教育厅审计处备案; 2、实行审计情况月报制度,乙方须于每月十日前向甲方审计处、教育厅审计处报送上月“跟踪审计情况报告”,以反映项目跟踪审计阶段性成果; 3、乙方审计人员应积极进行现场检查复核,特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等,并及时书面提供造价及合理性评价; 4、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见; 5、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价; 6、《贵州省教育厅20xx年省属高校日元贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的其他审计要求; 7、提供“审计报告”一式捌份。 (三)审计人员要求 1、乙方按上述审计范围和要求成立项目审计组,并报教育厅审计处和甲方审计处备案; 2、审计组成员必须具备工程造价执业资格,其中审计组长 必须是国家注册造价工程师。 三、审计时间 (一)跟踪审计时间:本协议生效之日起至项目竣工验收之日。 (二)竣工结算审计时间: 1、进行跟踪审计的项目:自竣工验收之日起40天内完成。 2、单独进行竣工结算审计项目:自委托协议生效之日起30天内完成。 四、双方责任 (一)甲方责任:对资料的真实性、完整性、合规性负责。除发票可以采用复印件加盖法人公章的形式提供外(但必须保留发票原件备查),其他资料都应提供原件,并按黔教审发 [20xx]121号文的要求签署《被审计单位承诺书》。 (二)乙方的责任:按照《贵州省省属高校基建工程项目审计实施细则》和《贵州省教育厅关于组织中介机构对省属高校基建项目审计的管理办法》的相关规定执行;对出具的《阶段性审计报告》和《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责。 五、费用标准及付费方式 (一)费用标准根据贵州省物价局文件黔价费 [20xx]327号文规定,经甲乙双方协商确定,按以下标准计算审计费用: 1、基本审计费按送审工程造价的 ‰计取; 2、审减部分审计费按审减金额的 %计取。 (二)付费方式 本协议生效后一周内,甲方预付乙方审计费用人民币 元,以后按阶段性审计报告支付审计费,待乙方正式出具《竣工结算审计报告》后一周内结清审计费用尾款。 六、本协议一式捌份,甲方伍份、乙方贰份、报送教育厅审计处备案一份,自甲乙双方签章后即生效。 七、未尽事宜,甲乙双方协商解决。 甲 方:(单位签章) 乙 方:(单位签章) 负责人:(签章) 负责人:(签章) 联系人:联系人: 地 址:地 址: 电 话:电 话: 协议签定日期:年月 日 造价委托协议书13委托人名称:····················公司 (甲方) 受托人名称:··················工程造价审计公司 (乙方) 我公司因···············工程项目投标,根据招标文件的规定和要求,没有注册造价工程师的投标单位,必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制工程量清单。现由甲方委托乙方进行代理编制本工程的工程预算,乙方现委派注册造价工程师·····全权代理负责上述工程的工程预算编制,并签字盖章事项。经双方协商,达成如下条款: 一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师;甲方应负责投标文件的制作及投标全过程的操作;负责工程投标报价的自主确定并对其投标结果承担责任。 二、乙方应根据甲方的委托事项,认真做好对投标预算书的编制,对其编制签字盖章;负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章;负责提供注册造价工程师供本工程开标时使用;负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。 三、其他事项: 1. 按照达成的约定双方规定,甲方一次性付给乙方工程预算费·····元。 2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,由双方签字盖章后生效, 本工程完毕后失效。 甲方(单位公章): 乙方(单位公章): 负责人(签章): 负责人(签章): 协议签订时间:···年···月···日 造价委托协议书14委托方: 受托方: 一、委托工程造价咨询单位的工程概况如下 工程名称:九里沟休闲观光大道连接线工程 工程地点:济源市思礼镇 工程规模:详见工程量清单。 咨询业务内容: 1、投标工程量清单的编制及审核; 二、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准 本工程的咨询费用按中标价的2‰(千分之贰)计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。 三、工程造价咨询单位的责任 1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内,向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案,以便查证。 2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息,应向业主进行赔偿,赔偿的方式及金额按双方约定 。 四、业主的责任 业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容,如有违约责任,应赔偿工程造价咨询单位经济损失,赔偿的方式及金额按双方约定 。 五、争议和仲裁 本协议在执行中如发生争议时,双方应当及时协商解决。如未能达成一致,可提交建设主管部门协调,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。 六、其它约定事项 七、本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。双方盖章后生效。 业 主: (盖章) 咨询单位: (盖章) 年 月 日 年 月 日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。