标题 | 厂房施工合同 |
范文 | 厂房施工合同通用15篇 随着人们法律观念的日益增强,合同出现的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编收集整理的厂房施工合同,希望对大家有所帮助。 厂房施工合同1甲方:(下称甲方) 乙方:司 (下称乙方) 甲、乙双方于20________年九月二十二、二十三日签订共六份的《__________市建筑工程施工合同书》(下称合同),就甲方将其__________村标准、东升、贤__________厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。根据该建设工程的具体情况,就合同未尽事宜,双方达成如下补充协议。 第1条 工程项目 1.1 工程名称:__________村标准厂房、__________村东升厂房、__________村贤__________厂房、__________村标准厂房配套员工宿舍、__________村东升厂员工宿舍、__________村贤__________宿舍。其中厂房三栋,建筑面积约120________平方米;宿舍三栋,建筑面积约5000平方米。 工程地点、工程内容、承包范围按合同约定。 上述工程项目的建审批准手续由甲方负责向有关部门申报和办理,以保证项目建筑的合法性。乙方仅按甲方的指示(签证)如期开工。若因工程项目的建审批准手续没有办妥,以致政府或政府主管部门或司法机构责令停工、处罚等,由此所产生的一切损失(包括乙方的所有损失)和责任,均由甲方承担。 1.2 开工日期: 合同约定的开工日20________年9月26日和9月28日为预计开工日。根据工程建设准备的具体情况,开工日以甲、乙双方另行签证日期的 为准。预计的竣工日在20________年7月30日。 1.3 合同价款:工程预算造价为人民币1400万元。 以上工程预算总造价为甲方提供的。合同价款的决算,按合同第1.4的规定执行。 工程量增减以设计院出具的变更通知书经甲方现场签证为准。增减的工程量的结算,按合同第1.4的规定执行。 第2条 工程款支付 2.1 按合同约定,甲方应向乙方预付工程款并按工程进度付款。但甲方执行合同约定的付款方法有困难,要求乙方给予延期付款。乙方同意予宽容。 2.2 根据本协议第2.1条的规定,甲方应于20________年7月30日前向乙方支付工程款人民币300万元;20________年12月30日前,甲方应再向乙方支付工程款人民币200万元。 2.3 其余工程款,乙方同意甲方从20________年1月至20________年12月共24个月的期间内,按月平均支付相同数额给乙方。每月的支付日为该月的15日前。此部分款项,在本协议中称为欠款。 2.4 鉴于乙方给予甲方的付款的宽容,甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为:(工程决算总造价-甲方预付的500万元工程款-甲方已支付的欠款)×月息7厘。每月的资金占用利息的支付日按本协议第2.3条的规定。 第3条 甲方违约的.责任 3.1 甲方违约,应按合同第15条的规定承担违约责任。 3.2 甲方如不能按本协议第2.2条的规定向乙方支付工程款,应向乙方支付资金占用的利息。利息为按月息10厘计,计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。同时,工期相应顺延,乙方有权停止或中止施工,由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失,甲方应负责赔偿。 3.3 甲方不能按本协议第2.3条的规定,按月向乙方支付欠款,自逾期之日起,应按月息10厘计向乙方支付资金占用利息。同时,乙方有权提前收回所有欠款,要求甲方立即付清所有欠款。 3.4 甲方不能按本协议第2.4条的规定,按月向乙方支付工程款(欠款)的资金占用利息,自逾期之日起,应就该月应支付的资金占用利息按月息10厘计向乙方支付赔偿金。同时,乙方有权提前收回所有欠款,要求甲方立即付清所有欠款(包括资金占用利息)。 3.5 工程造价决算后,甲方应按乙方的要求,就欠款出具欠条给乙方,作为对双方有法律约束力的债务凭证。甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续,重新出具欠条给乙方,作为对双方有法律约束力的债务凭证。 3.6 鉴于甲方欠款,占用乙方的流动资金,使乙方承担了银行贷款利息。因此,在还款期内,如中国人民银行规定调高银行贷款利率,甲方应在本协议第2.4条的资金占用利息的水平的基础上,按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方,以确保乙方不受损失。 3.7 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前,乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。 第4条 甲方保证 4.1 工程开工时及之后,甲方未能办妥工程建设的批准手续,政府或政府部门干预,工程停工,或经任何的诉讼(仲裁)程序,合同和本协议被确认为无效,甲方应承担所有责任,赔偿乙方的所有损失,包括但不限于按本地区同类工程适用的定额规范乙方应得的人工费、机械台班费、管理费、应邀和已交纳的税收和规费;乙方支付的材料款、设备款;依本协议乙方可得的利润等等。本项的规定具有独立性,在合同和本协议被依法确认为无效时,本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然有效。 4.2 在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前,甲方不得将在建工程或成品房或房地产转让、过户、出售、抵押给任何第三人;也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合作条件与第三人合办公司企业。