标题 | 车库买卖合同 |
范文 | 车库买卖合同集锦15篇 随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编帮大家整理的车库买卖合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 车库买卖合同1卖方:_______________________________(以下简称甲方)买方:_______________________________(以下简称乙方) 根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库一事达成如下协议: 一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库(实测建筑面积平方米),出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。 二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。 二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在________年____月____日前一次性付清。 三、甲方已在________年____月____日将上述车库及有关手续移交给乙方。 四、乙方购买上述车库后,与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担,与甲方无关。 五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,公证机构留存备案一份。 甲方(出卖人): 乙方(买受人): ________年____月____日 车库买卖合同2甲方(出卖人): ____________身份证号:____________住址:____________ 乙方(买受人):____________ 身份证号:____________住址:____________ 经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议: 一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库,(实测建筑面积平方米),出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。 二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币 万元整( 元)。乙方在___年 ___月___日首付 万元( 元),余款于 年 月 日结清。 三、甲方在___年 ___月___日前将上述车库交付乙方使用。 四、该车库如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。 五、本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。 六、本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。 七、补充条款:_____________________________________________________________________________________________________ 甲方(出卖人):_____________ 乙方(买受人):_____________ ___年 ___月___日 车库买卖合同3甲方(车库卖方):____________电话:____________ 乙方(车库买方):____________电话:____________ 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议, 买方所购车库的基本情况: 车库位置:____________车库编号:____________ 建筑面积:____________平方米总价:____________ 有关事项: 一、经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于____壹间出售给乙方。 二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。 三、付款方式:一次性结清。在甲乙双方签订本协议书后,甲方先交付车库钥匙,由乙方检查电动升降器及内部设施无异后,支付相应款项,甲方出具车库权属证明和收据后,车库所有权归乙方。 四、乙方在取得车库钥匙、车库权属证明和收据后,对本车库享有所有权,今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责,与甲方无关。 五、因车库未办理产权证,今后乙方如需办理相关产权证明或因政策要求需要办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。 六、此协议收以甲方先交付车库钥匙,出具车库权属证明和收据,乙方付款为条件,一方不履行协议,对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明,并解除合同。甲乙双方均应严格信守本协议,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔偿20xx元人民币。 七、本协议一式两份,双方各执一份,协议自双方签字之日起生效。未尽事宜,由双方协商解决。 甲方签字:____________乙方签字:____________ ____________年____________月____________日 车库买卖合同协议书怎么写 出卖方:____________(甲方) 买受方:____________(乙方) 甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守: 1、甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。 2、车库的具体情况:位置:__________,四邻:_________,面积:————,产权方式为:———————。 3、甲方出卖车库的价格为:—————元,乙方于本合同签订后一次性支付甲方。 4、自本合同签订之日起,该车库的所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。 5、甲方保证买卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的法律责任。 6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。 7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,乙方延迟付款,应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。 8、未尽事宜甲乙方协商解决。 9、本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。 甲方:____________(签字盖章) 乙方:____________(签字盖章) ____________年____________月____________日 车库买卖合同4甲方(出卖人): 住址: 身份证号: 乙方(买受人): 住址: 身份证号: 经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议: 一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米),出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。 二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整( 9000 元)。 三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。 