标题 | 定制衣柜安装工程承包合同 |
范文 | 定制衣柜安装工程承包合同范本(通用5篇) 现今社会公众的法律意识不断增强,很多场合都离不了合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编精心整理的定制衣柜安装工程承包合同范本(通用5篇),希望能够帮助到大家。 定制衣柜安装工程承包合同1甲方:____________ 乙方:____________ 依照公司与_______ 建设单位签订的_______ 工程施工合同之规定,并结合本工程的具体情况,由__________ 为甲方,代表陕西航天建筑工程公司统一对外行使履约责任, ______为乙方,分包甲方该工程安装分部分项工程,经双方协商一致,特签订本合同。 第一条 安装工程承包原则 1、承接工程任务时由甲方统一投标,工程中标后,乙方单位通过投标(议标)承接安装分部分项工程。 2、经过投(议)标确定安装施工单位后,由甲方与承担施工任务的安装负责人共同签订安装工程承包合同。 3、工程项目施工的全面管理由甲方负责。 第二条 工程概况 1、工程名称: _________________________ 2、工程地点:_________________________ 3、建筑面积:_______ 4、工程内容: ________________________ 第三条 安装工程承包范围 承包方式: 包工包料,包主材及所有辅材。 承包范围: (11#12#20#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程) (13#14#21#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程)。 第四条 合同工期 开工日期:以甲方开工报告为准。竣工日期: 合同工期总日历天数 / 天。 第五条 质量标准、文明工地要求 工程质量标准: 陕西省长安杯 文明工地要求: 陕西省级文明工地 第六条 安装工程承包价格 1、承包价格: 承包价格为甲方根据招标范围,向乙方所属项目部招标的中标价格。 ⑴安装工程按本合同承包范围,承包价款为人民币: 元(小写),大写: ,平米造价约 371 元/㎡。 按中标预算造价,承包方向甲方交纳 20 %的管理费(含上交公司及安装公司的所有管理费)。 以上承包价格含 3.41 %的税金(若政府有相关调整文件,执行调整文件)。 2、乙方需向甲方另行支付水电费:结算时按实际造价比例分摊。 第七条 工程结算: 结算价格=承包价款+变更签证-乙方需另行支付的费用 其中:乙方需另行支付的费用项目详见补充条款 第八条 付款办法: 1、经甲乙双方协商,本工程履约保证金,按造价比例各自承担(或不承担)相应部分。 2、参照公司与建设单位签订的施工合同付款办法(本工程不付预付款),根据到款额度及实际施工工程量,每月进度款扣除20%的管理费。 3、与建设单位工程结算生效,甲乙双方安装结算确认后,除留结算价的 5 %保修金外,余款自建设单位付款后 30 天内一次付清。保修期满甲方支付保修金后 30 天内,扣除相应款项后无息支付乙方。 第九条 双方义务与权力 1、甲方义务与权力 (1)、根据公司规定,甲方通过乙方,选择合适的安装项目部或项目负责人。 (2)、全面负责工程的文明工地,安全生产,质量达标等项目的管理协调工作。 (3)、负责向乙方提供施工场地及用水、用电,并提供现场临时办公室一间,库房一间,另有要求的双方另议。 (4)、负责向乙方提供施工用垂直运输机械及脚手架等施工设施。 (5)、负责工程正常设计图纸范围内的吊装、洞、槽预留及修补工作,乙方必须跟班配合。因乙方原因造成的滞后,由乙方解决。 (6)、负责已完工程成品及半成品的保护工作。 (7)、组织召开生产例会或调度会等各种现场协调沟通会议,并通知乙方参加。 (8)、及时向乙方传递建设单位或监理的有关指令、变更通知等。 (9)、向乙方提供本工程的业务用章。 (10)、负责统一收集汇总并按时向建设单位或监理报送各种资料或报表。 (11)、依据建设单位的付款方式,按双方约定支付乙方各种款项。 (12)、负责组织本工程与建设单位的结算工作,按时报送建设单位审核,工程审计生效后一个月内与乙方作好内部结算。 (13)、负责组织工程最终检验、竣工验收和工程创奖。 (14)、负责统一组织交工后回访服务。 (15)、紧急情况下,甲方若联系不上乙方负责人,有权不通过乙方做出决定,但事后需告知乙方。 (16)、甲方有权对乙方违反规定或不按合同约定施工予以纠正,纠正后仍然没有改正的,甲方有权酌情开具违约金单据。 2、乙方义务与权利 (1)、服从甲方统一组织协调。 (2)、配合甲方做好安装部分的施工组织设计工作。组织承包范围内安装项目的施工、生产、任务的如期完成,并对其质量、安全、进度及经营全面负责。 (3)、根据甲方要求,按时报送施工方案、计划和各类统计报表。 (4)、按时参加甲方组织的图纸会审和生产例会或调度会。 (5)、乙方在土建主体施工中必须跟班作业,配合甲方搞好工程预留、预埋与交叉配合,以免影响施工总体进度。 (6)、墙面剔槽、打洞必须用电锤和电钻或其他专用工具,并在施工之前同甲方商议。如乙方不用剔槽机、电锤、电钻或其他专用工具而造成的成品、半成品损坏,由乙方负担相应责任。 (7)、吊装、修补自身原因造成的洞、槽缺陷。 (8)、做好文明施工,做到工完场清,做好并负责已完工程成品及半成品的保护工作。 (9)、及时收集、整理好工程竣工资料,并交给甲方。 (10)、与业主保持良好的协作关系,强化“无渗漏”思想,确保工程质量,达到公司与业主所签合同的质量要求。 (11)、严格按照操作规程施工,遵守甲方各项安全规定,对甲方指出的安全隐患及时整改,杜绝重大伤亡事故。且每个项目设一名安全员。若因乙方自身原因造成的安全事故及损失由乙方负责。 (12)、负责安装分部质量创优,并配合最终检验和竣工验收。 (13)、负责安装工程服务维修。 (14)、由安装项目部负责完成安装部分结算资料的收集、做出安装部分结算,并按时报送甲方,由甲方报送建设单位审核,并配合甲方完成安装部分结算的核对工作。 (15)、乙方现场负责人电话应随时保持开机状态,以确保甲方能联系上。 (16)、乙方应积极配合甲方做好文明工地建设。 (17)、若甲方不按合同约定支付工程款,导致该工程资金周转困难,且经双方协商不能达成一致时,可以书面形式向公司有关领导申请协调,并有权要求甲方承担由此带来的损失。 (18)、工程竣工验收合格后,乙方应及时配合甲方进行结算,确保结算工作顺利完成,工程款按时收回。 第十条 违约责任 在施工过程中,由于甲方或者乙方自身原因,发生下列情况之一者,应承担违约责任,并赔偿对方经济损失。 甲方的违约责任: 1、未按审定的施工组织设计中各阶段计划进度控制点形象进度完成。 2、不按施工组织设计要求实施,给乙方造成施工难度者。 3、未按设计要求完成自身留洞、留槽、预留者。 