标题 | 建筑工程施工合同 |
范文 | 建筑工程施工合同精选15篇 随着法律知识的普及,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家整理的建筑工程施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。 建筑工程施工合同1发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 为了确保xx,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他/有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程施工范围及技术要求: 四、工程造价:本工程预算价为xx万元。 五、承包方式:包工包料。 六、结算方式:本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为xx,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。 七、付款方式:工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%,余款10%作为保修金,待保修期满后一个月内付清。 八、工程工期:工期总日历天数为xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。 九、施工要求 1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。 2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。 十、其它事项 1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。 2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。 3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。 4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。 5、本工程质量保修期为xx个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。 十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份,乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 签订日期: 建筑工程施工合同2发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定,参照该项目主体工程条款,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本协议。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程范围: 三、合同工期: 本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日历 天,不可避免的自然灾害除外。 四、质量标准: 达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。 五、合同价款: 本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整(¥: 元)。 六、工程款的结算及支付: 本协议所涉及工程款的支付:采用无预付款方式,承包人按照本协议要求完成施工任务后,向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料,经发包人、监理工程师验收合格和签字认可,并通 过相关程序审批后,由发包人支付工程款60%;在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。 七、各方权利和义务: (一)发包人 1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。 2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审,并由设计人员交待技术参数及标准。 3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时,有权下达停工通知,并要求在不增加工期情况下予以返工,直至合格为止。 (二)承包人 1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中(含招投标)属于承包人办理的各项手续,并承担其税费。 2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。 3、严格按施工图及说明进行施工,确保工程质量,按合同规定时间如期完工,工程完工后清运建筑垃圾及多余土方,做到工完场清和场地平整。 4、在施工过程中,要注意安全生产、文明施工,如发生安全事故一切责任均由承包人承担(包括承担安全部门或机构作出的处罚),发包人概不负责。 5、工程完工后,承包人应及时整理工程结算资料,通过有资质中介机构进行决算,向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。 6、承包人应按技术规范要求施工,随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查,并为检查提供便利条件。 7、在签订本协议时,承包人以现金的方式交纳履约保证金万元(¥:万元)到发包人帐户。依据本次的招标文件规定,若承包人不全面履行合同出现违约情况,发包人将按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。 8、承包人在施工过程中履行完全部条款,待整个工程验收合格并通过竣工决算完毕后无息退还余下履约保证金。 八、质量要求: 参照主体工程合同条款执行。 九、违约责任: 参照主体工程合同条款执行。 十、本协议如与主体工程合同有相抵触的,以主体工程合同为准。 十一、在工程施工过程中,发包方书面给予承包方的工作联系函属本协议的补充文书,与本协议具有同等法律效力。 十二、本合同一式五份,发包人、承包人各执二份,公证人面军执一份,自合同各方法人或其委托代理人和公证人签字盖章后生效,履行完全部合同条款后失效。 十三、未尽事宜,经合同方共同协商解决。 发包人签章:(公章) 承包人:(公章) 年 月 日 年 月 日 建筑工程施工合同3发 包 人:(以下简称甲方) 承 包 人:(以下简称乙方) 说明:本合同根据____省建设厅推行的《____省建设工程标准施工合同》编制而成,作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充; 第一部份 协议书 一、工程概况 工程名称:拘留所迁建工程 工程地点:石鼔镇原知青场 工程规模及内容:办公楼4层,监房2层,高度16.5米,总建筑面积6849.22平方米 结构形式: 框架 工程立项、规划批准文件号:高发改审函【】16号 资金来源:争取上级支持,不足部分由地方财政配套资金解决 二、工程承包范围 承包范围: 施工总承包(包括建筑及安装工程) 三、合同工期 工程合同工期总日历天数:235天。 拟从________年____月____日开始施工,至________年____月____日竣工完成 四、质量标准 工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准 (GB50300-)合格以上。 