标题 | 厂房建设施工合同 |
范文 | 厂房建设施工合同 现今很多公民的维权意识在不断增强,很多场合都离不了合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的厂房建设施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 厂房建设施工合同1甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:肇东市馨雨园锅炉房工程 2、工程地点:肇东市开发区 3、承包范围:包工包料形式。 4、工程建筑面积及计算方式:工程约800平方,每平方米按贰仟伍佰元整计算(按工程完工后实际发生量计算),工程总造价约贰佰万元。 5、付款方式:基础完工后付款伍拾万元,主体完工后付捌拾万元,余款完工后经甲方验收合格七天内结算,一个月内付清。 6、工程期限:20xx年9月9日至20xx年11月11日,共计62天完工。 7、如遇到下雨天灾,人为不可抗拒因素,工期相应顺延。 8、工程施工中如发生变更项目,另行计算。 9、建筑物回填1米以外由甲方负责。 10、烟筒不在承包范围内。 11、如因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。 二、甲方责任和权利 1、施工单位有权行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。 2、施工单位所制定的施工进度计划,乙方严格执行。 3、施工期间乙方不准随意停工。 4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸第二条:甲方责任和权利 1、施工单位有权行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。 2、施工单位所制定的施工进度计划,乙方严格执行。 3、施工期间乙方不准随意停工。 4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸会审,如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方,避免造成不必要的损失。 5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程应以书面形式勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。 6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的.生活用电、用水。 7、保证按时给乙方拨付工程款,如有延期甲方承担一切后果。 8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平时施工现场的土地。 第三条:乙方的责任和权利 1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督,但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。 2、必须遵守安全施工标准,规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的各项规章制度,服从施工单位现场指挥。 3、有权拒绝违章指挥和冒险作业,在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下,作业人员有权停止作业或撤离危险区域。 4、组建一支过硬的施工队伍,配齐各项工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。会审,如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方,避免造成不必要的损失。 5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程应以书面形式勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。 6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。 7、保证按时给乙方拨付工程款,如有延期甲方承担一切后果。 8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。 第三条:乙方的责任和权利 1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督,但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。 2、必须遵守安全施工标准,规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工,必须遵守施工单位的各项规章制度,服从施工单位现场指挥。 3、有权拒绝违章指挥和冒险作业,在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下,作业人员有权停止作业或撤离危险区域。 4、组建一支过硬的施工队伍,配齐各项工种,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。 四、施工安全措施 1、乙方在施工操作中,严格遵守工地的一切规章制度,注意安全,在施工中乙方人员的安全问题,一切事故由乙方自负,甲方不承担一切责任。 2、乙方在施工现场,安全施工无事不得进入建设单位生产车间,如果出事,乙方承担一切责任。 3、因乙方造成停工、打架,一切后果由乙方无条件承担。 五、附则 1、本合同一式肆份,合同甲乙双方各执三份。 2、本合同签订后,承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后,签字确认作为本合同补充合同。 3、任何一方不得违反本合同规定,未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 年 月 日 乙方: 年 月 日 厂房建设施工合同21工程概况 山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。 2建设工程监理 水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。 2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的.双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。 2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括: ①提前的时间和修订后的进度计划; ②承包人的赶工措施; ③发包人为赶工提供的条件; ④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。 以便提高承包方工作积极性。 对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。 2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。 2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。 2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。 2.6合同争议与索赔管理 2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。 2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是: ①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误; ②不属于承包商应承担责任; ③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目: ①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理; ②承包商的取费标准是否正确、合理; ③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。 3几点建议 结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注: ①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象; ②重视金结、机电设备安装与土建协调工作; ③重视材料供应; ④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。 参考文献 [1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版). [2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010). [3]中华人民共和国合同法. 厂房建设施工合同3建设单位:_________(以下简称甲方) 施工单位:_________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,甲乙双方就有关事项协商一致,订立本合同书。共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称:河南丰源和普饲料有限公司企业展厅 工程地点:_________ 二、工程承包范围 根据工程建设需要,甲方委托乙方全面负责丰源企业展厅的建设施工,以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主,墙面填空气砖,内外粉刷,正面玻璃幕墙。 三、工程承包方式: 在甲方监理的统一监理和协调下,乙方包工包料,保证质量,保证工期,保证安全,保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收),不得分包,转包。 四、合同工期: 乙方承诺将在签订本合同之日起个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为_________年_________月_________日。 五、质量标准 本工程质量要求标准为:合格。 为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材,总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。 六、合同价款 工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更,总价不得调整;如有重大设计变更,总价±5%以外可协商调整)本工程固定合同总价为万元整(即:人民币) (1)以本工程设计图纸做为本合同附件。 (2)如有重大变更双方以签字为结算依据。 七、付款方式 本合同签订后,土建完成一周内付工程预付款万元(总造价的.10%)。钢柱、钢梁进场后一周内付工程款_________万元(总造价的30%)。墙面粉刷完成一周内付工程款_________万元(总造价的20%)。工程完工后一周内付工程款_________万元(总造价的20%)。工程验收合格后一周内付工程款_________万元(总造价的15%)剩余5 %做为质保金,即_________万元,一年后未出现质量问题时付清余款。 八、乙方承诺按照合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题,乙方负责免费维修;五年内乙方对所建工程的防水免费维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务,只收取成本费并负责甲方工程的改造。 九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用 十、乙方向甲方承诺,将全面履行合同的内容,如不能按期竣工,将自愿按2‰元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求,将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺,上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。 十一、本工程甲方指派同志,乙方指派同志为现场施工负责人,协调解决施工中有关问题。 十二、贯彻执行国家安全生产有关规定,确保安全施工,施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。 十三、本合同解释权由甲方负责,未尽事宜,可协商解决,如发生争议,可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。 十三、合同生效 合同订立时间:_________年_________月_________日 合同订立地点:__________________ 本合同甲乙双方签字盖章后生效。 发包方(甲方):_________承包方(乙方)_________ (公章) (公章) 法定代表人:_________法定代表人:_________ 委托代理人:_________委托代理人:_________ |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。