合同项下的工程(包括单项工程)完工后,甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的登记,并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人。 第5条 与合同和本协议项下工程配套的附属工程如厂区道路、水电、化粪池、排污、给排水等工程,如甲方决定施工,应由乙方承包。造价按实际完成的工程量,报合同约定的造价管理部门审核,以其审核的造价为准。该款项的支付,由双方另行协商确定。 第6条 本协议书是合同的组成部分,合同的内容与本协议有抵触的,以本协议的规定为准。 第7条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。 本协议未尽事宜,双方另行签订协议作为本协议之附件,具有与本协议具有同等效力。 第8条 本协议正本壹式四份,双方各执行贰份。 发包方(章) 承包方(章) 法定代表人: 委托代理人: 合同签订时间: 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日 厂房施工合同2甲方: 乙方: 经协商,甲方将通用公司厂房墙板委托乙方施工。双方遵照《中华人民共务法》、《中华人民共和国建筑法》、及其有关规定,为明确双方权利、义务和责任,签定本合同,并共同信守。 一、工程名称:通用公司厂房 二、工程地点:通用公司 三、工程内容:上墙板、包边。 四、承包方式及付款要求:料到现场付款50%。 1、承包方式:包工包料。 2、质量与验收 3、按国家现行建筑安装工程施工规范和验收标准进行施工,该项目质量达到合格。 五、安全:乙方按有关规定采取严格的.安全措施,承担自身因安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。 六、其他: 1、乙方必须遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规,做到文明施工。 2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的协调工作。 3、乙方必须坚持文明施工,确保无纠纷事故发生。 4、在合同履行过程中如发生争议,甲乙双方协商解决,协商汪成,由司法部门裁决。 七、本合同自甲乙双方代表签字(盖章)之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 厂房施工合同3发包单位:_________________(以下称甲方) 承包单位:_________________(以下称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程地点:_________________ 二、工程名称:_________________ 三、工程面积:_________________ 四、承包方式:_________________ 五、工程造价:_________________ 六、工程期限:_________________开工年月竣工年月 注:_________________如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素,工期相应顺延。 七、结算方式:_________________ 1、工程进度款:_________________施工量达到总量的%,甲方向乙方支付:_________________ 2、施工完毕验收合格后,甲方向乙方支付:_________________ 3、工程质保金:_________________,待质保期满后,无遗留问题,甲方向乙方支付结清余款,无息。 八、甲、乙双方责权:_________________ 1.乙方应按钢结构标准及图纸及双方约定施工。 2.乙方应按规定向甲方及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应对乙方施工质量及时验收。 3.材料、机具:_________________乙方承担工程机具、焊条、切割片等材料及吊装费用。甲方承担主要工程材料。 4.工程质保期为。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题,乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不收取任何报酬,全力做好维修期内的服务工作。 5.进场材料如需检测合格,则检测费用由甲方负责;如检测不合格,则由乙方负责。 九、违约责任:_________________由违约方向被违约方赔偿相关所有损失。 十、其他约定:_________________ 1.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方人员应自行提高施工人员的'安全生产意识,施工中如出现安全问题,施工造成的伤亡,其经济损失由乙方承担。 2.末尽事宜,甲乙方随时协商,签订补充协议,作为合同附件。 3.本合同一式两份,甲方双方各执一份。 4.注:_________________本合同施工范围只包括钢结构(图中所列及双方约定项目)施工。 甲方:_________________乙方:_________________ 电话:_________________电话:_________________ 甲方签字盖章:_________________乙方签字盖章:_________________ ________年____月____日________年____月____日 厂房施工合同4建设单位:______________ (以下简称甲方) 施工单位:______________ (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,甲乙双方就有关事项协商一致,订立本合同书。共同遵守执行。 