4、无正当理由不能按时拨付工程款,影响对方正常施工者。 乙方的违约责任: 1、因自身施工工序达不到要求,给对方增加施工难度的。 2、因施工质量和配合问题,影响对方上道工序或下道工序的。 3、损坏对方已完工程成品、半成品的。 4、因乙方原因延误工期,造成对方抢、赶工期的。 5、因乙方原因不能按时向业主(或业主指定的相关专业机构)报送竣工验收、结算资料的,造成工程款不能及时回收的。 6、在甲方按照建设单位支付工程款比例支付乙方工程款后,乙方在后期装修阶段,不能因资金缺口或其它理由延误工期。 7、如因乙方自身责任造成社会罚款,应全面承担该罚款。如双方均有相应责任,则按各自造价比例和区分责任轻重程度承担罚款。 8、在工程保修期间,因乙方工程质量问题的维修,造成甲方及业主的经济损失由乙方承担。 第十一条 争议解决: 1、本合同未提及内容,甲乙双方均须执行与建设单位签订的施工合同相应条款。 2、在执行本合同发生争议时,甲乙双方应及时、友好协商,协商达不成一致时,任何一方均可以书面形式向公司有关领导申请协调,一经裁定,双方均须无条件执行。 第十二条 补充条款 1、本工程获得的质量(雁塔杯、长安杯、鲁班奖)及进度奖金,按双方造价比例划分,如未达到省级文明工地,其文明工地费相应扣除。 2、甲方所付款项需在公司内部记账划分。 3、乙方需向甲方另行支付水电费:结算时按实际造价比例分摊。 4、乙方需向甲方交纳质量及安全保证金20万元,在竣工验收后无息一次返还。 5、本工程所有付款及报账方式均应执行航建安装公司的有关规定。同时应遵守甲方与建设方签订的施工合同中的各项条款。 6、印花税和水利基金以实际缴纳金额按土建安装审定造价比例进行分摊。 7、现场发生的其他费用以现场负责人出具的结算依据为准结算。(需要土建另行配合的费用,在结算款中扣除。需要采用土建部分采购的材料费(如钢筋,水泥等),为了外观土建需要另外增加的工作费应另外收费,在结算款中扣除。) 8、关于工程施工的罚款按土建安装审定价比例分配(罚款原因由乙方造成的,乙方负全责;与乙方无关的不予计算。) 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,至本工程完工、甲乙双方结算生效、保修期满、款项付清后自动失效。 本合同一式 伍 份,甲方、乙方、安装项目部、财务处、经营管理处各持一份。 甲方:(公章) 乙方: 负责人:(签字) 负责人:(签字) _____年________月________日 定制衣柜安装工程承包合同2发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》,经甲、乙双方协商,签订此承包合同,供双方共同遵守。 一、工程概况: 工程长 100 米,宽 50 米,投影面积 5000 平方米, 单 层,檐口标高 9 米,钢结构油漆为 灰色 ,屋面板为 包檩板 ,墙板为 包檩板 , 水槽为 / ,落水管为 / ,其它: 雨棚 、 。 二、承包内容: 1. 图纸上及现场增加的所有钢构件、屋面板、墙板、水槽、落水管、雨蓬等及其附件的安装;主次所有钢构件现场补刷面漆一遍。 2. 采用包工不包料方式,主材及辅料由甲方提供,施工工具由乙方负责。 三、施工要求: 1. 本工程要求 日内安装完毕,自首车材料进场算起,工期因甲方、土建方、业主方等人为因素或风雪等不可抗因素影响施工工期,请业主现场签证后工期顺延。 2. 工程施工质量要求,工程施工质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》。 四、承包价格及付款方式: 1. 本工程总计承包费 146850元 ,大写: 壹拾肆万陆仟捌佰伍拾元整,工程施工结束后依实结算,具体情况见报价单。 2. 付款方式:合同签订后,甲方先付给乙方进场费 10000 元; 钢结构 安装完毕支付工程进度款 30000 元;工程安装完毕、初验合格后付 84822.5 元;工程竣工验收合格后再付 14685 元;工程竣工验收一年后支付5%保修金。 五、责任分工: 甲方责任: 1. 甲方负责把安装图纸、加工资料及空白安装资料及时交给乙方。 2. 负责向乙方进行工程施工安全、技术交底,随时向乙方提供安装技术指导。 3. 按合同及时付款;配合乙方竣工验收。 4. 工程完工后一周内依实给乙方进行工程结算。 乙方责任: 1. 安装合同签订后,熟悉施工图纸,编写详细施工组织设计,发现图纸出错或不合理的地方应及时通知工程部;负责施工前现场考察,编写详细的材料进场计划,由工程部及相关部门确认后实行;予埋件施工时派人指导或施工。 2. 施工现场严格按公司发货清单清点材料数量,按实接收并在发货清单上签字,便于清点的材料应当及时清点签字。货到现场不清点又不签字视为已按发货清单数量发齐,所造成的损失和责任由乙方负责。不便清点的材料应在24小时内清点完,如出现材料缺少时应及时通知工程部,如谎报材料缺少的发现后给予1000元罚款。如出现现场变更或图纸设计错误的,通知技术人员下变更单追加材料;负责外购材料的接收并对其质量进行检查验收。 3. 油漆、焊条等图纸上没有的辅料,按工程部定额执行,由乙方书写领料单,超出定额部分必须由乙方以书面形式写出原因,并由相关知情人签字认可后才可领取。 4. 乙方施工现场不得购买辅料,特殊情况必须购买的,需征得工程部同意,价格与甲方提供的同规格、同质量的辅料价格基本相同,并需有正规票据。 5. 必须自备和租赁(费用自理)安装工程中所需的各种设备、工具和安全防护用品。安装现场所用水、 电、住宿及其它施工消耗费用均由乙方自理。 6. 按工程图纸、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001及公司各工艺操作规程施工,以确保工程施工质量。如乙方施工原因造成工程不合格,乙方承担甲方一切经济损失。 7. 制定安全施工措施,施工现场应设安全标志、安全设施,对现场所有施工人员必须进行安全教育,所有从事特种作业人员必须持证上岗,确保安全文明施工。任何违反安全的施工作业应立即整改,如制止不听发生事故的,乙方要立即通知甲方,由此造成的直接、间接经济损失和法律责任均由乙方负责。乙方应为参加施工的所有人员购买人身意外伤害保险。 8. 乙方施工人员应遵纪守法,如有不正当行为触犯法律和当地治安管理条例,其后果由乙方负责,并应立即告知甲方。 9. 乙方工期每提前一天甲方给予施工合同额千分之五的奖励,因乙方自身原因造成工程超期,每超一天对乙方给予施工合同额千分之五的处罚。 10.作好验收前的成品保护工作,钢构件及其它工程材料如在卸车、存放等验收前发生损坏、丢失、被盗等情况,均由乙方照价赔偿。并追究因此给甲方造成的一切经济损失。 11.负责把剩余材料进行堆放保存,安装完毕后请示工程部同意后处理或退回公司,乙方有责任找车、装车。发现乙方私自处理剩余材料的除照价赔偿外给予500元以上罚款。施工结束时,乙方应将施工现场清理干净。 