标题 | 劳务分包合同 |
范文 | 有关劳务分包合同范本 随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同出现的次数越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编帮大家整理的有关劳务分包合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 劳务分包合同1工程总承包: (以下简称甲方) 劳务分包: (以下简称乙方) 甲方开发的福康·黄金海岸商住楼项目,为保证外墙及屋面工程的施工质量和统一设计效果,将该项目的外墙及屋面工程的施工劳务按区段划分做统一分包,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实、守信的原则,经双方协商,将该项工程劳务分包给乙方,特签订本合同,双方共同遵守执行。 1、劳务分包工程名称: 2、劳务承包工作内容: 施工图纸包括的所有人工、机械、周转材料、辅助材料的费用。(主材由甲方提供)。 3、劳务承包外工作内容: 设计变更及签证工程的劳务费用。 4、质量标准:按总包合同有关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定 合格 等级。 5、分包工程工期 年 月开工, 年 月竣工(不可抗力的自然因素影响,工期顺延) 6、工程劳务价款 本工程劳务承包总价约 万元(大写: 万元);以实际完成工程量结算为准。 7、劳务价款的支付: 按工程施工进度,以实际完成工程量按月支付以完工程价款的80%,其余款项在工程竣工财务结算办理完后30日内付清。 8、工程财务结算: 工程财务结算金额=工程承包总价±工程增加量及费用。乙方凭正式劳务发票收取工程款。 9、甲方职责: 9.1负责提供工程所需的主材,确保施工正常进行。 9.2负责协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、机械、用水、用电及施工场地。 10、乙方义务 10.1按照施工图纸、施工组织设计、技术交底及施工进度计划,组织具有资格证书的熟练工人投入施工。自觉遵守操作规程及施工规范。投入足够的人力、物力,加强现场管理、科学安排作业计划,做到文明施工、安全施工,确保质量达到合格标准。 10.2自觉接受甲方及有关部门的监督和检查,按甲方的要求对设备、材料统一管理,作到堆放整齐。 10.3做好已完工程的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此而引起的一切经济责任,如由配合班组造成的成品损坏,由当事班组承担一切经济责任。 10.4妥善保管,合理使用甲方提供的各种机具、周转材料及其它设施。 10.5乙方应服从甲方及现场负责人的指令。 11、安全施工 乙方应遵守建设工程有关安全生产的管理规定,对现场施工人员进行安全教育,负责施工人员的安全管理,严格按安全标准进行施工。若发生安全事故,甲、乙双方应参照现行法律、法规协商处理。 16、争议 甲乙双方对合同发生争议时,可自行和解或要求有关部门调解。和解、调解不成时,可向辖区人民法院起诉。 17、其它 17.1本合同未尽事宜,双方另签补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。 17.2本合同一式 2 份,甲方执 1 份,乙方执 1 份,均具同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 劳务分包合同2承包人: 代理人: 联系地址: 劳务分包人: 代理人: 联系地址: 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致,共同达成如下协议: 一、总包工程概况 1、总包工程名称: 2、总包工程地点: 3、总包工程立项及批准文号: 二、劳务分包作业范围 (一)分包合同范围:_________________________________________________; (二)劳务分包作业范围及内容: 1、承包人负责编制施工组织设计,包括如下内容:施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人。 2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作业方案,劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。 三、劳务分包作业期限 1、计划开始日期:______年___月___日; 2、计划完工日期:______年___月___日; 3、作业总日历天数为:______天。 作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。 四、劳务作业质量标准 劳务作业质量应符合_______标准,并符合承包合同有关质量的约定。 五、劳务分包合同价格 签约合同价为:_______元(人民币),大写:_____________________________元。 六、劳务分包人资质 1、资质证书编号:_________________________________; 2、资质专业及等级:_______________________________。 七、项目经理、施工队长及劳动力管理员 1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________,职务:_____________,工程建造师(项目经理)证书号_____________。身份证号码:__________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。 2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________,职务:_____________,岗位证书号:_____________ ,身份证号码:_________________________。委托权限:_____________。人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。 