一、 工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 二、 工程承包范围 根据工程建设需要,甲方委托乙方全面负责丰源企业展厅的建设施工,以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主,墙面填空气砖,内外粉刷,正面玻璃幕墙。 三 、工程承包方式:在甲方监理的统一监理和协调下,乙方包工包料,保证质量,保证工期,保证安全,保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收),不得分包,转包。 四 、合同工期: 乙方承诺将在签订本合同之日起 ______________个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20__年______________ 月 ______________日。 五、质量标准 本工程质量要求标准为:合格。 为此甲方要求乙方 所有建筑构建必须使用标准材,总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。 六、合同价款 工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更,总价不得 调整;如有重大设计变更,总价5%以外可协商调整) 本工程固定合同总价为______________ 万元整(即:人民币______________ ) (1) 以本工程设计图纸做为本合同附件。 (2) 如有重大变更双方以签字为结算依据。 七、付款方式 本合同签订后,土建完成一周内付工程预付款______________ 万元(总造价的10%)。 八、乙方承诺按照合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题,乙方负责免费维修;五年内乙方对所建工程的防水免费维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的`终生有偿维修及服务,只收取成本费并负责甲方工程的改造。 九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用 十、乙方向甲方承诺,将全面履行合同的内容,如不能按期竣工,将自愿按 2‰元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求,将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺,上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。 十一、本工程甲方指派 ______________,乙方指派______________ 为现场施工负责人,协调解决施工中有关问题。 十二、贯彻执行国家安全生产有关规定,确保安全施工,施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意 外险。 十三、本合同解释权由甲方负责,未尽事宜,可协商解决,如发生争议,可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。 十四、合同生效 合同订立时间:______________ 年______________月______________ 日 合同订立地点:______________ 本合同甲乙双方签字盖章后生效。 发包方(甲方):______________ 承包方(乙方)______________ (公章) (公章) 法定代表人:______________ 法定代表人:______________ 委托代理人: ______________委托代理人:______________ 厂房施工合同5发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经双方协商,甲方将厂房工程部分防水卷材、防水涂料分项工程交由乙方承包施工,为明确双方责任,特订立本施工合同,具体条款如下: 一、工程地点及承包范围:厂房屋面防水项目。 二、承包方式:按双方协商的内部包工包料方式承包。 三、用料约定:经乙方推荐,采用4mmSBS防水卷材。 四、工程质量等级及验收约定:本工程质量应达合格标准。乙方应严格按照福建省防水工程新规范标准和甲方要求施工,防水工程应保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度。如不能达到验收等级标准,乙方自愿返工至验收合格并承担由此给造成的任何责任。 五、工期要求:乙方应配合土建施工工期,确保不耽误土建施工。 六、工程价款的核算和支付: 1、工程量计算:按实铺面积计算。 2、单价:4mm厚SBS防水卷材包工包料22元/平方米。 3、付款方式:工程完工,工程量经甲方确认后,甲方在20天内付工程结算总造价50%给乙方,其余50%在工程经质检部门验收合格后付清。 七、甲方职责: (1)提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的`因素,工期顺延。 (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 (4)有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,可要求乙方整改至合格。 八、乙方职责: (1)服从甲方管理,接受甲方的监督。施工前应向甲方提供本工程的施工方案、技术保证措施文件。自行做好放样、测定、抄平、质量自查工作,提交完整的施工资料包括防水工程隐蔽工程验收资料。 (2)确保提供本工程使用的防水卷材质量合格。即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、出厂证、检测报告等内业资料原件。材料如不合格,自愿承担由此引起的任何责任。 (3)配合本工程整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。 (4)遵守施工现场的各项规章制度,确保安全、文明施工。不得有违规行为,否则自愿接受甲方的处罚。 (5)严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到合格标准,并对工程保修三年。三年内如有质量问题,甲方应在24小时内到场承担保修义务。 (6)对本班组施工操作人员进行上岗考核,所有施工人员均应有身份证、暂住证、建筑防水施工人员岗位合格证书,严禁使用童工和未成年人。施工操作期间,管理人员不得离开现场。 (7)对本分项工程的质量、安全、工期负全部责任。 九、其它事项:如乙方不服从甲方管理,不能保证工程质量、安全生产、文明施工,故意拖延工期,甲方有权终止本合同,由此引起的损失由乙方自行承担。 十、本合同未尽事宜,双方可另定补充协议,经双方签字后与本合同具同等效力。 十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,本合同自签字后生效,至工程保修期满时终止。 甲方:乙方: 代表:代表: 签订日期:年月日 厂房施工合同6甲方(转让方):_________________ 乙方(受让方):_________________ 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用原则,经协商,就乙方向甲方购买厂房和使用配套场地达成如下协议,以资共同遵守。 第一条:基本情况 (1)乙方向甲方购买其自有的'坐落于,厂房建筑面积平方米(详见房产证),及配套其它场地平方米(以实际测量为准),该地号为_________________。 (2)因转让产生的相关税费全额由乙方承担。 第三条:付款方式、时间本合同签订之日,乙方先支付定金_________________万元,余额在房产过户至乙方名下之前付清,余款支付最迟不超过_________________年_________________月_________________日。 第四条:违约责任 (1)乙方中途悔约,乙方不得向甲方索还定金,甲方中途悔约,甲方需全额退还定金。 (2)若因不可抗力或政府行为导致合同无法继续履行的,双方均无过错,同意解除合同,双方有义务恢复原状。 第五条其他约定 (1)本协议未尽事宜由双方协商补充确定,与本协议具有同等法律效力,本协议经双方签章后生效; (2)在履行本协议过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,任何一方可向标的物所在地人民法院起诉; (3)本协议一式三份,甲乙双方各执一份,交公证处一份。 甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________ _________________年_________________月_________________日__________________________________年_________________月日 厂房施工合同7发包单位: (以下称甲方) 承包单位: (以下称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》 及本工程的具体情况,经甲、乙 双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程地点: 二、工程名称: 三、工程面积: 四、承包方式: 五、工程造价: 六、工程期限:开工 年 月 日 竣工年 注:如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素,工期相应顺延。 结算方式:合同签订后甲方付乙方作为定金,材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的 % ,完工经验收后付清全款。 七、甲、乙双方责权: 1、乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。 2、钢构部分税收(地税)由乙方自理。 3、乙方应按规定向甲方提供有关复印件,及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。 4、工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题,乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不收取任何报酬,全力做好维修期内的服务工作。 5、钢结构税收由乙方负责。 6、进场材料如需检测合格,则检测费用由甲方负责;如检测不合格,则由乙方负责。 八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列: 1、使用不善、人为破坏。 2、自然灾害:如冰雹、风暴、暴雨所造成的'防水层损坏。 九、其他约定: 1、施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方没提出异议,施工造成的伤亡,其经济损失由乙方承担。 2、末尽事宜,甲乙方随时协商,签订补充协议,作为合同附件。 3、本合同一式两份,甲方双方各执一份。 4、注:本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工,不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。 甲方: 乙方: 电话: 电话: 甲方盖章: 乙方盖章: 年 月 日 年 月 日 厂房施工合同8建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,甲乙双方就有关事项协商一致,订立本合同书。共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程承包范围 根据工程建设需要,甲方委托乙方全面负责XX企业展厅的建设施工,以实际图纸为准。(含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主,墙面填空气砖,内外粉刷,正面玻璃幕墙。 