网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 变更协议书
范文

变更协议书【热门】

在不断进步的时代，我们用到协议的地方越来越多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。到底应如何拟定协议呢？下面是小编整理的变更协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

变更协议书1

发包人（甲方）：XXXXX汽车零部件有限公司

承包人（乙方）：XXXXXX建设工程有限公司

鉴于：

甲方和乙方于20xx年3月29日签署的.编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

甲方：XXXXX汽车零部件乙方：XXXX建设工程 有限公司有限公司

法定代表人或其授权委托人： 法定代表人或其授权委托人： 签字： 签字：

20xx年4月23日 20xx年4月23日

变更协议书2

甲方(男方)：____身份证号：________

住址：________

乙方(女方)：____身份证号：________

住址：________

双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下：

一、女儿__自年月日起由女方__抚养，直至年满18周岁，其间负责其日常生活、健康和教育等方面的监护。

二、被抚养人的抚养费及支付方式

1.男方__则每年支付抚养费__元，不承担具体抚养工作。

2.男方应于每年的.12月1-5日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。

三、探视权

1.男方对孩子_____享有探望权。

2.探望时间及方式，没有抚养的一方每个月可以探望一次。

3.探望之前，必须先经与女方电话联系。探望期间，要保证孩子的安全及身心健康、愉快。

四、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，协商解决。

五、本协议一式叁份，甲、乙双方各一份，一份交派出所办理孩子的户口迁移手续，户口迁移手续自本协议签订后三个月内办理完毕。

六、本协议自双方签字后生效。

甲方：____乙方：____

年月日年月日

变更抚养权的条件

根据我国最高人民法院《关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干意见》第16条规定，一方要求变更子女抚养关系有下列情形之一的，应予支持：

1、与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的;

2、与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响的;

3、10周岁以上未成年子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力的;

4、有其他理由需要变更的。

变更协议书3

甲方： （男方）

身份证号： 电话：

住所：

乙方： （女方）

身份证号： 电话：

住所：

甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女 抚养权等相关事宜达成协议如下：

一、被扶养人 ，男，现年 岁，原由男方抚养。

双方协商同意自 年 月 日起，儿子随女方生活，其抚养权归女方。

二、被扶养人的抚养费及支付方式

1 、抚养费： 从 _________ 年 _________ 月 _________ 日起由男方每月付给 _________ 方 _________ 元作儿子 _________ 的抚养费（直至满十八岁周岁）

2 、教育费、医药费、生活费，由 方负责（或由女方垫付后，双方各承担一半）

3 、男方应于每月的 1 - 5 日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。

三、探视权

1 、男方对孩子 享有探望权。

2 、探望时间及方式：

3 、探望之前，必须先经与女方电话联系。探望期间，要保证孩子的安全及身心健康、愉快。

四、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，协商解决。

五、本协议一式叁份，甲、乙双方各一份，一份交派出所办理孩子的户口迁移手续。

六、本协议自双方签字后生效。

甲方：

乙方：

变更抚养权起诉状范本

原告：________，女，_____年___月___日生，汉族，________市人，住址：_________________________，联系电话：________________。

被告：________，男，_____年___月___日生，汉族，________市人，住址：_________________________，联系电话：________________。

诉讼请求：

1、判令原被告婚生女儿_______由原告抚养。

2、被告每月支付小孩抚养费_______元。

事实与理由：

_____年___月___日，原、被告因感情不和，经_____________人民法院判决离婚。婚生女儿_______由被告抚养。

由于小孩系女性，且被告一直未再婚。随着小孩的生理发育，女儿_______亦感觉到不便与被告共同生活。而被告一直忙于自己事业的发展，无暇顾及小孩的`生活与学习不说，甚至有酗酒恶习，每每回到家便对女儿进行打骂，对小孩的健康成长非常不利。

为使小孩有一个健康、稳定的生活环境，特请求变更小孩由原告抚养，被告每月支付小孩________元生活费。变更抚养权后，原告能够保证被告的正常探望。

此致

____________人民法院

具状人：________

_____年___月___日

变更协议书4

甲方（男方）：______________，

男，

______年______月______日生，

______族，

户籍地：_____________________，

身份证号：__________________

乙方（女方）：_______________，

女，

______年______月______日生，

_____族，

户籍地：_____________________，

身份证号：__________________

甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成如下协议：

一、被抚养人_________，男，现年______周岁，原由女_________抚养。

现双方协商同意孩子_________自___年___月___日起随男方_________生活，男方负责其日常生活、健康和教育等方面的监护，其抚养权归男方___________。