12.负责工程分部验收,保证资料齐全,工程竣工后交回工程部。 13.工程施工结束一周内按实填报工资表及票据。施工现场出现了合同以外的工作量时按原合同单价执行;停工累计时间不超过合同工期的二十分之一时不得向公司追加;增加工程量及需追加停工时应及时请甲方、监理或公司知情人现场签证,作为公司或乙方追加的凭证。如出现虚报工时工资的行为,一经查实除扣除虚报工资外,另加罚1000元。 14.钢结构工程质保期为壹年,自竣工验收之日开始算起。如在质保期内出现安装质量问题,甲方通知乙方在约定时间内对工程进行无偿维修,并负责由此造成的一切经济损失。如乙方违约超时没有维修,甲方有权自行维修,乙方承担该工程维修所发生费用的2倍,并负责由此造成的一切经济损失。超过质保期的工程维修,乙方必须积极派人维修,费用由公司承担,乙方无故不维修者给予500元以上罚款。所有工程维修时由甲方派维修单,维修完毕乙方必须要求建设方在维修单上签字盖章。 六、其它: 1. 屋面板面积按钢结构轴线投影面积计算,墙板按扣除门窗后钢结构轴线面积计算。 2.工程承包方(乙方)如系单位的,应把加盖单位公章的营业执照副本复印件交甲方存档。如系个人承包的,应把加盖其个人指印的身份证复印件交甲方存档。 3. 乙方不得把安装承包工程转包或分包给其它单位及人员,如有此行为,一经发现,甲方有权终止合同并对乙方给其所造成的一切损失进行索赔。 4. 如因业主方的因素致使该工程合同不能继续履行,甲方通知乙方停止施工,撤回人员设备,并按实际工作量进行结算。待问题解决,甲方通知乙方复工,除看场费用外,中间等待时间不计费用。如该工程合同不再履行,本安装承包合同自动终止。 5. 本合同在执行过程中违约责任按照《中华人民共和国合同法》违约责任的相关条款执行; 6. 合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方友好协商解决,如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼; 7.本合同一式三份,甲方工程部及财务部各执一份,乙方执一份,自甲乙双方签字之日起生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 定制衣柜安装工程承包合同3发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就以下施工工程达成如下协议: 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围和内容: 4、承包方式: 5、承包方式: 6、工程质量等级: 第二条合同总价 1、工程合同总价为人民币计:____元整,一次性包死,不再追加(根据图纸,按图施工)。 2、如遇下列情形之一的合同价款应作相应调整: (1)合同总价经双方确认的暂估价变化; (2)重大设计发生变更; (3)在施工中增加了工程项目,另计补充协议 第三条材料标准 1、具有合格证书的建筑材料、任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,检验费用由供料一方承担,技术资料备案要求进行检验的材料,必须进行检验,费用均由乙方负责。 第四条安全生产管理 1、乙方接有关规定采取严格的安全管理措施。彻底杜绝安全隐患。 2、甲方应为乙方提供安全的生产环境和安全条件。 3、乙方在施工中所需的安全设施及劳保用品均由乙方自行解决。 第五条施工与设计变更 1、经过会审的施工图纸、说明和有关技术资料均为施工的有效依据,甲、乙双方不得擅自进行修改。 2、施工图的重大修改变更,必须经有关部门同意。因此二次增加的费用由责任方负责并调整合同价款。 第六条双方负责事项 1、乙方 (1)严格按照图纸与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付使用; (2)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题乙方无偿修理。 1、甲方 (2)组织施工图纸交底,做好交底纪要。 (3)派驻施工现场代表。对工程进度、质量、隐蔽工程和合同执行、实行监查。并负责设计图纸问题的处理、设计变更、工程中间验收等必须的签证。 (4)组织有关部门对工程竣工验收,并按全同规定的日期配合乙方做好工程决算工作,及时了解工程财务和工程尾款。 第七条工程期限 1、本工程合同总工期为天。 2、如遇到下列情况经发包方代表签证或实际发生下列情况并提供事实证据后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺眼期限: (1)甲方在合同规定开工日期前不能给乙方提供施工条件的,如进场道路、施工所需的水、或水源未按规定接通,障碍物未能消除,影响承包进场施工的; (2)明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场、或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷,需要修、改、换等耽误施工进度的; (3)甲方代表无故拖延办理见证手续而影响下一道工序施工的; (4)甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料差价款而影响施工进度的; 第八条工程质量和竣工验收 1、乙方必须严格按施工图、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方的监督检查。 2、隐蔽工程由乙方自检后,通知甲方、建设单位、甲方接到通知后进行下一工序施工,甲方无故拖延检验,必须承担因此而造成的损失。 3、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告,由甲方组织有关单位在报告送交后天内进行竣工验收,并在天内给予批准提出修改意见,乙方按要求修改,并承担因自身原因造成修改的费用。 4、已竣工未验收工程,在交付前由承包方负责保管,业主不得动用,若业主已经使用或强行使用,即视同验收合格。 5、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,报关时候自通过竣工验收合格之日起算7天。 第九条工程价款的支付和结算 1、自合同签订之日起,预付工程款整,主材进场支付总工程款的整。 2、施工安装完成工程结束,预付总工程款,计整。 4、余款做炒质保金,计质保金为一年,从竣工验收后算起。 第十条违约责任 1、乙方的违约责任 (1)工程质量不符合规定,负责无偿修理或返工,由于修理返工造成逾期交付的,应承担合同总价的违约金。 (2)工程交付时间不符合规定的,按元日偿付逾期违约金。 2、甲方的违约责任 (1)未按本合同的.规定履行各项义务的,除竣工日期得以顺延外,还应承担赔偿责任(乙方的实际损失)。 (2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。 (3)未及时支付工程款,甲方必须根据与建设单位签订的合同为依据,支付违约金每日 第十一条发生争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列方式解决:向北仑区人民法院提起仲裁诉讼 第十二条附则 1、本合同经双方签字盖章后立即生效。 2、本合同壹式肆份,双方各执贰份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 定制衣柜安装工程承包合同4委托方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商,签订本合同,以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指:项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意:由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点:项目内。 第二条、承包方式及承包范围: 2.1承包方式:乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下: 本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准: 《电梯安装验收规范(gb10060-93)》、《电梯技术条件(gb10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)》、《电梯试验方法(gb10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期: 甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中,如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的,经甲、乙双方协商同意,可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为: 合同总价款:人民币:____元整(¥____元) 5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装),机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装,并包含在合同价款内。 5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。 第六条、付款方式 6.1付款方式:甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。 乙方银行帐号为: 开户银行: 银行帐号: 6.2本合同有∕无预付款,若有,预付款为¥元(人民币____元),于支付。 6.3除预付款外,其他款项按以下第种方式支付: 甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(¥____元),作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥____元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥____元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。 6.4乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。 6.5甲方每次付款前,乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。 第七条、甲方责任 7.1甲方任命为甲方代表。 7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。 7.3按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。 7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。 7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。 7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。 7.7负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。 7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方,由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续,相关费用乙方负责。 第八条、乙方责任 8.1乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。 8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质,并保证其资质的真实性、合法性、有效性。 8.3乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。 8.4乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方、设计人审批,所有施工图纸均应得到设计人确认。 8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。 8.6井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。 8.7负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。 8.8负责吊装及搭棚工作。 8.9负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。 8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。 8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。 8.12安装期间轿厢内加设保护板,试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。 