五、合同价款 合同总价(大写):(小写): 7 元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程); 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同 第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一 致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同 第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 订立合同时间:________年____月____日 订立合同地点: 公安局会议室 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于 即时 生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 建筑工程施工合同4建设单位:设计单位: 施工单位: 合同造价: 合同编号: 建设单位:(简称甲方) 施工单位:(简称乙方) 甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》 规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目以及双方责任,本着相互协作,确保 施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。 第一条:工程地点: 第二条:工程内容:(具体见施工预算)。 第三条:承包方式:包工包料包质量。 第四条:工程总造价: 第五条:付款方式 1、工程完成验收合格后,甲方支付给乙方全部工程款。 第六条:合同工期 一、双方商定总工期天。 开工日期:年月 日 竣工日期: 年 月 日 二、如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期可以顺延。 1、工程量变化和设计变更。 2、非乙方的原因超过4小时以上停水停电时。 3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。 三、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增 加费用,相应顺延工期。 四、乙方如无正当理由不得拖延工期。 第七条:工程质量要求:按设计规范要求,质量达到合格标准。 第八条:材料设备:材料采用国家标准合格产品。 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。 一、甲方: 1、负责解决施工场地的用水用电,保证乙方在施工期间的需求。 2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。 3、组织工程竣工验收工作。 二、乙方: 1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。 2、做好施工安全工作,否则,发生安全事故,由乙方负全责。 3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。 4、参加工程竣工验收工作。 第十条:工程完工后,质量保修年。 第十一条:合同生效与终止 本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,其条款即告终止。 第十二条:本合同一式四份,其中:甲乙双方各两份,均具有同等法律效力。 甲方盖章:乙方盖章: 法人代表(签字): 法人代表(签字): 年月 日 年 月日 建筑工程施工合同5甲方:__________ 乙方:__________ 甲方委托乙方承建保鲜库工程,为使工程顺利进行,遵照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规,结合本工程的具体情况,经双方洽商,特制定本合同如下: 一、工程概况: 1、工程名称:冷冻库(177;5℃)、冷冻库-18℃ 2、工程尺寸:冷冻库: 3、工程地点: 4、工程合同总价款:元整(:元) 5、施工时间:合同签订之日,乙方收到全额工程款60%后开工承建。 二、工程质量标准及要求: 1、制冷系统符合制冷行业安装规范; 2、实现全自动控制; 3、保鲜库达到177;5℃,冷冻库达到-18℃。 三、工程内容及项目价格: 1、保温 2、采用高密聚氨酯喷泡1000元3(27.543,计27540元)立方米数按实际测量为准。保鲜库制冷系统:采用高配制冷系统机组采用国产原装比泽尔压缩机8.2,8500元冷凝器采用足平纯紫铜管冷凝器:2500元原装足平吊顶风机:5800元国标贮液罐:650元国标膨胀阀:400国标电磁阀:330元冷库专用低温制冷剂:850元铜管及保温材料:1500元支架及排水管:150元包装、长途运输费:350元国标过滤器:150元国标电线、电缆:200元冷库专用微电脑电控箱:800元高密聚氨酯发泡保温门:1650元高低压油压压力表:120元(60215; 2)安装调试费:1600元合计:25,550元冷冻库配置方案与冷鲜库一样,冷冻库保温门1500元,255XXXX0215;2-150元50950元总计:78490元 四、合同付款方式: 1、合同签订后,甲方应付总工程款的60%即47094元后开工承建,同时合同生效。 2、机组设备到现场后,再付余款的80%即25117元。余款待工程结束后,一次性结清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的违约金。 五、甲、乙双方责任: 1、甲方责任: (1)负责施工现场的临时用电,将动力电引至乙方冷库微电脑电控箱内。 (2)负责提供库房供乙方存放冷库必用的设备和材料,协助乙方搞好安全保卫工作。 (3)履行本合同应尽其他未尽事宜。 2、乙方责任: (1)严格按照国家有关规范,安全文明施工,如发生责任事故应由乙方承担。 (2)工程未交付使用前,协助甲方做好保护工作。 (3)冷库内部涉及的土建工程由甲方负责施工,达到乙方工程要求标准。 (3)坚持质量第一、信誉至上的原则,乙方采购的设备应符合国家有关规范要求,手续齐全,并附有国家质检部门认可的质量证书。 (4)乙方对其所承包的工程保修期为________年,终身维护。________年内因质量问题乙方负责维修或更换(除电网电压不稳、缺相或其他人为因素造成损坏,乙方不负任何责任)。 六、合同生效及其他: (1)本合同双方代表人签字盖章,乙方收到工程款后,本合同生效。 (2)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 (3)本合同未尽事宜,双方本着友好合作的态度,签署书面修改或增补协议,与本合同具有同等的法律效力。注:如采用10.2比泽尔机组,相差3000元215;26000元。如采用国产谷轮机8机组,相差1000元215;220元。 甲方签字:__________ 乙方签字:________ _____年_____月____日 建筑工程施工合同6发 包 人:(以下简称甲方) 承 包 人:(以下简称乙方) 说明:本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成,作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充; 第一部份 协议书 一、工程概况 工程名称:***拘留所迁建工程 工程地点:***石鼔镇原知青场 工程规模及内容:办公楼4层,监房2层,高度16.5米,总建筑面积6849.22平方米 结构形式: 框架 工程立项、规划批准文件号:高发改审函【20xx】16号 资金来源:争取上级支持,不足部分由地方财政配套资金解决 二、工程承包范围 承包范围: 施工总承包(包括建筑及安装工程) 三、合同工期 工程合同工期总日历天数:235天。 拟从 20xx 年 12 月 30 日开始施工,至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成 四、质量标准 工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准 (GB50300-20xx)合格以上。 