标题 | 工程施工项目合作协议 |
范文 | 工程施工项目合作协议(15篇) 在学习、工作生活中,很多地方都会使用到协议,协议协调着人与人,人与事之间的关系。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编整理的工程施工项目合作协议,仅供参考,大家一起来看看吧。 工程施工项目合作协议1甲方:身份证号码:(以下简称甲方) 乙方:身份证号码:(以下简称乙方) 丙方:身份证号码:(以下简称丙方) 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包__________________________________________________工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1、本工程项目名称:________________________________________,中标造价约/万元人民币。 2、经过三方协商,三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。 3、本工程项目的股份比例分配如下: (1)甲方股份比例占40%; (2)乙方股份比例占30%; (3)丙方股份比例占30%; (4)在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经三方同意后方可付款。 (5)为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 (一)该项目工程管理责任及分工如下 1、该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2、该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。 3、施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。 (二)管理人员的选用、待遇 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。 (三)材料采购及其他 1、在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。 2、在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。 3、合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 第三章利益分享和风险承担 1、利润、风险分配 2、该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。 第四章其他 (一)资金和管理 1、该项目的'各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。 2、该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。 (二)出纳与财务管理 1、出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。 2、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 (三)合同争议与免责 1、该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 2、在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。 (四)本协议生效、终止及其他 1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 2、工程结束后,如有后续工程甲乙丙三方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。 3、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。 4、本协议一式三份,甲,乙,丙合作三方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲,乙,丙三方友好协商解决。 甲方: 乙方: 丙方: ______年______月______日 ______年______月______日 ______年______月______日 工程施工项目合作协议2甲方:_________ 身份证号码:_________ 乙方:_________ 身份证号码:_________ 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88)、《建筑施工安全检查标准》(59-99),双方本着公平、自愿的原则,签定本协议书。 第一条、项目概况及合作条件 1、本工程的项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。 2、经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此在本工程项目计划投资_____万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下: (1)甲方_____投资_____万元,占_____%; (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占到_____%; 4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。 5、投资者应当按照签订合同时间交纳投资款,投资款应当放到专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可以随时查阅、介绍工程退款、垫款、收款的资金采用情况明细表、账户及资料。 第二条、工程管理责任及分工 1、该项目工程管理责任及分工如下: (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管; (2)该项目的财务会计日常工作由_____负责管理,办事员日常工作由_____方负责管理。 2、材料采购及其他 (1)在该项目工程中采用的'材料的品牌、单价、数量、订货等情况应当经双方共同意证实后方可以展开。 (2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 (3)合作双方应当即时沟通交流工程上资金精心安排采用情况、互相积极主动协调、确保工程按时保质顺利完成。 第三条、利益分享和风险承担 1、利润、风险分配 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。 2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定派发。 第四条、资金及管理 1、该项目的各项资金开支及其他有关费用的缴付须要由双方盖章证实后方可以缴付。 2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。 3、该项目运营后,每个月 号上开一次工程进度讨论会,探讨工程有关事情。 4、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 第五条 违约责任 甲乙任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币_____元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。 1.1本工程项目名称:____ 1.2经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率为订为2%。利息排序日未少于三个月的资金实时支付本息;利息排序日少于三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息扣除投资款本金。 1.3本工程项目的股份比例分配如下: 甲方股份比例占到%; 乙方股份比例占%; 1.4在本项目资金发生周转紧绷时,由各投资者新增投资。业主所缴付的工程款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况须要动用资金,必须经双方同意后方可以退款。 1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金妥当,双方应当共同分担利息及有关费用。 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工精心安排由主管,甲、乙双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。 2.1.2该项目的财务会计日常工作由负责管理管理。 2.1.3施工有关材料等方面的订货、环评和看管由双方委托派遣工人管理继续执行;采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。 2.2管理人员的采用、待遇 2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。 2.3材料订货及其他 2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意证实后方可以展开。 2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 2.3.3合作双方应当即时沟通交流工程上资金精心安排采用情况、互相积极主动协调、确保工程按时保质完成。 4.1资金和管理 4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可缴付。 4.1.2该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。 4.2出纳与财务管理 4.2.1办事员每月应当将基本建设不好的现金流量表中、财务收支情况表及开支财政预算给财务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。 4.2.2财务每月月底应当将基本建设不好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方财政预算分配利润采用。 4.3合同争议与免责 4.3.1该项目在合作中必须共同严格遵守上述条款,例如存有偿付,则违约方索赔死守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应当通过亲善协商化解,或应当提出申请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 4.3.2在该项目实行过程中,由于国家政策的关键性调整,人力不容畏惧,如地震、台风、战争、属于免责范围。 4.4本协议生效、中止及其他 4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分后。 4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设对备、机械、材料等,双方协商固定资产价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可以分配。 4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算证实并无争议及投资利益互动后中止。 4.4.4本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲、乙双方亲善协商化解。 (以下无正文) 甲方: 乙方: ____年____月____日 工程施工项目合作协议3发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。 第一条工程项目 一、工程名称:山西侯马市车务段人行道铺设 二、工程地点:山西侯马市 三、工程内容:人行道铺设 第二条工程期限 合同工期:总日历天数20天开工日期:20xx年11月25日 竣工日期:20xx年12月15日 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。 1、本合同签订后10日内,甲方支付x元生活款; 2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款; 第四条建筑材料、设备的供应和采购 工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。 第五条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收 记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 第六条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的.责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第七条违约责任 一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款x元; 二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。 第八条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第九条附则 一、甲方代表为x,乙方代表为x。 二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。 甲方代表:乙方代表: 年月日年月日 工程施工项目合作协议4甲方:身份证号码:(以下简称甲方) 乙方:身份证号码:(以下简称乙方) 丙方:身份证号码:(以下简称丙方) 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包XXXXX工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目名称:XXXX,中标造价约/万元人民币。 1.2经过三方协商,三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。 1.3本工程项目的股份比例分配如下: 甲方股份比例占40%; 乙方股份比例占30%; 丙方股份比例占30%; 1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经三方同意后方可付款。 