《供应合同》-实用文写作-写作素材-范文大全-范文网

网站首页词典首页

标题

供应合同

范文

供应合同模板汇编六篇

现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的供应合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

供应合同篇1

为了更进一步搞好我校学生食堂所用蔬菜的监督管理，维护教育消费市场秩序，确保我校食堂所有用品的安全与师生身心健康，根据上级指示精神及《湖北省中小学校校园食品用品安全管理办法》的通知，特对向学生食堂供应蔬菜的经销商签订如下协议：

1、按学校食堂食谱安排计划，每周及时通知供菜商按计划保质保量供应蔬菜，在没有通知送菜的情况下，任何送来的蔬菜学校有权拒收。

2、供菜商必须保证所供应的蔬菜低于市场当天菜价5分至1角。

3、所供应的蔬菜必须新鲜，不能掺兑任何杂物，学校验质员有权拒收霉变、腐烂、出芽等蔬菜。

4、所供应的蔬菜必须以本街上菜价为准，不能提出所进菜价高低，来提出加价等非理要求。

5、所供应的`蔬菜必须保证质量，所出现的不安全事故经查属实的由乙方负全部责任(蔬菜必须保证无残留农药)。

6、所供应的蔬菜在保证质量的前提下一周一结账。

7、此协议从年月日至年月日结束。

10、此协议一式三份，上交教育总支一份，学校存档一份，供菜商自留一份。

甲方签字：

乙方签字：

分管领导签字：

年月日

供应合同篇2

需方： (简称甲方)

供方： (简称乙方)

为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

一、产品供应：

需方在孝感市万锦城市政道路工程施工中，使用供方的碎石，供方保证分批按需按时按规格向需方供应碎石。

二、交货时间、地点及方式：

1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。

2、交货地点：孝感市万锦城市政道路。

3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。

三、价格、结算和付款方式：

1、沙子每立方85元整，(单价一次性包死)。

1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。

2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。

四、技术要求：

供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。

五、验收标准：

按照GB/T14684-20xx，石料严格按GB/T14685-20xx标准验收。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的.; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的;

3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。

七、违约责任：

甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。

八、解决合同争议的方式：

本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。

九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。

十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供应合同篇3

发包人：

承包人：

xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。

一、工程概况

工程名称： xx小区材料供应分包工程

工程地点： xx小区

二、工程承包范围

承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。

三、合同工期

开工日期：20xx年 08月 01 日

竣工日期：至工程竣工

四、付款方式

1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。

2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。

五、建筑材料质量按国家强制性标准执行

六、违约、索赔和争议

1、发包人承担的.违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。

2、承包人承担的违约责任：

(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。

(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。

九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。

十、合同生效

合同订立时间： 20xx年08月1日

合同订立地点：

本合同双方约定签订后生效。

承包人：(签章) 发包人：(签章)

身份证号：

银行卡号：

联系方式：

二○一四年八月一日

供应合同篇4

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，由甲方为乙方提供生产过程中所需的液态氮气，具体条款如下：

一、甲方在乙方生产车间附近安装一套30—50立方米的低温液态氮气储槽，其产权归甲方所有。

二、甲方的设备安装地方由乙方提供符合安全标准的位置，设备基础由乙方负责施工，甲方提供图纸。

三、甲方的设施不包括乙方生产连接管线，只提供储槽(含2个出液口)，出液口后端管线由乙方负责施工，与甲方无关。

四、储槽的最大工作压力为0.8mpa，防雷手续和技监等管理部门的`费用、使用手续及储槽的检验、维护保养由乙方负责。

五、乙方必须负责生产过程中甲方的设备设施不被人为的损坏。否则承担赔偿责任。

六、乙方电话通知甲方送液氮时，甲方必须24小时内到货，不得影响乙方生产，本合同签订后60天内甲方将设备设施安装到位，不得影响甲方的施工进度。

七、计量方式为过磅按吨位结算：计量地点及费用由乙方负责。

八、价格：按1000元/T到厂结算，每月用量超过60T以上部分按950元/T结算，如果月用量超过80T以上，则全部按950元/T结算，月保底用量为30T，每少1T，乙方则按每吨补贴200元给甲方。如遇外部因素调价，双方协商再定。