五、合同价款 合同总价(大写): ** ;(小写): 7 元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程); 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一 致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 订立合同时间:年月日 订立合同地点: ***公安局会议室 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于 即时 生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑工程施工合同7发包方(以下称甲方):___________承包方(以下称乙方):___________ 法定代表人:___________________法定代表人:___________________ 身份证号码:___________________身份证号码:___________________ 为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:_________________________ 2、工程地点:_________________________ 3、工程内容:_________________________ 4、工程面积:_________________________ 5、工程立项批准文号:_________________ 第二条工程项目期限 1、合同工期总共历时____________天(日历天); 开工日期:____________年____________月____________日; 竣工日期:____________年____________月____________日。 2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延: (1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上; (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; (3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程承包内容 1、工程承包形式:_________________________ 2、工程承包范围:_________________________ 第四条工程项目结算及付款方式 1、合同生效后____________日内,甲方付____________万元(大写)(¥____________元)工程预付款。 2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报____________日内支付工程进度款。 3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款,留____________%的质保金,保修期满后支付结乙方。 4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。 5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。 6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。 7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。 8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。 第五条工程质量标准 1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。 2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。 第六条工程验收 乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第八条违约责任 1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。 2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付违约金。 3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额____________%的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的____________%支付违约金。 第九条双方的权利与义务 1、甲方的权利与义务 (1)解决材料物资的`堆放和临时设施场地。 (2)在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式按时支付工程款。 2、乙方的权利与义务 (1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。 (2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。 (3)按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。 (4)把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。 (5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。 (6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。 (7)安全文明施工。 第十条争议解决 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。 3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式____________份,双方各执____________份,具有同等法律效力。 甲方(盖章):___________________乙方(盖章):___________________ 代表人:______________________代表人:_______________________ _________年________月________日_________年________月________日 建筑工程施工合同8甲方:_______ 乙方:_______ 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳务合同期限 第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。 二、工作内容 第二条、甲方同意根据乙方工作需要,派遣人员_____名担任__________工作。 第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度,服从乙方管理。 三、劳务保护和劳务条件 第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。 第五条、乙方承担甲方派遣人员(本市外)入店车费,负责工作期间住宿。 四、劳务报酬 第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。 第七条、有下列情形之一的,甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续: 1、甲乙双方协商一致的; 2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的。 五、当事人约定的其他内容 第八条、乙方同意付甲方准备金(月总工资的20%)______元,准备金由乙方提供派遣计划的同时交付,准备金计入首月工资内。 第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一,乙方可以解除本合同: 1、在试用期间被证明不符合录用条件的; 2、严重违反劳务纪律和规章制度的; 3、严重失职、营私舞弊,对乙方利益造成重大损害的; 4、被依法追究刑事责任的。 第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。 六、违约责任 第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同,除遇有特殊情况,经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外,任何一方违反合同给对方造成经济损失的,应根据其后果和责任大小,给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。 七、劳务争议处理及其它 第十二条、双方因履行本合同发生争议,当事人应当自劳务争议发生之日起,60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向____劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的,按有关规定执行。 