二、乙方_________不负担孩子的任何抚养费用。

三、关于探视权的规定

1、女方对孩子_________享有探望权。

2、探望时间及次数：_________女方每个星期至少可以探望孩子_________一次。

四、女方日后协助男方办理孩子_________的`户口迁移手续。

五、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子健康成长的原则，互谅互让，协商解决。

六、本协议一式_________份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

七、本协议自双方签字后生效。

甲方：_______________

乙方：_______________

______年______月______日

变更协议书5

甲方(全称)：______________

乙方(全称)：______________

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，于20xx年7月1日特订立以下补充协议。

协议内容：

1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金，由甲方和乙方的相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣，不足部分乙方补齐，超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。

2、乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用，甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用，由乙方自行承担，西面及西北面广告位由甲方承担。

本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的'法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：______________乙方：______________

(公章)(公章)

法定代表人或委托代理人______________法定代表人或委托代理人______________

签字：___签字：___

_____年__月___日_____年__月___日

变更协议书6

甲方：

乙方：

丙方：

甲、乙双方在平等、自愿、公开和诚实信用的基础上___年___月___日签订了____________。

现甲方已更名为丙方。为理顺甲、乙、丙三方之间的合同关系，经友好协商，特签订本协议书，具体内容如下：

1、甲方与乙方所签订的上述___份合同中甲、乙双方的责任、权利、义务不变。

2、甲方与乙方所签订的.上述___份合同，三方同意合同中约定的甲方的责任、权利、义务全部由丙方承担。

3、本协议书一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

4、本协议书自三方签字盖章起生效。

甲方：______

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

时间：___年___月___日

乙方：______

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

时间：___年___月___日

变更协议书7

甲方： 乙方：

住所： 住所：

身份证号码： 身份证号码：

联系方式： 联系方式：

年 月 日， 与 合资登记注册了 有限公司（以下简称“公司”），注册资金为人民 元整（￥ 元），约定 占51%的股份， 占49%股份，现由于公司经营发展需要，甲方同意并报股东会决议通过将甲方49%股权中的17%所有权变更为乙方所有，经甲乙双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，协议如下：

第一条 股权的变更

1、甲方将其持有公司49%股权中的17%所有权变更为乙方所有；

2、乙方同意接受上述转让的股权；

3、乙方以技术作价折抵前款股权金额，视为出资到位；

第二条 股权变更保障性条款

1、公司承诺甲方的股权变更造成的股权比例减少不影响甲方在公司分红的环比增长；

2、若甲方股权变更后所获得的企业环比利润分红有所下降，公司控股股东 承诺以公司利润以及控股股东 所得利润用以补偿甲方利润，以此保证甲方利润不低于上一利润年度甲方49%股权比例的分红利润；

3、若甲方股权变更后连续 年所得利润分红低于甲方股权变更前所获得的利润分红，甲方有权要求公司通过增资或公司控股股东 转移股份的`方式保障甲方利润。

第三条 权利及违约责任

1、乙方入股公司之前公司的所有债权债务和亏损、盈利分红与乙方无关。本协议签订并生效后乙方按照所占公司股权比例17%的股权比例分享利润与承担经营风险；

2、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失；

3、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

第四条 适用法律及争议解决

1、本协议适用中华人民共和国的法律。

2、 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，则通过诉讼解决，以公司所在地为管辖法院。

第五条 协议的生效及其他

1、本协议经双方签字确认后生效，公司加盖公司公章对甲乙双方行为予以认可，公司控股股东 在本协议签字并承诺履行本协议中的负担义务，并监督本协议的完全履行。

2、本协议生效之日即为股权变更之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，公司存档一份，控股股东 一份。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

控股股东 （签字）

签订日期： 年 月 日

公司（加盖公章）：

签订日期： 年 月 日

变更协议书8

甲方(全称)：

乙方(全称)：

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，于20xx年7月1日特订立以下补充协议。

协议内容：

1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金，由甲方和乙方的`相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣，不足部分乙方补齐，超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。

2乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用，甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用，由乙方自行承担，西面及西北面广告位由甲方承担。

本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力合同变更协议书格式合同范本。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

(公章)(公章)

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

签字：xxx

xx年x月x日

签字：xxx

xx年x月x日

变更协议书9

__派出所：

我是__镇__村委会___号居民___，男，现年42岁，生于1965年6月20日，身份证号码：___________，因父亲(____)年事已高，户主要更改为我(___)，方便以后办事。更改以后家里一切刑事，法律事务由我负责。请派出所给予办理为谢!