三、工程承包方式:在甲方监理的统一监理和协调下,乙方包工包料,保证质量,保证工期,保证安全,保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收),不得分包,转包。 四、合同工期: 乙方承诺将在签订本合同之日起 个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为________年____月____日。 五、质量标准 本工程质量要求标准为:合格。 为此甲方要求乙方 所有建筑构建必须使用标准材,总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。 六、合同价款 工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的'各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更,总价不得调整;如有重大设计变更,总价5%以外可协商调整)本工程固定合同总价为 万元整(即:人民币 ) (1)以本工程设计图纸做为本合同附件。 (2)如有重大变更双方以签字为结算依据。 七、付款方式 本合同签订后,土建完成一周内付工程预付款 万元(总造价的10%)。钢柱、钢梁进场后一周内付工程款 万元(总造价的30%)。墙面粉刷完成一周内付工程款 万元(总造价的20%)。 工程完工后一周内付工程款万 元(总造价的20%)。工程验收合格后一周内付工程款 万元(总造价的15%)剩余5 %做为质保金,即 万元,________年后未出现质量问题时付清余款。 八、乙方承诺按照合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后________年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题,乙方负责维修;________年内乙方对所建工程的防水维修(人力无法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务,只收取成本费并负责甲方工程的改造。 九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用 十、乙方向甲方承诺,将全面履行合同的内容,如不能按期竣工,将自愿按2元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求,将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承诺,上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。 十一、本工程甲方指派 同志,乙方指派 同志为现场施工负责人,协调解决施工中有关问题。 十二、贯彻执行国家安全生产有关规定,确保安全施工,施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。 十三、本合同解释权由甲方负责,未尽事宜,可协商解决,如发生争议,可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。 十三、合同生效 合同订立时间:________年____月____日 合同订立地点: 本合同甲乙双方签字盖章后生效。 发包方(甲方): 承包方(乙方) (公章) (公章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人 厂房施工合同9甲方:__________ 乙方:__________ 依据国家,地方现行法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的基本原则,甲方将__________公司钢构厂房基础工程承包给乙方施工。就此工程双方达成协议条款如下: 一、工程名称:__________公司钢构厂房基础工程。 二、工作地点:____区黄村镇刘村西。 三、承包范围及施工内容:乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。 四、技术要求: 1、按照此工程施工图纸技术数据,结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。 2、要求不低于图纸技术标准要求,保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。 五、承包方式:乙方包工包料。 六、工程量及工程价款: 工程总量为图纸要求标准,工程总价:__________。 七、结算方式: 1、乙方自筹材料及全部施工所需工具、人员及现场临电等事宜。 2、工程完工____日内,工程款一次性付清。 八、此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方代表人签字,盖(画押)生效。 甲方:__________ 代表人:__________ __________年____月__________日 乙方:__________ 代表人:__________ ____年____月____日 厂房施工合同101工程概况 山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。 2建设工程监理 水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。 2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。 2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括: ①提前的时间和修订后的进度计划; ②承包人的赶工措施; ③发包人为赶工提供的条件; ④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。 以便提高承包方工作积极性。 