1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2.1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。 2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。 2.2管理人员的选用、待遇 2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。 2.3材料采购及其他 2.3.1在该项目工程中使用的'材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。 2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。 2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 第三章利益分享和风险承担 3.1利润、风险分配 3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。 第四章其他 4.1资金和管理 4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。 4.1.2该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。 4.2出纳与财务管理 4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。 4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 4.3合同争议与免责 4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 4.3.2在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。 4.4本协议生效、终止及其他 4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙丙三方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。 4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。 4.4.4本协议一式三份,甲,乙,丙合作三方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲,乙,丙三方友好协商解决。 甲方: 乙方: 丙方: 年 月 日 工程施工项目合作协议5甲方:石井街计生办 乙方:石井人民医院 甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、相互合作的基础上,本着以人为本,一生关爱,共同促进计生事业,为广大育龄妇女提供完善优质的服务为宗旨,就甲、乙双方正式合作事宜,达成如下合作意向: 一、甲方的权利和义务 1、甲方负责计生优质服务卡的宣传、设计和印刷; 2、甲方负责计生优质服务卡的信息采集和发放; 3、甲方负责计生优质服务卡内六项免费服务; 4、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。 二、乙方的权利和义务 1、乙方对计生优质服务卡内五项服务实行八折优惠; 2、乙方根据服务项目要求,负责落实服务到位; 3、乙方根据服务项目的原则,负责对服务的'组织和实施; 4、乙方为计生优质服务提供专用诊室,开设绿色通道,张贴就诊指南; 5、遵守本合作协议中的各项条款,诚信服务,群众至上。 三、其它 1、双方定期交流,互通信息,共同做好此项合作业务的服务工作。 2、在合作过程中,如有违约,违约方负责。 3、协议中未及事宜,甲乙双方协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效,并遵照执行。 甲方负责人: 乙方负责人: 联系电话:联系电话: 年月日年月日 工程施工项目合作协议6发包单位: 施工单位: 根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。 1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。 1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。 第二条合同工期 2.1开工日期:(以实际进场时间为准)XX年6月5日。 2.2竣工日期:(即完工时间)XX年7月5日。 2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。 2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。 第三条工程造价及付款方式 3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行XX辽宁省建设工程计价定额。 3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。 3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。 第四条双方的工作和义务 4.1甲方的工作义务 (1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。 (2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。 (3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。 (4)负责本工程的对外联系工作。 4.2乙方的工作义务 (1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。 (2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。 (3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的.各项管理规定。 (4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。 (5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。 第五条关于工程验收的约定 5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。 5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。 5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。 5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意 第六条违约责任 6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。 6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。 6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。 第七条争议或纠纷处理 7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。 第八条附则 8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。 8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。 发包方: 承包方: 年 月 日 年 月 日 工程施工项目合作协议7建设单位(以下简称甲方):__________________承包单位(以下简称乙方):__________________ 工程名称:__________________ 工程地点:__________________ 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 三、协议内容: (一)登高上架要求 1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的'有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。 2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。 3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。 4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。 5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。 6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。 7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。 8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。 9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。 10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。 11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。 12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。 13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。 14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。 15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。 16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。 17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。 18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。 19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。 (二)用电要求 1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。 2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。 3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。 4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。 5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。 6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。 7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。 8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。 9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。 10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。 (三)电焊机使用要求 1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。 2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。 3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。 4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。 5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。 6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。 7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。 (四)动火要求 1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。 2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。 3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。 4、施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。 5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。 6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。 7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。 8、五级风以上禁止动用电气焊。 (五)室外吊篮施工要求 1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。 2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。 3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。 4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。 