3、发包人现场劳动力管理员_____________,上岗证号_____________,职责为_____________;承包人现场劳动力管理员__________________________,上岗证号_____________,职责为_____________。 4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_____________,身份证号码:__________________________,职务:_____________,联系电话:_____________,工程所在地住址:_________________________,家庭住址:_________________________。 八、承包方义务 1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 4、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 九、劳务分包方义务 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施; 6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险,并支付费用; 7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令; 8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 十、安全施工 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格执行有关安全文明生产管理规定,负责对现场施工作业人员进行安全教育,负责现场施工的安全管理,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险,支付保险费用;乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险,并支付保险费用;施工现场内需用的安全防护用品,由乙方提供使用计划,甲方负责按使用计划及时组织供应。 3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。 十一、劳务报酬 1、本工程采用固定劳务报酬,共计______________元,大写人民币_________________________元整。 2、劳务报酬的支付:甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。 3、本合同劳务报酬(依据现有施工图确定,结算时按实进行调整)。 4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式,不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据,乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷,由乙方承担全部责任和费用,概与甲方无关。 十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件: 1、中标通知书(如果有); 2、投标函及其附录(如果有); 3、专用合同条款及其附件; 4、通用合同条款; 5、技术标准和要求; 6、图纸; 7、已标价工作量清单或预算书(如果有); 8、其他合同文件。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 十三、承诺 1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。 2、劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。 3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 十四、争议 发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第____种方式解决争议: 1、向_____________仲裁委员会申请仲裁; 2、向_____________所在地人民法院起诉。 十四、附则 1、合同订立时间:______年___月___日,订立地点:________________________________。 2、本合同自______年___月___日生效。 3、本合同一式____份,具有同等法律效力,承包人执____份,劳务分包人执____份。 承包人:(公章) 法定代表人或者委托代理人:(签字) 组织机构代码: 地址: 联系电话: 开户银行: 账号: 劳务分包人:(公章) 法定代表人或者委托代理人:(签字) 组织机构代码: 地址: 联系电话: 开户银行: 账号: 劳务分包合同3甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,结合本工程具体情况,本着平等自愿、协商一致的原则,甲乙双方同意签订本合同,共同遵守。 一、合同期限 本合同有效期:自20XX年4月20日至6月30日。 二、项目名称及工程地点 1、工程项目名称: 2、工程项目地点: 三、乙方工作内容 1、乙方负责隔离栅栏混凝土立柱的预制、立柱安装、钢板网安装(除钢板网由甲方供应,其余材料均由乙方自购,但应满足甲方及监理工程师要求)及所有材料的运输等劳务工作。合同结算单价元/公里。实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础,并以乙方实际完成、由甲方工程技术人员核实、监理和业主认可的合格工程数量为准。 2、乙方按与甲方约定的工种和人数按期进场后,应保证人员的相对稳定,不得擅自违约离场,如需增减人员,应同甲方协商解决。 3、乙方在该工程项目从事施工,并按甲方安全生产、施工质量、施工进度和施工环境等管理要求,完成约定的工作量。 四、甲方责任: 1、负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、钢板网采购、作业进度进行全方位管理、控制。 2、及时为乙方提供作业指导书及相关技术资料。 3、在乙方施工作业前按规定对乙方进行详细技术交底,并下达该工程的安全、质量措施要求。 4、按本合同规定及时支付乙方劳务费用。 