对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。 2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的'保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。 2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。 2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。 2.6合同争议与索赔管理 2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。 2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是: ①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误; ②不属于承包商应承担责任; ③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目: ①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理; ②承包商的取费标准是否正确、合理; ③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。 3几点建议 结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注: ①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象; ②重视金结、机电设备安装与土建协调工作; ③重视材料供应; ④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。 参考文献 [1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版). [2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010). [3]中华人民共和国合同法. 厂房施工合同11发包人(甲方): 地址: 法定代表人: 联系电话: 承包人(乙方): 身份证号: 联系电话: 职务: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项订立本合同。 第1条:甲方将位于通辽市科尔沁区丰田镇建新村老砖厂院内,所建筑的`厂房发包给乙方。承包范围:通辽市宏图包装厂厂房地面工程施工,包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必须严格按施工要求施工。乙方对安全及文明施工实行全面承担,包工包料,乙方为安全施工、文明施工第一责任人。 第2条:开工日期:20xx年 月 日,竣工日期:20xx年 月 日。 第3条:合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款55万元与乙方结算工程款,乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。 第4条:甲方开工前提供具备开工条件的施工场地,需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。 第5条:乙方在开工过程中,严格按国家和地方有关规定及甲方 要求执行,而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害,由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方承担。 第6条:施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内,甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用。 第7条:工程款支付(两次性支付) 7.1第一次付款20xx年6月30日前,付给人工费20万元。 第二次付款20xx年12月31日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收据为凭) 7.2若甲方到期未给付工程款,承担违约责任,违约金为10万元。 第8条:本合同正本两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。 甲方: 法人代表: 年 月 日年 月 日 责任人: 乙方: 厂房施工合同12发包人:十堰倍力工贸有限公司(以下简称甲方) 承包人:十堰三丰金辉建筑安装工程公司(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本建设工程协商一致,订立本合同。 一、 工程概况 1. 工程名称:十堰倍力工贸有限公司三期厂房。 2. 工程地点:十堰市高新技术产业开发区白浪东路33号。 3. 工程内容:三期厂房(钢构+土建+装饰)清单如下: ①地梁、地面及土石方工程分项。 ②图纸建筑外墙面±0.00以上的土建工程量包括:A-Dx1、1-12xA轴的砌筑墙体及内外墙装饰;室外散水及坡道; ③钢构工程中除12xA-G、Gx5-12、5xD-G、Dx1-5轴标高4.65米以下的的外墙围护(包括彩板、墙梁等等)不做外,其余均遵照图纸要求范围和甲方提交的书面图纸会审通知。 二、 工期 自合同签订第三日起始,工程总有效工作日为60天,具体工期明确如下: ①基础工程30天; ②主钢构安装15天; ③屋面及屋面排水系统安装5天; ④门窗及围护系统安装10天。 ⑤其它附属及收尾工程10天。 乙方必须按照约定的工期内如期完工,每无故延迟1天,即处罚人民币1000元,处罚上限为人民币15000元。延误超过15天,甲方视乙方放弃施工,可另行需找其它单位施工,已完成工程按实际完成量的50%结算。 