第十四条、本合同一式_____份,甲乙双方各执____份。 甲方:_______ 乙方:_______ 代表人(签字):_______ 代表人(签字):_______ 身份证号码:_______ 身份证号码:_______ _________年________月_______日 _________年________月_______日 建筑工程施工合同9甲方: ____市____区北石店镇临泽村委 乙方:____县固城建筑安装有限责任公司 根据《合同法》及有关规定,针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款,相互监督共同遵守。 一、施工内容:村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑,混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。 二、施工工期: 开工日期: 竣工日期: 三:质量要求: 严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工,因工程质量造成的返工,费用由乙方承担。 四、安全施工: 乙方自觉遵守安全操作规程施工,如违章、违规造成的一切安全事故,乙方自行承担。 五、工程结算方式: 根据实际完成的工程量结算,(即面积、体积、长度米)完成后实地测量。 六、实际项目及价格: 1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡ 2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元 3、混凝土路沿石安砌(100XXXX0300)35元 4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300水泥管90元。 5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620 元座 6、人工挖土方30元立方米 7、农用车300元台班 8、勾机1800台班。 9三轮车200元台班。 10、零工,60元工日。 七、付款方式: 工程完工后一次付清工程款。 本协议自签订之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,一式两份,甲乙双方各执一份,工程结束,款已付清,合同自行作废。 甲方:(盖章) 乙方(盖章) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)________年____月____日年____月____日 建设工程施工合同 建设单位:____市____区北石店镇林子村委 施工单位:____县固城建筑安装有限责任公司 建筑工程施工合同10发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 为了确保 ,需 ,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。 一、工程名称:xxx。 二、工程地点:xxx。 三、工程施工范围及技术要求: 详见施工图纸及工程量清单。 四、工程造价: 本工程预算价为xx万元整)(详见工程预算书)。 五、承包方式: 包工包料。 六、结算方式: 本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为 ,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。 七、付款方式: 工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%, 余款10%作为保修金,待保修期满后一个月内付清。 八、工程工期: 工期总日历天数为 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。 九、施工要求: 1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。 2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。 十、其它事项: 1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。 2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。 3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。 4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。 5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。 十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份),乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。 附件:施工图纸及工程预算书 甲 方(盖章): 乙 方(盖章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 签订日期: 建筑工程施工合同11建设单位:______________ 设计单位:______________ 施工单位:______________ 合同造价:______________ 合同编号:______________ 建设单位:______________(简称甲方) 施工单位:______________(简称乙方) 甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目以及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。 第一条:工程地点:______________ 第二条:工程内容:______________(具体见施工预算)。 第三条:承包方式:包工包料包质量。 第四条:工程总造价:______________ 第五条:付款方式 1、工程完成验收合格后,甲方支付给乙方全部工程款。 第六条:合同工期 一、双方商定总工期天。 开工日期:_________年______月___日,竣工日期:_________年______月___日。 二、如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期可以顺延。 1、工程量变化和设计变更。 2、非乙方的原因超过______小时以上停水停电时。 3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。 三、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。 四、乙方如无正当理由不得拖延工期。 第七条:工程质量要求:按设计规范要求,质量达到合格标准。 第八条:材料设备:材料采用国家标准合格产品。 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。 一、甲方: 1、负责解决施工场地的用水用电,保证乙方在施工期间的需求。 2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。 3、组织工程竣工验收工作。 二、乙方: 1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。 2、做好施工安全工作,否则,发生安全事故,由乙方负全责。 3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。 4、参加工程竣工验收工作。 第十条:工程完工后,质量保修年。 第十一条:合同生效与终止 本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,其条款即告终止。 第十二条:本合同一式四份,其中:甲乙双方各两份,均具有同等法律效力。 