5、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。 6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。 7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。 8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。 (八)文明施工要求 1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。 2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。 3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。 4、施工现场严禁随地大小便。 5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。 6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。 7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。 (九)施工现场环境要求 1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。 2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。 3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。 4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。 5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。 (十)工程质量的要求 工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。 本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。 甲方单位(章)乙方单位(章) 代表人:_________项目负责人:_________ 工程施工项目合作协议8甲方: 身份证号码: 住址: 电话: 乙方: 身份证号码: 住址: 电话: 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下合作协议: 一、项目概况及合作条件 1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。 2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下: (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。 (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。 4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 二、工程管理责任及分工 1、该项目工程管理责任及分工如下 (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的'工作由_____方主管。 (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。 2、材料采购及其他 (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。 (2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。 (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 三、利益分享和风险承担 1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。 2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 四、资金和管理 1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。 2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。 3、该项目运营后,每个月______号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。 4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 五、违约责任 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。 六、争议解决 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。 七、免责约定 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。 八、本协议生效、终止及其他 1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。 3、本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。 4、本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。 甲方(签字): ______年______月______日 乙方(签字): ______年______月______日 工程施工项目合作协议9甲方:身份证号码:(以下简称甲方) 乙方:身份证号码:(以下简称乙方) 丙方:身份证号码:(以下简称丙方) 丁方:身份证号码:(以下简称丁方) 戊方:身份证号码:(以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经五方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目总建筑面积为平方米,中标造价约万元人民币。 1.2经过五方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本工程项目计划投资万元。 1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下: 1.3.1甲方投资万元,占%; 1.3.2乙方投资万元,占%; 1.3.3丙方投资万元,占%; 1.3.4丁方投资万元,占%; 1.3.5戊方投资万元,占%; 1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担,月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息,不得挪做它用。 1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。 2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责,施工方面由负责,购买材料方面由负责,质量安全方面由负责; 2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐,辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。 2.2管理人员的选用、待遇 2.2.1该项目工程建设中使用的`高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由五方共同协商确定。 2.2.2该项目的会计由负责,出纳由负责; 2.2.3该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由五方共同协商确定。 2.3材料采购及其他 2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经五方共同意确认后方可进行。 2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由五方共同协商确定。 2.3.3合作五方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 第三章利益分享和风险承担 3.1利润、风险分配 3.1.1该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后,按照投资比例分享承担。 3.1.2甲方分享承担%;乙方分享承担%; 丙方分享承担%;丁方分享承担%; 戊方分享承担%。 3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 第四章其他 4.1资金和管理 4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由五方签字确认后方可支付。 4.1.2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。 4.1.3该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。 4.2出纳与财务管理 财务应编制并保管好现金日记帐,银行存、转款日记帐,购货日记账,各施工队伍 工资支付凭证及相关的凭证。并且五方股东共同确认签字后作为最终五方决算分配利润使用。五方股东,五本账本记录好在本工程建设中资金使用支付明细情况。并且可以随时与财务约定时间抄记录在本工程建设中资金使用支付明情况,做到账目清楚明白。 4.3合同争议与免责 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 4.4本协议生效、终止及其他 4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 4.4.2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。 4.4.3本协议一式五份,合作各方各执一份,本协议自合作五方签字盖章之后生效。 4.4.4本协议于年月日,由合作五方签字。 甲方(签字):乙方(签字): 丙方(签字):丁方(签字): 戊方(签字): 工程施工项目合作协议10第一章 项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称: 万元人民币。 1.2 经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利 率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三 个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息 计入投资款本金。 1.3 本工程项目的股份比例分配如下: 甲方股份比例占 %; 乙方股份比例占%; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程 款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情 况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。 1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资 者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。 第二章 工程管理责任及分工 2.1 该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管,甲、乙 双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。 2.1.2 该项目的会计日常工作由负责 管理。 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行; 采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。 2.2 管理人员的选用、待遇 2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。 2.3 材料采购及其他 2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意 确认后方可进行。 2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工 程按时保质完成。 第三章 利益分享和风险承担 3.1 利润、风险分配 3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后, 按照占股比例分享承担。甲方分享承担 %;乙方分享承 担 %。 第四章 其 他 4.1 资金和管理 4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可 支付。 4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专 用帐户上,专款专用。 4.2 出纳与财务管理 4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财 务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。 4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及 相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最 终双方决算分配利润使用。 4.3 合同争议与免责 4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守 约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的`或与本协议有关 的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或 向人民法院提起诉讼。 4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地 震、台风、战争、属于免责范围。 