遇以下情况经甲方现场代表签字可以延期: 1、雨雪及其它不适合安装的天气。 2、春节。 3、设计错误、资料不准确和甲方提出工程变更。 4、因甲方和第三方原因造成施工停顿。 5、可能对甲方正常生产造成影响的工作磋商。 三、 合同价款及付款方式 1. 合同价款: 本工程合同内容以人民币捌拾伍万圆整(¥850000.00)包干。 2.付款方式: 甲方预付工程总款的支付工程总款的30%;屋面及围护系统完工后支付工程总款的20%;所有收尾工程完工,验收合格后即支付工程总款的15%;余款(工程总款的5%)作为质保金。 3.变更工程价款: 凡涉及合同工程内容以外的工程技术变更增加的新项目,场代表及项目经理联合签字认可的工程技术变更通知单和施工签证为准,发生的主要原材料以市场价格报价为依据进行核算,其变更造价以甲方双方共同协商认可为准,涉及规税事项参照国家有规定执行。 四、 材料供应 1. 对主钢构及围护系统的原材料供应,甲方有明确指定,即主钢构所用的中厚板必须从武钢原厂购买,彩钢板必须选用宝钢原产,在钢构拼装、彩板轧制前,乙方必须向甲方提供制造厂商有效的出厂证明,对于主钢构所用基材,应及时通知甲方见证取样送检。主钢构焊接组件必须按国家规定作焊缝探伤检查,并出具检测报告,所用焊料、焊接工艺、焊工技术水平证明、检验方法等必须符合国家相关强制规定要求。 2. 其余材料由乙方自行采购,凡采购的材料必须符合设计和建设单位要求及各项技术标准。且质量合格证和出厂合格证书必须随货同行,材料进场后经甲方现场代表见证验收合格方可使用。凡采购的材料未经验收乙方擅自使用造成工程质量不合格,由乙方负责修复或拆除并承担发生的全部费用,由此延误的工期不能顺延,并赔偿由此给甲方所造成的经济损失。 五、 工程质量 1. 乙方必须按照甲方认可的设计图纸精心组织施工。遇有特殊情况需要变更时,必须征得甲方现场代表和项目经理同意并联合签认后方可有效。 2、乙方必须接受甲方现场代表的质量监督及正常工作检查,不得无故阻挠。 3、工程验收:工程质量必须达到合同所定标准及规范要求。若工程竣工后30天内(以乙方向甲方递交主体工程验收通知单之日起算),因甲方原因不组织验收均可视为工程已验收合格。 4、工程验收依据: A、甲方签认的施工图、施工变更通知单、施工签证、相关建筑标准图集及图纸会审纪录。 B、相关国家标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20xx 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-20xx 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20xx 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx 《屋面工程质量验收规范》GB50207-20xx 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20xx 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20xx 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20xx C、图纸规范未说明、或不详细部分可参照甲方现有一期厂房作法进行验收,未取得甲方现场代表和项目经理确认的`工程项,一律视为不合格项。 六、 安全生产 乙方施工应严格遵守安全生产操作规程,持证上岗,杜绝安全质量事故发生。若乙方施工中发生安全事故,造成已方及他方人身、财产损失,均由乙方自行负责。 七、 双方权利和义务 1. 甲方 A、 向乙方提供必要的施工条件。如现场通水、通电、道 路畅通、施工场地平整具备吊装条件等等。 B、 应向乙方提供设计图纸两份和与工程相关的技术资料。开工三天前组织有关单位参与施工图会审与工程交底。 C、 负责对乙方编制的施工组织设计(施工方案)进行审定,对乙方违反审定的施工组织设计的行为有权指止。 D、 负责为乙方办理必要的施工现场出入证明,确保乙方主辅材、施工机械及人员的通行。 E、 及时组织有关方面参与工程验收。 F、 及时按进度划拔工程款项。 2. 乙方 A、 乙方预见某些约束与本工程项目无关的已方属员出入和滞留施工现施工因素可能会对甲方生产造成影响,应立即向甲方告知并商讨解决办法。如乙方未及时告知,由此造成甲方生产影响的一切损失均由乙方承担。除施工必要,乙方施工人员及其施工器械不得随意出入甲方生产现场。 B、 开工三天前编制施工组织设计(施工方案),及时交甲方审定,审定通过后严格按照施工组织设计施工。 C、 编制工程整体进度计划、周度进度计划、送甲方项目经 厂房施工合同13发包方(以下简称甲方):内蒙古商都县苍狼新能源有限公司 承包方(以下简称乙方): 根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:商都县苍狼新能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。 2、工程地址:商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。 3、工程范围及标准:, 30cm厚河卵石垫层,25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。 4、承包方式:乙方包工包料施工,甲方负责水电。 5、工程期限:本工程自期 天。 二、验收标准 本工程竣工后,由乙方汇总施工材料,由甲乙双方会同相关管理部门进行验收,验收标准为符合国家相关标准,符合本合同要求。 三、合同价款及工人工资预付款 1、本合同工程单价为人民币写:)单价为税后价。 2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。 