九、按月结算凭17%增值税发票，次月5号前结清上月货款。如因货款支付不及时导致液氮供应不及时由乙方负责。

十、此合同从20xx年4月1日起生效，有效期为伍年。

十一、液氮价格：一年一定。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。

甲方(签)章：

乙方(签章)：

年月日：

供应合同篇5

甲方：

联系地址：

乙方：

联系地址：

甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经友好协商，同意根据本合同内载明的条件和条款签署本合同。据此，双方立约如下：

一.合同标的：

1.《报价清单》为准，《报价清单》共页(以下简称“商品”或“设备”)，做为本合约书附件。

二.合同总金额：

三.交货及工程制作期限：

1、交货地点:

2、交货时间:

3、工程安装双方责任：

1、乙方免费提供厨房设备平面布置图及厨房设备所需要的配套的水电点位图纸的设计。

2、甲方提供乙方在运输过程中的通道，提供乙方安装期间的用电、水。

3、乙方工程不包括开墙洞、油漆、泥水修补、土建工程等。

4、乙方工程不包括合同内设备的水电点位施工,乙方提供厨房设备所需要的水电点位配套图纸由甲方负责施工。

四.质量保证期及售后服务：

产品在一年内非甲方原因出现质量问题，在甲方提出维修要求之24小时内，乙方应派技术人员及时维修且解决问题，维修费用由乙方承担。

五.运输方式及费用承担：

乙方负责将本合约书中的商品运送至甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

六.结算方式：

第一期;合同签订当天甲方向乙方支付合同总金额的. 50 %作为预付款，计人民币。第二期;合同内所有货物运送至甲方现场，甲方向乙方支付合同总金额的 40 % 作为到货款，计人民币。第三期;合同内所有货物安装、调试完毕甲方向乙方支付合同总金额的 10 合同尾款，计人民币。

七.违约责任：

1.双方如有任何一方违约，按《中华人民共和国合同法》执行，向对方偿付违约金。

八.纠纷的解决：

在履行本合同过程中，双方发生争议，应协商解决。协商解决不成的，甲乙双方可以向自己所在地的人民法院起诉。

九.生效及其他：

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同共二页。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：

乙方(盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：

供应合同篇6

甲方(订购方)：____________________________________地址：____________

邮码：____________

电话：____________

法定代表人：____________职务：____________

乙方(交售方)：____________________________________

地

址：____________

邮码：____________

电话：____________

法定代表人：____________职务：____________

甲、乙双方根据国家粮食购销管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原则下，经充分协商，达成如下协议。

一、甲方向乙方定购粮食____________________公斤(____市斤)。

1.品种：

2.订购数：

3.订购价：

二、合同订购的`粮食质量、等级、水分执行国家规定标准。

三、合同订购的收购：

四、甲方必须做到及时收购，保证不借故压车、退车，做到认真执行国家质价政策，保证不压等压价。对乙方交售的粮食，结算形式不限，现金、转帐由本人任选。除农业税外，不代任何部门扣款，不打白条。

五、乙方必须做到按签订的合同订购品种、数量、种足种好各种作物，正常年景保证按合同规定的品种、数量交售。遇灾可向甲方申请减免。

六、在执行本合同期间，乙方负责人(承包人)有变动时，由接替人继续执行本合同。

七、乙方交售粮食时，需携带本合同，每次结算，甲方要在合同的附表内给予记载。

八、本合同一式三份，甲乙双方、粮管所各一份。

甲方：________________________

法定代表人：________________

____年__月__日

乙方：________________________

法定代表人：________________

____年__月__日

随便看

范文网提供海量优质实用美文，包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文，为您写作提供指导和优质素材。

供应合同 篇1

供应合同 篇2

供应合同 篇3

供应合同 篇4