甲方盖章:_______________ 乙方盖章:_______________ 法人代表(签字):_______________ 法人代表(签字):_______________ _________年______月___日 _________年______月___日 建筑工程施工合同12发包方:______________(以下简称甲方) 承包方:______________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议: 一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。 二、该土地位于______________,四至为:东至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。 三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。 四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。 五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。 七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。 八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工,_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。 九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本: (一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。 (二)、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本,每年的_______月_______日前一次性全额支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的_______月_______日前一次性全额支付,所有款项在_______月_______日前付清。 十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失,乙方应负责赔偿。 十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任。 十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境,积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责,因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。 十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 十四、如一方违反合同约定,违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。 十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行,审计费用由乙方承担。 十六、本合同的签订地在______________,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》,由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。 该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签盖章后生效。 甲方(公章):________________乙方(公章):________________ __________年________月_______日__________年________月_______日 建筑工程施工合同13甲方:___乙方:____ 第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款 1.1、承包范围:旧房拆除,新房重建 1.2、承包方式:包工包料 1.3、建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工 1.4、工程质量:参照国家房屋质量有关要求 1.5、合同价款(人民币大写):叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。 第2条、甲方工作 2.1、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续. 2.2、指派[___]为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行检查. 2.3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用. 第3条、乙方工作 3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定. 3.2、指派[___]为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜. 3.3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算. 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系. 3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护. 第4条、关于工期的约定 4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用. 4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延. 4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延. 4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延. 第5条、关于工程质量及验收的约定 5.1、本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准. 5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用. 5.3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延. 5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延. 5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用. 第6条、关于工程价款及结算的约定 6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算. 本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币[___]元; 第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元; 第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元; 第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元; 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元; 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算. 6.2、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料___10天内审查完毕. 第7条、关于材料供应的约定 7.1、本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场. 7.2、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责. 第8条、有关安全生产和防火的约定 8.