3 本合同签订之日内,甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计),乙方保证及时足额支付工人工资,如未能按时足额支付工人工资,甲方代为发放,其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方,工人工资预付款拾万元。 四、双方的权利和义务 1、乙方保证有建设本工程的`资质要求。 2、甲方在工程开工前,做好清场工作,方便乙方施工建设。 3、本合同工程图纸由甲方提供,乙方必须严格按照图纸进行施工,如发现图纸有问题,应及时向甲方书面提出,未经甲方许可,不能擅自改变图纸进行施工。 4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。 5、在施工中,如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失,由甲方承担全部赔偿责任。 6、乙方应及时足额发放施工人员工资,否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放,由甲方承担。 7、在本合同履行期间,甲方派驻工程监理一名,乙方应服从工程监理的监督。 8、对隐蔽工程在隐蔽前,乙方会同甲方组织验收,经甲方验收合格后,方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。 9、本工程验收合格后,甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题,全额给付。 10、本工程质保期为一年,在一年内,如发生翻浆,断裂等质量问题,乙方负责免费维修。 11、平整路基厂房费用由甲方负责,由乙方负责施工管理,路基完工后,。甲方如期把工程款结清,如乙方不能正常施工,合同自动解除。 五、违约责任 1、如乙方违约,未按合同履行,造成乙方停工,一切损失由甲方负责。 2、如乙方未按合同所约定的工期,保质保量的完成,所照成的损失由乙方承担。 3、甲乙双方如对本合同产生异议,双方协商解决,如不能达成协商,由人民法院仲裁。 4、乙方必须保资质和证件真实有效,否则视为合同无效。 本合同一式两份,双份各执一份。 甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章): 年月 日 年月日 厂房施工合同14甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,并结合有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商,在双方自愿及完全清楚,理解本合同条款的`基础上,签订本合同。 一、工程名称:厂房 二、工程地点:大东工业园内 三、工程内容:厂房、道路、管网、井 四、工程承包方式:包工不包料 五、工程泥工包价:厂房每平方米22元。 道路每平方米11元; 管网每米40元; 圆井每座350元; 方井每座280元。 六、工程材料:甲方采用的材料道路为商混,厂房地坪材料为商混,磨砂地坪由甲方负责 七、付款方式:根据工程进度付款,工程完工后一次性付清 八、开工日期: 竣工日期: 甲方:乙方: 年月日 厂房施工合同15甲方:______________ 身份证号码:______________ 乙方:______________ 身份证号码:______________ 甲方需建造楼房六间(上下四层)承包给乙方承建,现就房屋施工有关事宜,本着平等互利的原则,达成如下协议: 一、房屋结构、质量标准 1、楼房上下四层砖混施工,具体要求地坪按毛粉刷、内墙普通粉刷,外墙门面、南墙门面都面都面砖到顶,其他外墙面仍按普通粉刷施工,每层楼板下面要求普通粉刷,门前地坪、南山头地坪及化粪池按甲方要求施工,其次房屋三面需建围墙,室内地面厨房、卫生间需搞地板砖。 2、乙方施工根据甲方要求施工,需变更的.则根据甲方通知要求进行施工,四层楼板封顶加隔热层,隔热层瓦屋面,面西阳台1.5米,现浇厨房、卫生间为现浇面。 3、施工质量以甲方验收合格为准。 二、工程承包价格及计算方法 1、计算按实际面积进行计算。 2、工程承包价格按建筑面积每平方160元计酬(包括水电安装在内)如外墙需贴面砖,按实际贴砖面积的每平方22元计算,车库按每平方米80元计算等。 三、甲方权利与责任 1、提供给乙方施工所需砖、沙、石、钢筋、水泥及其它所需建筑材料。 2、甲方将水、电提供到场地,保证乙方施工,如乙方晚上需进行加班,由甲方提供照明设备。 3、甲方所有施工材料负责运到施工场地附近。 4、甲方有权监督乙方施工,可指派专人或指定人员进行现场监督。 5、甲方负责协调周边四邻关系和材料堆放场地,如困四邻影响施工, 由甲方负责及时解决。 四、乙方的权利和责任 1、按照甲方图纸施工,严格执行国家的相关施工标准要求。 2、在建筑施工中,乙方依据施工标准施工,如出现质量事故则由乙方承担损失。 3、乙方建造结束后,一年内如出现房屋质量问题,由乙方负责维修,甲方不再提供任何经费和物资材料等。 4、本房屋建筑工程,由乙方总包承建,乙方负责项目的安全管理,如出现安全事故则乙方自行负责,与甲方无关。 五、工程付款及结算方法 基础完成付总工程款的2万元,一层封顶付2万元,二层封顶付2万元,三层封顶再付2万元,外墙粉刷中主体结束再付2万元,余款在甲方工程验收合格后,三个月内付款至总项款额95%,5%的质量保证在竣工后无质量缺陷一年内付清。 六、施工工期 乙方在施工当中,必须保证人员到位,保持保量,工期为120个晴天。 七、违约责任 甲、乙双方至工程开工后,任何一方违约承担对方叁万元违约金。 八、甲、乙双方在实际施工过程中,如有其它未尽事宜,双方协商解决。 九、此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字后生效,以便双方共同遵守。 甲方(签字): ______________乙方(签字):______________ 见证人(签字):______________ 20______________年______________月______________日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。