特此申请：

申请人：___

__年__月__日

变更协议书10

甲方(男方)：

身份证号：电话：

住所：

乙方(女方)：

身份证号：电话：

住所：

甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下：

一、被抚养人__，女，现年11岁，协议离婚时由女方抚养，后于20__年10月9日经过变更由男方抚养至今。

现依据《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第五条之规定，十周岁以上未成年子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力的;本协议在尊重甲乙双方及被抚养人意见的前提下达成如下协议。

二、双方协商同意自20__年1月1日起，女儿瞿雯随女方生活，其抚养权归女方。

三、被抚养人瞿婧雯的抚养费及支付方式

1 、抚养费：从20__年1月1日起由男方每月付给女方456_元作女儿____的抚养费(直至满十八岁周岁)。依据(青海省20__年城镇居民人均消费性支出：10955.46元/年)。

2 、十八周岁后如考入大学所产生的`教育费、医药费、生活费，由男、女方负责(由女方垫付后，凭实际产生的发票双方各承担一半)。

3 、男方应于每月的1 - 5日前将女儿的抚养费汇至女方指定的银行帐号。

四、探视权

1 、男方对孩子享有探望权。

2 、探望时间及方式：暑假或寒假(在不影响女儿生活、学习的情况下)

3 、探望之前，必须先经与女方电话联系。探望期间，要保证孩子的安全及身心健康、愉快。

五、女儿从20__年至20__年12月31日一直由甲方抚养，产生抚养费10万元，已由甲方承担，再不追究乙方支付抚养费，但是如果乙方违反本协议约定或者将女儿送至甲方抚养，甲方不仅有权追偿20__年至20__年12月31日期间产生的10万抚养费，而且有权要求其支付后期的抚养及教育费。

六、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，协商解决,协商不成诉甲方法院解决。

七、本协议一式叁份，甲、乙双方各一份，一份交派出所办理孩子的户口迁移手续。

八、本协议自双方签字后生效。

甲方：乙方：

日期：日期：

变更协议书11

甲方：______________________

姓名：______________________

性别：______________________

出生时间：__________________

民族：______________________

职业：______________________

户口所在：__________________

经常居住地：________________

身份证号码：________________

联系电话：__________________

乙方：______________________

姓名：______________________

性别：______________________

出生时间：__________________

民族：______________________

职业：______________________

户口所在：__________________

经常居住地：________________

身份证号码：________________

联系电话：__________________

甲、乙双方原是夫妻。__________年__________月__________日生育__________子/女，名__________，现年__________岁，读__________。__________年__________月__________日，经__________法院审理查明，甲、乙双方因感情破裂而被判决离婚，子/女随乙方生活，甲方每月给抚养费__________元至子/女独立生活为止。由于乙方情况发生变化（请说明原因），双方同意变更监护方式。

为了进一步明确子女的监护权，明确各方的权利义务，减少不必要的纠纷和诉讼，双方同意签订本协议，以资共同遵守：

一、监护权

子/女从本协议生效时开始，随甲方生活，由甲方行使子女监护权。

二、抚养费

乙方每月给子女生活费__________（建议__________元），每季给______次。第一次付款日为本月的_________日，以后每隔______个月的._________日为付款日。乙方给付的生活费应随本地产大米市场零售价的变化而增减。现双方目前的本地产零售价为_________元/公斤。

子女的教育费、医疗费等大宗费用开支，甲方承担_________％，乙方承担_________％。此费用，乙方应在甲方出示票据后的第______个生活费付款日一并支付。