4.4 本协议生效、终止及其他 4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部 分。 4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设 备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最 后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴 税金等才可分配。 4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内 部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。 4.4.4 本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽 事宜,经甲、乙双方友好协商解决。 (以下无正文) 甲 方: 乙 方: 年 月日 工程施工项目合作协议11发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本协议。 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 第二条工程期限 合同工期:总日历天数_____天开工日期:_____年_____月_____日 竣工日期:_____年_____月_____日 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米(包括所有材料和人工费)。 1、本合同签订后10日内,甲方支付x元生活款; 2、工程竣工验收合格,车务段支付后,甲方支付全部余款; 第四条建筑材料、设备的供应和采购 工程材料由甲方提供(包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等),所有施工设备由乙方自行承担。 第五条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收 记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的.违约责任。 第六条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第七条违约责任 一、乙方未能按时竣工的,每延期一日罚款x元; 二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。 第八条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第九条附则 一、甲方代表为_____,乙方代表为_____。 二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字后生效。 甲方代表: 乙方代表: 日期: 工程施工项目合作协议12甲方: 身份证号码: 住址: 电话: 乙方: 身份证号码: 住址: 电话: 风险提示: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下合作协议: 一、项目概况及合作条件风险提示: 应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。 2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下: (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。 (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。 4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的`款项应先归还甲方的投资本金。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 二、工程管理责任及分工风险提示: 应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。 1、该项目工程管理责任及分工如下 (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。 (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。 2、材料采购及其他 (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。 (2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。 (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 三、利益分享和风险承担 1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。 2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 四、资金和管理 1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。 2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。 3、该项目运营后,每个月______号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。 4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 五、违约责任风险提示: 合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。 六、争议解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。 七、免责约定在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。 八、本协议生效、终止及其他 1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。 3、本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。 4、本协议于________年____月____日,由合作双方在中国_____市签字。 甲方(签字):________年____月____日 乙方(签字):________年____月____日 工程施工项目合作协议13合伙人(以下简称甲方):____________身份证号码:________________ 合伙人(以下简称乙方):____________身份证号码:________________ 经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款: 甲方根据国家规定的有关要求在_______设立_______工程建设监理有限公司_______分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在_______的分公司成立后,由乙方出面承包甲方_______分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。 甲乙双方权利义务: (一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的'资质证明文件。 (二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。 (三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。 (四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。 (五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。 违约责任: 甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。 乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。 甲方:____________________乙方:____________________ _________年______月_____日_________年______月_____日 工程施工项目合作协议14甲方:_________ 身份证号码:_________ 乙方:_________ 身份证号码:_________ 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。 第一条、项目概况及合作条件 1、本工程的项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。 2、经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此在本工程项目计划投资_____万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下: (1)甲方_____投资_____万元,占_____%; (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%; 4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的'资金使用情况明细表、账户及资料。 第二条、工程管理责任及分工 1、该项目工程管理责任及分工如下: (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管; (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。 2、材料采购及其他 (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。 (2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 第三条、利益分享和风险承担 1、利润、风险分配 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。 2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 第四条、资金及管理 1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。 2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。 3、该项目运营后,每个月 号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。 4、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 第五条 违约责任 甲乙任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币_____元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。 第六条、争议纠纷解决 1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。 第七条、免责声明 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围,不用承担相应的违约责任。 第八条、其他约定 1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。 3、本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。 4、本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在_____市签字。 甲方:(签字)_________ 乙方:(签字)_________ _____年_____月_____日 工程施工项目合作要注意什么? 一、签订合同时应当审查施工合同主体; 二、注意约定合理的付款方式; 三、工期和工期调整的约定技巧当事人在约定工期调整的时候,应当明确,对于施工方递交的工期调整报告,发包方应当在几日内回复,如不回复视为认可 四、签订建设施工合同时应注意的其他问题 1、质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括 “质量等级”、“验收标准”、“特殊标准”的约定。 2、多种方式结合约定承包范围承包范围条款应当通过结合“文字描述”、“施工图纸”、“工程量清单”、“界面划分”多种方式进行约定。 3、违约责任应当约定具体违约责任的约定方式有:“概况性约定”、“具体约定”两种方式。建议对于主要义务分别做具体的约定,不要使用概况性约定。此外,违约责任条款还要明确具体的责任方式,比如违约金的计算、违约行为与施工企业权利的衔接等。 工程施工项目合作协议15建设单位(以下缩写甲方):__________________ 承包单位(以下缩写乙方):__________________ 工程名称:__________________ 工程地点:__________________ 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88)、《建筑施工安全检查标准》(59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的'安全生产和施工现场临时用电的安全。 1、严格遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备采用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行统辖的临时用电正数全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员出席人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无牌人员,严禁上岗作业。 甲方: 乙方: 日期: |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。