8.13负责提供三方通话设备,并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。 8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。 8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。 8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。 8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任,并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。 8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。 8.19乙方在进场施工前,应与总承包单位协调确定各自的权利义务,在施工期间应服从总承包单位的统一管理,但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。 8.20竣工验收合格后,乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告,经过甲方审定后作为确定结算款的依据。 8.21应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。 8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。 第九条、材料设备供应 9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求,相关规定如下: 9.1.1乙方所采购的材料,由甲方验收合格后方可使用。 9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料,甲方代表有权拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。 9.2若乙方提供的材料未经甲方验货,乙方不得擅自开工。否则,应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的,乙方还应承担相应的责任。 第十条、工程验收 10.1隐蔽工程验收:工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时,乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格,甲方及监理公司代表在验收记录上签字后,方可进 行此后工程施工。验收不合格,乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽,甲方有权要求剥离或开孔,乙方应进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,乙方应承担有关费用,且工期不得顺延。 10.2竣工验收:本工程完成安装调试后,乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格,故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后,叁方签字盖章确认本工程验收合格,同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的,乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。 10.3如果在验收中产生纠纷,由XX市的产品技术质量监督检查机关核验为准。 10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。 第十一条结算 11.1工程竣工备案之日起天内,乙方应提交以下结算资料: 11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表; 11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订); 11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订); 11.1.4合同书一份(复印件); 11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。 11.1.6备案表 工程竣工结算资料的内容必须完整、准确,若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。 11.2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后个工作天内,由甲方按照上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。 11.3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工,或出现偷工减料的情况,则视乙方违约,甲方有权对上述工程项目不予结算,由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。 第十二条、工程保修 12.1本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起____年。 12.2在保修期内,凡出现质量问题,乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准,按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方管理、使用不当引起的故障维修,甲方需承担零部件费用。 12.3在保修期内,若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或维修工作的,则甲方有权委托第三方对该质量问题进行整改和维修,所产生的费用加15%的管理费甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除,若不足以扣除的,甲方有权向乙方追偿。 12.4乙方承诺对工程提供终身的维修服务(保修期满后,双方签订有偿维修保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训六名电梯维修人员。在合同保修期届满后,乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修等服务。 