四、 本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。 五、 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。 甲方(出卖人): 乙方(买受人): 年 月 日 车库买卖合同5甲方(出卖人)__________ 身份证号码___________ 乙方(买受人) __________ 身份证号码___________ 经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车位一事达成如下协议: 一、甲方自愿将其名下位于_____小区_____楼_____号车位(建筑面积_____平方米),出售给乙方。 二、甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币_____元整,乙方于本协议签订之日一次性付清全款。 三、甲方于签订协议之日,将该车位交付乙方使用。 四、乙方在购得车位后,对本车位享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项,仍由甲方负责,与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项,由乙方负责,与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责,与乙方无关。 五、因车位没有单独办理房产证,今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。 六、甲、乙双方均应信守本协议,不得违约,若有违约,违约方向守约方赔偿一切经济损失。 七、本协议一式两份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方签字:__________ 乙方签字:__________ 证明人签字:__________ _____年_____月_____日 车库买卖合同6卖方:唐某某,女,汉族,住四川省成都市成华区xxx路xx8栋1单元。身份证号(以下简称甲方)。(郑某妻子)。电话:xxxx 郑某,男,户籍:四川省大竹县竹阳镇xx街xx号。身份证号(以下简称甲方)。(系唐某某丈夫)电话:xxx 代理人:董某某,女,住四川省大竹县竹阳镇xx街xx号。身份证号(系唐某某母亲)电话:xxxxx。 买方:王某某,男,住四川省大竹县竹阳东区xx路xx号,身份证号。(下称乙方)电话:xxxxx 甲方在大竹县竹阳镇建设路xx花园xx苑x期工程(一楼)xx号车库(房屋产权证标明的设计用途是仓储)一间,建筑面积为18.44平方米。现对外公开出售,乙方经现场查看后,决定购买其车库,为了明确双方的权利义务关系,特根据《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定,订立以下合同条款: 一、车库的基本情况 1、室内地面为沙浆找平,室内墙面为搓沙,室外正立面为瓷砖贴面。 2、电动卷闸门已安装,费用已包含在价款中。 3、电已经接通,费用已包含在价款中。用电户头由唐某某过户到郑某户头上。 二、买方与卖方约定车库总价款(包括定金在内),人民币壹拾贰万元整(小写rmb120xx0元)。 三、买方于20xx年2月19日支付人民币贰仟元整作为定金。在20xx年3月15日前甲方必须将车库的房屋产权和国有土地使用证两证过户到乙方后,乙方一次性付清全部价款(包括定金在内)。 四、卖方保证所卖的车库没有转让和设定抵押、不被第三方追偿及其他影响买方的利益。如因产权纠纷给买方造成的损失,由卖方赔偿给买方。 五、任何一方不得毁约,如有违约,违约方支付守约方违约金人民币伍万元整。 六、本协议一式四份,自双方签字之日起生效。买方与卖方各执一份,办理过户手续时,提交相关部门一份,四份具有同等法律效力。 甲方:xx乙方:xx 代理人:xx xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日 车库买卖合同7出卖人(以下简称甲方)姓名: 身份证号: 姓名: 身份证号: 买受人(以下简称乙方)姓名: 身份证号: 姓名: 身份证号: 经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。 一、甲方出售房屋情况 1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。 2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。 二、房屋价格及付款形式、交房方式 1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整,签本合同时,乙方付给甲方定金 元,余款于 日之内交房时付清。 2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。 3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。 4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。 三、违约责任 1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。 2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。 3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。 四、本合同一式 份,各方各执1份。 五、未尽事宜,协商解决。 甲方签字: 电话: 甲方配偶签字: 电话: 乙方签字: 电话: 乙方配偶签字: 电话: 附:甲方身份证、结婚证的复印件1份。 年 月 日 车库买卖合同8卖 方: ______________(以下简称甲方) 身份证号:__________________ 买 方: ______________(以下简称乙方) 身份证号:__________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有车库,达成如下协议: 第一条 甲方所售车库座落位置、面积: 1、甲方所售车库位于 ; 2、甲方所售车库建筑面积 平方米。 第二条 车库售价、付款方式: 1、 甲方所售车库总金额为(人民币) 整。 2、 签定本合同时,乙方向甲方一次性支付购买车库全款。 第三条 车库交付、相关手续及物品交付:本合同签定之时,甲方向乙方交付车库,同时交付购买收据、与开发商签定的原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的物品。 第四条 相关责任约定 甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该车库在交接前既已存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。车库交付后,由乙方负责办理车库更名过户等手续,甲方负责提供办理过户时需要的相关证明材料,证明材料交付时间由双方另行约定。 第五条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方再行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。 第六条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该车库所在地人民法院起诉。 第七条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字之日起生效。 甲方(代签人): 乙方(签字): ______年____月____日 车库买卖合同9甲方(卖方): 乙方(买方): 关于乙方向甲方购车库事宜,双方经协商,达成协议如下: 一、甲方将其拥有独立产权的位于盘锦市兴隆台区翠南小区17栋楼6号车库(车库所有权证编号_____________,建筑面积__平方米)以人民币_______元整(¥__)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该车库。 二、甲方承诺: 1、向乙方提供符合要求的车库资料以备查核。 