标题 | 水利工程施工合同 |
范文 | 水利工程施工合同(集合15篇) 在不断进步的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的水利工程施工合同,仅供参考,大家一起来看看吧。 水利工程施工合同1发包方(下称甲方):________ 承包方(下称乙方):________ 根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程项目概况 1。1工程名称:________________ 1。2工程地址:________________ 1。3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。 1。4工程范围与内容:________________(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算) 第二条工期 1、乙方必须在____年____月____日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。 2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。 第三条工程质量标准 按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。 第四条合同价款 本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照11年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。 该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。 第五条工程款支付 合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。 第六条设计变更 6。1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。 第七条双方职责 7。1甲方职责 (1)按时提供施工工作面给乙方使用。 (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。 (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。 (4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。 (5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。 (6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。 (7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的.防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。 第八条安全施工 8。1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。 8。2乙方必须进行安全文明施工。 8。3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 8。4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。 第九条关于工期延误 9。1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延; (1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件; (2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。 (3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行; (4)设计变更和工程量增加; (5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等; (6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。 9。2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。 第十条合同争议解决方式 本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条合同生效与终止 第十二条合同份数 12。1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。 12。2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ _________年____月____日 水利工程施工合同2委托人: 监理人: 合同编号: 合同名称: 依据国家有关法律、法规,____(以下简称委托人)与____(以下简称监理人),提供施工监理服务,经双方协商一致,订立本合同。 (一)工程概况: 1.工程名称: 2.建设地点: 3.工程等别(级): 4.工程总投资(人民币,下同):____万元 5.工期: (二)监理范围: 1.监理项目名称: 2.监理项目内容及主要特性参数:新打机井____眼,新建生产桥____座、清淤治理沟渠____条共计____km,疏浚土方____万立方米。 3.监理项目投资: 4.监理阶段: (三)监理服务内容、期限 1.监理服务内容:按专用合同条款约定。 2.监理服务期限:____自____年月至____年月 (四)监理服务酬金 监理正常服务酬金为____(大写),由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。 (五)监理合同的'组成文件及解释顺序 1.监理合同书(含补充协议); 2.中标通知书; 3.投标报价书; 4.专用合同条款; 5.通用合同条款; 6.监理大纲; 7.双方确认需进入合同的其他文件。 (六)本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。____(七)合同书正本一式贰份,具有同等法律效力,由双方各执壹份;副本 份,委托人执____份,监理人执____份。 委托人(盖章): 监理人(盖章): 法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 或委托代理人(签名): 或委托代理人(签名): 邮编: 邮编: 电话: 电话: 电子信箱: 电子信箱: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 签订地点: 签订时间: ______年___月___日 水利工程施工合同3发包单位: (简称甲方)法定代表人: 地址: 承包单位: (简称乙方)法定代表人: 地址: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条:工程地点:________________________。 第二条:工程内容:________________________。 第三条:承包方式:乙方包工包料。 第四条:工程价款及调整 1、工程价款:_______元。 2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整: (1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整。 第五条:付款方式 1、工程款支付方式:银行转账。 2、工程付款:该工程由乙方垫资,工程竣工后政府安排资金到位,甲方一次性支付工程款。 3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。 第六条:合同工期 1、双方商定总工期为_______天。开工日期:________年____月____日;风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期:________年____月____日。 2、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1)甲方不能按合同约定提供开工条件; (2)工程量变化和设计变更; (3)工程款未按时支付; (4)不可抗力(如地震台风火灾等)。 3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。 4、乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条:工程质量要求风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。 2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。 第八条:材料设备风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。 2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。 3、已进场的物资,若发现不合格,供料一方必须迅速将其运出场外。 