第十三条、违约责任 13.1甲方如不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的3%。 13.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金,若乙方逾期竣工超过三十天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。 13.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。 13.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让,违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。 13.5在合同履行过程中,如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本合同: 13.5.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员 在合同实施过程中的行为; 13.5.2“欺诈行为”是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在合同实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。 13.6在甲方根据本合同的约定解除合同后,乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外,还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作,包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作,同时: 13.6.1若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的,则双方按该部分工作成果进行结算,乙方应在结算后的10日内将甲方多付的款项退回甲方。 13.6.2若甲方不需要乙方已完成的工作成果的,则乙方应在甲方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。 13.6.3若乙方逾期向甲方退回上述款项的,每逾期一天,须向甲方支付相当于该部分款项的0.1%的违约金。 13.7乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。 13.8未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。 第十四条、不可抗力 14.1在合同履行期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况通知对方,并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。 第十五条、争议及解决 15.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。 15.2甲乙双方在履行合同中发生争议的,除双方协议停止施工外,乙方都应继续履行合同,保持施工连续,并在任何情况下,均须保护已完工程。 15.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 15.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。 第十六条、合同生效 16.1本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。 16.2本合同未尽事宜,可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 16.3本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,每份均具有同等法律效力,本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。 第十七条、联系方式 乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为: 单位名称: 通信地址: 联系人: 联系电话: 传真号码: e-mail: 第十八条、甲乙双方约定的其他事项 第十九条、合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力 委托方(章):承包方(章): 法定代表人/签约代表:法定代表人/签约代表: 签约日期: 定制衣柜安装工程承包合同5发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围和内容: 第二条 工程期限 1、本工程合同安装总工期为 2、本工程开工日期以构件进场时间为准。 第三条 工程合同总价 总建筑面积为____平方米,价格为____平方米,总价格为____元(大写 )如有变更,以实际面积结算。 第四条 材料、设备供应 1、本工程安装所需吊车设备,焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责,甲方保障材料准时到场,不能拖延。 第五条 工程质量和检查验收 承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量,如果发包方发现安装质量问题,属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。 第六条 工程价款的支付与结算 1、本合同签订后,承包方进场安装主钢结构时,发包方支付合同总价的 %的预付款,结构安装完毕,发包方支付 %的进度款,彩板安装完毕,发包方支付 %的进度款。 2、乙方整个工程安装完后,经甲方验收合格,工程办完交工验收并办理工程结算后 天内,所有余款全额支付完毕。 第七条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解,调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。 第八条 附则 其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。 本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。 本合同正式本 份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。