五、乙方责任: 1、按甲方的要求负责完成本工程施工的劳务作业任务。 2、按甲方的施工工期要求,及时组织满足劳务作业所需的劳力及所有工机具,按甲方同意的开工时间施工作业。 3、在施工作业过程中,严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料进行施工作业。 4、乙方的施工作业,必须满足甲方提供的技术文件和质量要求,达到国家或行业现行的工程质量验收标准。如乙方在规定时间内返工达不到质量验收标准,甲方有权另用班组施工,所有费用由乙方承担。 5、施工作业质量不合格的,乙方应在甲方规定时间内无偿返工,直至达到质量验收标准。 6、乙方所派谴的劳务人员应服从甲方施工管理和生产指挥,维护正常的生产、生活秩序和社会治安秩序。 7、乙方应加强对所输出劳务人员的安全生产教育,并适时组织劳务人员参加甲方的职业道德、劳动纪律、规章制度以及质量、环境、职业健康安全等方面的教育和培训。 8、乙方必须树立良好的环保意识,坚持文明施工作业,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。 9、乙方负责为施工作业人员交纳国家及地方规定的'应缴和代缴的各种劳动保护、劳动社会保险等费用和各种税费,并及时支付劳务人员费用。 甲方: 乙方: 日期: 劳务分包合同4雇主(甲方): 住址: 雇员(乙方): 住址: 根据甲方与业主签订的总承包合同等有关文件,现甲方将承建的_______________项目工程劳务部分分包给乙方,乙方已派人踏勘施工现场,全面了解该工程的施工场地现状,工期质量要求。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工地的具体情况,签订本劳务分包合同。 一、工程项目 1、工程名称: 2、分包范围: 3、施工地点: 4、承包方式: 二、劳务分包费用组成 1、按乙方分包工程范围内完成的实际工程量与包干单价的乘积计算分包费用,包干单价:____________元,实际工程量:____________,劳务分包费暂定为:________________元。 2、如实际施工过程中因设计变更或业主指令发生施工范围变动,则甲、乙方双方调增或调减劳务分包施工项目内容及数量,并根据包干单价相应调增或调减劳务分包费用总额。 三、工期要求 1、总工期为________天,工期计算起止时间:________年________月________日开工,________年________月________日前竣工。如经业主验收不合格,不能交付使用,不能视为竣工,乙方应负责返工直至合格为止,由此产生的一切费用均由乙方承担。 2、由于时间紧迫,根据工程的完成情况,为了按计划进度完成任务,甲方每月向乙方提供一份工程计划进度表或进度指令,说明各项目完成的时间,乙方必须按甲方的计划进度完成工程施工。因建设工程施工的特殊需要,乙方接受甲方加班安排。 3、乙方应按约定工期完成本工程,并接受甲方根据工程总进度提出的任何工期计划修改。除不可抗力或甲方代表认可的其他原因,工期相应顺延外,其余不予顺延。 4、乙方在施工中应根据工程需要配备足够的技术人员、管理人员和施工人员。如果乙方配备不足时,甲方有权要求乙方增加人员、机械、加班加点赶工,因赶工增加的费用乙方自负,工期不予顺延。 四、技术标准和质量标准 1、技术标准:乙方施工中必须按照建设部、国家技术监督局颁布的现行技术标准及各有关设计和施工规范,材料试验规程以及业主结合本工程需要所拟定的《技术规范》内容办理。如上述规范、规程有不一致之处,应以比较严格者为准。 2、质量标准:乙方应认真执行业主在招标文件中对项目的提出的技术规范,建立质保体系,制定质保措施,精心组织施工,确保工程质量符合设计要求和业主在招标文件中对项目的提出的质量标准。 五、分包工程款支付 1、甲方于次月________日前向乙方支付上个月计量确认的应付劳务分包费用的;工程完工并经甲方验收合格后,甲方于________工作日内向乙方支付至计量确认的应付劳务分包费用的________%;整体项目工程完工经业主验收合格,并办理物业使用移交手续后,甲方支付至计量确认的应付劳务分包费用的________%。余下另________%作为质量保修金,质保期间若无质量问题或乙方及时维修合格,质保期满后甲方一次性无息付清。 2、如工程施工不合格需返工,所需材料费、人工费由乙方承担,甲方可从应付分包费用中扣除。 六、质保期及责任 1、本工程的质保期为________年,从本项目整体工程通过业主方验收合格并办理物业使用移交手续之日计起。 2、质保期间,保修工作由乙方负责;若有质量问题,乙方未能及时维修、整改到位,甲方有权从质保金中扣除所发生的一切保修费用。 七、甲方责任 1、甲方应按照合同的规定向乙方提供合适的工作环境。 2、由甲方制定好工作计划,监督乙方的工作。 3、甲方应及时组织人员验收,按时支付劳务费。 八、乙方责任 1、乙方每项施工完毕后,先做好自检,自检合格后方可通知甲方现场管理人员进行检查验收,如发现质量问题要及时整改,整改后再通知甲方现场管理人员进行检查验收,如再发现质量问题,每处罚款________元,如拒绝整改,甲方有权要求乙方退场,其以前所做工程量按50%结算。 2、乙方进场后,必须严格服从甲方现场管理人员的指挥,搞好现场文明施工,材料堆放要整洁有序,每天必须做到工完料清,节约用料。若发现浪费材料问题,甲方有权做相应罚款。 3、乙方每天必须清理好施工垃圾,确保施工现场清洁,保护现场所有成品;若出现损坏,一切责任由乙方承担。 4、乙方在施工过程中,应重视安全;若造成安全事故,一切后果由乙方负责,甲方不负任何责任。 九、争议解决方式 发生争议,双方应协商解决,协商不了的,双方均可向工程所在地人民法院起诉。 十、其它 1、此合同一式________份,甲方________份,乙方________份,双方签字后生效。质保期满甲方结清工程款后本合同失效。 2、履行本合同过程中任何一方违约,均应承担所有损失。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 代表人: 联系方式: 工程所在地: 签约时间:________年________月________日 乙方: 身份证号: 联系方式: 工程所在地: 签约时间:________年________月________日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。