2、保证对出售的车库拥有独立产权。 3、保证该出售车库未予出租。 4、自签订本协议起,保证将该车库按约定价格售给乙方,期间不得反悔或将车库出售给第三人。 5、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。 6、在办理产权过户时,乙方把各种手续资料给甲方,甲方负责办理产权过户。 三、乙方承诺: 1、一次性按要求付清车库款给甲方。 2、按国家要求不改变车库的结构。 3、按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续,办理产权过户时,所需费用由甲方承担聚效。 四、违约责任 1、甲方违约,拒绝将车库出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失。 2、乙方违约,没有向甲方购买车库,应向甲方赔偿因此受到的损失。 五、协议的定立、履行、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。 六、协议自双方签字或盖章之日起生效。 七、协议壹式两份,双方各执壹份。 甲方: ___年___月__日 乙方: ___年___月__日 车库买卖合同10出卖人(以下简称甲方)姓名: 身份证号: 买受人(以下简称乙方)姓名: 身份证号: 经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。 一、甲方出售房屋情况 1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。 2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。 二、房屋价格及付款形式、交房方式 1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整,签本合同时,乙方付给甲方定金 元,余款于 日之内交房时付清。 2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。 3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的.各种费用。 4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。 三、违约责任 1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。 2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。 3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。 四、本合同一式 份,各方各执 份。 五、未尽事宜,协商解决。 甲方签字: 电话: 甲方配偶签字: 电话: 乙方签字: 电话: 乙方配偶签字: 电话: 年 月 日 附:甲方身份证、结婚证的复印件1份。 车库买卖合同11卖方: 身份证号码: (简称甲方) 买方: 身份证号码: (简称乙方) 甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律,法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方车库事宜签订本合同,以资共同信守执行。 第一条、车库的基本情况 乙方同意购买甲方所有的位于称 小区 号楼 单元 室房屋所属的车库,该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第 号,该车库未办理产权证。 第二条、销售价格 上述车库售价 元 第三条、费用交接的时间 l、车库电费的交接日期为 年 月 日,此日之后的费用由乙方承担。 2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担,甲方应当予以协助。 第四条、保证条款 甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权,需给乙方提供上述车库的有关的协议,作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务,如因第三人对该车库主张权利,甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失,并承担本合同价款百分之三十的违约金。 第五条、争议的解决 本合同履行中如发生争议,协商解决,协商不成提交阿左旗人民法院判决。 第六条、合同的生效 本合同经双方签字后生效,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日 车库买卖合同12卖方:_______________________________(以下简称甲方) 买方:_______________________________(以下简称乙方) 根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议: 一、甲方自愿将__________________小区____ 幢_____ 号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方,甲、乙双方商定成交价格为人民币壹拾万元整。 二、 付款方式: 合同签定时,乙方已付甲方1。5万元整(人民币)为预付款;余款8。5万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清; 三、 甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失,支付相当于购款20%的违约金。 四、 上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有,乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。 五、 甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续,若上述车库无法办理产权登记,乙方有权单方解除合同,甲方须返还购款,并支付相当于购款20%的违约金。 六、本合同书一式两份,甲、乙双方各一份。 七、本合同经双方签章后生效,对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。 八、双方约定的其它事项: 甲方(签名或盖章) _________________________ 乙方(签名或盖章)_________________________ 签订日期:___________年____月____日 车库买卖合同13甲方(出卖人)__________身份证号码___________ 乙方(买受人)__________身份证号码___________ 经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库一事达成如下协议: 一、甲方自愿将其名下位于小区楼号车库(建筑面积平方米),出售给乙方。 二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币元整,乙方于本协议签订之日一次性付清全款。 三、甲方于签订协议之日,将该车库交付乙方使用。 四、乙方在购得车库后,对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项,仍由甲方负责,与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项,由乙方负责,与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责,与乙方无关。 五、因车库没有单独办理房产证,今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。 六、甲、乙双方均应信守本协议,不得违约,若有违约,违约方向守约方赔偿一切经济损失。 