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范. 8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范. 8.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失. 第9条、奖励和违约责任 9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元. 9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金. 9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿. 第10条、争议或纠纷处理 10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解. 10.2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判. 第11条、附则 11.1、本合同正本两份,双方各执一份. 11.2、本合同履行完成后自动终止. 甲方:___乙方: 日期:___日期: 附件一:施工图纸或作法说明 附件二:乙方提供材料及施工质量要求 1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用___号,墙,地粉砌使用___号; 2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于___;在墙,地粉砌中不得少于___; 3、内外墙粉砌厚度不得少于___MM;地坪厚度不得少于___MM; 3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM; 4、任何墙壁厚度不得小于240MM; 5、其他约定: 建筑工程施工合同14一、工程名称:xxxx建筑工程 二、工程内容及工程量:xxxxxxx。 三、工程总造价:大写(¥xxx元) 四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的xxx施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。 五、约定施工工期:20xx年x月x日20xx年x月x日六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还) 七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。 八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。 九、质保期(一年):此工程质保期x年(xxx年x月xx日均由乙方负责。 十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。 十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑工程施工合同15发包方(以下称甲方):地址:法定代表人:联系方式: 承包方(以下称乙方): 地址: 法定代表人:联系方式: 甲、乙双方就建筑工程施工事宜,经友好协商,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,自愿达成如下协议,以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、建筑面积: 4、结构类型: 第二条工程内容及承包范围 1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:基础、主体、装饰装修工程。 2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。 3、甲方指定分包工程内容。 第三条合同工期 1、计划开工日期:________年____月____日。计划竣工日期:________年____月____日。即工期总天数:XXX。 第四条质量与检验标准 1、工程质量:对于该工程的基础、主体验收及竣工验收均应通过质监部门验收合格。 2、由于乙方自身的疏忽造成工程质量问题,必须修复。不然甲方有权要求乙方按工程合同造价总额的%支付违约金。 第五条合同价款工程结算 1、合同价款:暂定为万元。结算时以实际完成的工程量为准。 2、工程结算:工程竣工后日内甲方给乙方支付工程结算总价款的%,工程结算总价款的%作为保修金。 3、质量保修金的支付:工程保修期届满后,经甲方对工程质量检查无异议,甲方与乙方办理保修款结算,将剩余保修款一次性支付乙方。 4、结算审计时甲乙双方应积极配合审计工作,应在双方确认竣工结算资料真实、完备之日起个月内完成本工程的结算审计。 第六条材料价格调整及材料的采购 1、若甲方对某项主要材料进行调整,仅对材料差价进行调整。 2、材料采购:乙方必须根据甲方要求进行采购,并且在采购前天将样品及价格送甲方代表认可后方可采购。 第七条竣工验收 1、承包方提供竣工图约定:。 2、中间交工工程的范围和竣工时间:。 3、发包方收到竣工验收报告后天内组织有关单位验收,并在验收后天内给予认可或提出修改意见。承包方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。发包方收到承包人送交的竣工验收报告后天内不组织验收,或验收后天内不提出修改意见,视为竣工验收报告己被认可。 第八条工程质量保修 1、工程质量保修范围和内容:乙方在质量保修期内,按照相关法律规定以及合同约定的范围承担工程质量的保修责任。 2、质量保修期限规定为:年。 3、保修期内的维修:一般性维修乙方应在接到通知后小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后小时内到达现场抢修。乙方未及时维修并且没有修复完好的,甲方自行找人修复,修复的费用从乙方保修金之内扣除。 第九条双方的权利和义务 1、甲方权利主要有: (1)对工程进度质量进行检查。 (2)等工程竣工后对工程进行验收。 (3)因乙方原因使得工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理。 2、甲方义务主要有: (1)协助乙方使建设工程合同得以顺利履行。甲方应当按照合同的约定提供资金、场地以及相关材料。 (2)支付价款以及建筑工程施工过程中的其他义务。 3、乙方的权利主要有: (1)按照施工合同和设计文件严格施工。 (2)接受甲方的必要监督。 (3)按期完成和交付合格工程。 (4)保修责任和损害赔偿责任。 4、乙方的权利主要有 (1)甲方未按照约定的时间和要求提供材料、资金的,乙方可以顺延工程日期。 (2)甲方未按照约定支付价款的,乙方可以催告甲方在合理期限内支付价款。逾期不支付的,乙方可以与甲方协议将该工程折价,建设工程的价款以该工程折价的价款优先受偿。 第十条协议解除 1、如果经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。 2、当乙方擅自将其承包的工程转包给 第三方时,甲方有权解除本合同。 3、因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除本合同。 4、甲、乙双方任何一方按约定提出解除合同时,应以书面形式向对方发出解除合同通知,通知送达对方时合同解除。 第十一条违约责任 1、如合同一方不履行或违反本合同的任何条款,违约方须赔偿守约方的经济损失。除合同另有规定外,守约方亦有权要求解除本合同及向违约方索取赔偿守约方因此遭受的经济损失。 2、甲方须按本合同约定按时足额支付建筑工程费用,每逾期1天按逾期金额的千分之向乙方支付滞纳金。 第十二条争议解决条款 甲、乙双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,提交 仲裁委员会仲裁。 第十三条其他约定事项 1、本协议经甲、乙双方签章后生效。 2、本协议生效后,如有未尽事宜,双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。 3、本协议适用中华人民共和国法律。 4、本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(买方)签章:乙方(卖方)签章:____日期:日期 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。