三、探视权

乙方有权探视子儿。每月原则上探视_________次，尽能安排在_________日，并应以不损害子女身心健康为限。甲方应尽量提供方便。

四、违约责任

乙方逾期付款的违约金标准为日_________分之_________。连续_________年未支付抚养费，甲方有权在征得子儿本人意见后，直接决定更改子女姓名而无须征求乙方的意见。

五、附则

本协议由双方签字后生效，并共同到__________________区法院，请法官按本协议制作调解书。（一般情况可双方签字后生效，无须到法院制作调解书，但如果有可能涉及到纠纷或子女分房分地、就学就业等等应到法院制作调解收或办理公正）

本协议一式叁份，双方及法院各一份。

甲方：_________________乙方___________________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

变更协议书12

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

工程名称： (与已签订的合同一致)

工程内容： (与已签订的`合同一致，包括面积、结构、层数等) 工程造价(元)： (大写) (小写) 已签订的《建设工程施工合同》备案编号：

(一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议： 原因： (根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)

(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。

(三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

变更协议书13

甲、乙双方经平等协商，一致同意对 年 月 日至 年 月 日的合同作以下变更：

劳动合同的其他条款仍按原约定继续履行。

甲方：(盖章) 乙方：(签名或盖章)

法定代表人：

(或委托代理人)

年 月 日 年 月 日

乙方确认于 年 月 日收到本协议文本。

签名：

年 月 日

注意事项：

1、变更劳动合同必须在劳动合同有效期内进行。

2、必须遵循《劳动法》规定的平等自愿、协商一致的.原则,不得违反法律、行政法规规定的变更原则。

3、必须遵循法定程序,首先由一方当事人依法向对方当事人提出变更劳动合同的建议,并说明变更的理由和修改的条款,请求对方限期答复;然后由对方当事人在限期内给予答复,表示同意或不同意变更,或者建议再协商解决;最后经双方当事人充分协商达成一致协议后,签订书面协议,双方签字盖章,变更协议即行生效。

4、用人单位根据工作需要调整劳动者的工作岗位时,须与劳动者协商一致,变更劳动合同的相关内容。

5、变更劳动合同后,原条款不再具有法律效力,但原劳动合同的其他条款仍然有效。

公司变更劳动合同必须在法律规定的范围内进行变更，在变更劳动合同的同时不允许侵害劳动者的合法权益。

变更协议书14

甲方：_________________高速公路隧道管理所

乙方：______________电力工程有限公司

乙方_______________电力工程有限公司为__________高速公路隧道管理所被盗电缆修复工程招标的中标单位，工程开工后，乙方发现实际被盗电缆的型号、数量与招标文件及合同不符，乙方根据实际工程量向甲方提出工程变更申请，经甲、乙双方实地勘察确认后，工程总造价由合同价________元变更为________元（实际工程量见工程变更确认单），特签订此协议。

甲方：_________________高速公路隧道管理所乙方：______________电力工程有限公司

法定代表或法定代表或委托代理人：_________________（签字）委托代理人：_________________（签字）

日期：________年____月____日日期：________年____月____日

变更协议书15

甲方：____________(男方基本信息)

身份证号：____________

电话：____________

住所：____________

乙方：____________(女方基本信息)

身份证号：____________

电话：____________

住所：____________

甲、乙双方于年月日协议离婚，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜，在平等、自愿的基础上，经充分的协商，达成协议如下：

一、被抚养人(基本信息)，原由男方抚养。双方协商同意自年月日起，儿子随女方生活，其抚养权归女方。

二、被抚养人的抚养费及支付方式：

1、抚养费：从年月日起由男方每月付给元作为孩子的抚养费(直至满十八周岁)

2、男方应于每月的1-5日将抚养费汇至女方指定的银行帐号

三、探视权：

1、男方对孩子享有探视权。

2、探视时间及方式：。

3、探视之前，必须先经与女方电话联系。探视期间，要保证孩子的安全及身心健康、愉快，不得影响孩子的'正常生活、学习

四、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，协商解决，协商不成的可向任意一方所在地法院起诉。

五、本协议一式叁份，双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，剩余一份交派出所办理孩子的户口迁移手续。

甲方：____________ 乙方：____________

日期：____________ 日期：____________
随便看

　

范文网提供海量优质实用美文，包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文，为您写作提供指导和优质素材。

　

Copyright © 2004-2023 ixindu.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/23 2:08:03