七、本协议一式两份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方签字__________乙方签字__________ 证明人签字__________ __________年__________月__________日 车库买卖合同14出卖人:_________________________ 法定代表人:______________________ 注册地址:________________________ 营业执照注册号:__________________ 联系电话:________________________ 买受人:__________________________ 身份证号码:______________________ 住 所 地:________________________ 联 系 电 话:_____________________ 风险告知:出卖的标的物,应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。 法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物,依照其规定。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。 一、买受人所购的基本情况: 乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。 二、计价方式与价款 双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。 风险告知:很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用,其实,这是一个误区。即使我们买下了车位,还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同,大概在几十至上百元不等。因此,在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式,以免日后发生纠纷。 三、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币____________________元整。 四、交付期限 出卖人应当在______年____月____日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。 如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期: 1、 遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的,如地震、水灾等; 2、 遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 3、 遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 五、出卖人延期交库的违约责任 除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理; 1、逾期时间,分别处理(不作累加) (1) 逾期不超过三十日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行; (2) 逾期超过三十日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。 六、 车库交接 车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。 买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。 七 、其他规定 买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。 八、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决: 1、 提交______仲裁委员会仲裁。 2、 向人民法院起诉。 风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。 九、合同生效 本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。 附件:车库平面图 出卖方(盖章):___________________ 买受方(盖章):___________________ 法定代表人(签字):_____________ 法定代表人(签字):_____________ _______年_____月_____日 _______年_____月_____日 车库买卖合同15出卖方:_________公司(以下简称甲方) 地址:_________ 法定代表人:_________ 购买方:_________公司(以下简称乙方) 地址:_________ 法定代表人:_________ 根据国家有关规定,甲乙双方经协商一致,就_________部分停车场地买卖一事签订本合同,以资共同信守执行。 第一条乙方购买甲方拥有合法权益的_________部分停车场地,上述停车场地出售面积为_________平方米(建筑面积),具体方位见合同附件。乙方购买上述停车场地仅能作长途汽车上下客、停放车辆,售卖车票之用。 第二条上述停车场地售价为_________元人民币/平方米,总售价为_________元人民币(上述成交价款不包含应向政府交纳的各种税费。) 第三条付款时间与办法: 1.本合同签订时乙方即支付定金人民币_________元给甲方。 2.本合同签订后_________个月内,乙方需向甲方提交落实上述款项的银行资信证明及甲方认可之付款计划(该认可之付款计划是本合同的重要组成部分)。 3.本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为:乙方在本合同签定后_________个月内付总售价的_________%(含定金),_________年_________月前付总售价的_________%,交付使用时会总售价的_________%。该计划一经乙方作出、甲方认可,即产生法律效力,乙方必须严格遵守。 第四条甲方愿于_________年_________月_________日前将本合同所指定之停车场地交付给乙方使用。自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起,乙方对该停车场地享有50年使用权。 第五条税费分担 甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。 第六条违约责任 1.本合同生效后,如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙方违约,乙方已交定金甲方不予退还,且甲方有权将停车场地转售他人,乙方不得有任何异议,如甲方反悔将停车场地售于乙方,则视为甲方违约,甲方应向乙方双倍返还定金。 2.本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后,乙方如未能按计划付款,则视为乙方违约,按付款计划里所规定的违约条款处理。 3.甲方必须按期将停车场地交付乙方使用,否则,每逾期一天,愿按乙方已付款项的_________向乙方支付违金。 第七条甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议,应首先协商解决,如双方未能达成一致意见,应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争议。 第八条本合同未尽事宜双方另行协商解决。 第九条本合同一式四份。甲乙双方各执两份,在双方授权代表签字盖章及甲方收到乙方_________元定金后生效。 第十条本合同附件:乙方所购口岸广场停车场地位置平面图。 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 代表(签字):_________代表(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。