4、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任 1、甲方: (1)进场前天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续; (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; (3)按时支付工程款项; (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工; (5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底; (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (8)组织工程竣工验收工作。 2、乙方: (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况; (2)做好施工安全防范措施,确保施工安全; (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作; (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外; (5)参加工程竣工验收工作。 第十条:保修风险提示:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。 第十一条:工程停建或缓建: 1、因政策调整,人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建,是合同不宜继续履行,双方应签订工程停缓建协议。 2、工程停缓建后,乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的.保护及移交工作,并将自有机械设备,以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,并支付撤出的一切费用,同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3、已订货的材料设备器具等款项,由甲方承担,应退货的由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。 第十二条:违约责任风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工,甲方有权终止合同。 2、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。 3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担,由甲方造成的损失由甲方承担。 4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。 第十三条:纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。 第十四条:其它 1、如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件,应征得乙方的同意,并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝设计和施工。 2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号,否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。 第十五条:合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。 第十六条:本合同一式____份,其中:甲方____份,乙方___份,均具有同等法律效力。 发包单位: 法定代表人:___ _____年____月____日 承包单位: 法定代表人:____ ____年____月____日 水利工程施工合同4招标人: 监理人: 合同编号: 合同名称: 依据国家有关法律、法规,以下简称委托人),委托(监理人名称)____(以下简称监理人)提供:监理服务,经双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、工程等别(级): 4、总投资(人民币,下同):万元 5、工期: 二、监理范围: 1、监理项目名称; 2、监理项目内容及主要特性参数: 3、监理项目投资: 4、监理阶段: 三、监理服务内容、期限: 1、监理服务内容:按专用合同条款约定。 2、监理服务期限: 自____年____月____日至____年____月____日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为(大写)____元,由发包人按专用合同条款约定的方式、时间 五、监理合同的组成文件及解释顺序 1、监理合同书(含补充协议); 2、中标通知; 3、投标报价书; 4、专用合同条款; 5、通用合同条款; 6、监理大纲; 7、双方确认进入合同的'其他文件。 六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式陆份,具有同等法律效力。 委托人:____(盖章) 监理人:____(盖章) 法定代表人:____(签名) 法定代表人:____(签名) 或授权代表人:____(签名) 或授权代表人:____(签名) 单位地址: 单位地址: 邮政编码: 邮政编码: 电话: 电话: 电子邮箱: 电子邮箱: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 签订地点: 签订时间:____年____月____日 水利工程施工合同5[摘要]水利工程的合同文件对各参与方的行为进行了规范与约束,是施工的重要依据,也是工程价款支付的法律依据。文章对目前施工合同管理中存在的招标管理环节不健全、约束机制缺失、信用制度不健全等问题进行了分析,提出了加强合同审查机制落实、加大合同实施情况监督检查和维护水利施工合同严肃性等对策与措施。对水利工程合同管理的规范化和正常化,以及水利工程的顺利实施,有一定的参考价值。 [关键词]水利工程;合同管理;存在问题;对策措施 为进一步健全和完善水利建设市场,确保建设工程项目施工质量,发挥最大的投资效益,须建立健全项目法人责任制与建设监理制。水利工程的合同文件,对工程参与各方的权利与义务进行了合理界定,对工程参与各方的施工管理进行了规范与约束,是施工的重要依据,也是工程价款支付的法律依据。在水利工程的建设过程中,合同管理发挥着非常重要的作用,各参与方必须认识到合同管理的重要性。 1施工合同管理中存在的问题 水利工程施工合同在工程建设中发挥了重大作用,有效规范了施工管理行为,但在合同管理中也暴露出了一系列问题。 1.1招标管理环节不健全 水利施工合同关系到双方的利益,由于在合同签订过程中,约定了一些比较严格的约束性条款,势必会导致承包方产生额外费用,甚至压低投标价。由于水利工程建设市场竞争日趋激烈,承包商迫于自身的生存压力,部分承包人为了得到工程项目,不得不接受那些不合理的合同条款。在水利工程的招投标过程中,有些承包人通过联合投标的方式故意抬高中标价,出现了很多不公正、不合理的市场竞争性行为,给市场秩序的'正常运行造成了严重的影响,致使部分施工管理水平高、经济实力较强的承包人无法中标,最终影响水利工程的整体质量,使合同管理受限。 1.2约束机制缺乏 水利工程施工合同条款的约束力度不够,在工程招标和投标阶段,部分招标制度和投标制度过于简化,对一些关键环节缺乏制度上的约束,致使施工合同的签约与履行出现了众多缺陷。在合同签订时,倘若双方没有一个公正合理的施工合同范本,那么对施工合同履行过程中出现的新问题就需要再次进行协商,这样不仅会影响施工进度,同时也会增加投资。另外,一些工程中违法转包及分包的现象也较突出,这种行为不利于合同的有效履行,工程质量也得不到保证,合同纠纷引起的协商调解增多,对工期也会产生一定影响。 1.3信用制度不健全 在水利工程的建设过程中,由于一方未及时提供完整的信息,不仅会对合同管理造成影响,同时也会影响到整个工程项目的正常运行。根据对历年水利工程信用制度的建设情况调查发现,很多工程在进行前期工作时缺乏相应的法律依据,致使工程项目无法实施,进而对整个工程进度造成影响。承包人的实际施工进度和合同约定的进度并不相同,最终影响到整个项目目标的实现。对一些比较紧急的水利工程项目而言,工程的延期将给防汛工作与汛期来临时的抢险工作造成严重的影响,甚至导致投资、安全、财产等方面的损失。 2对策与措施 2.1完善施工合同法律法规及合同审查机制 针对合同管理提出具体的实施要求,制定完善的规章、制度,施工合同双方应该严格按照相关法律文本要求签订施工合同,保证合同文本的规范与严谨,对于施工环境综合考虑,保证合同文本具有一定的可操作性。水利合同审查的重点包括:是否具备合同签订的具体要求,合同内容是否具有法律依据,合同的签订步骤是否满足规范要求等;此外,水利工程项目招投标,应重点审查施工单位的上下关系、财务经济情况等,最大程度地保证投标单位的施工水平与质量。 2.2加大施工合同实施的检查与监督力度 在水利工程施工合同的履行过程中,建设单位、工程主管部门应当采取定期检查的方式,掌握整个施工合同的履行状况,同时制定相应的合同检查与监督制度。针对合同实施过程中出现的违约行为,采取相应的追责措施,分析出现违约行为的具体原因,同时有针对性地进行查处与纠正,确保施工合同管理的规范性与科学化。在水利工程项目的实施过程中,合同管理人员的选择相当重要,因此,针对这一特点,应精心挑选有利于合同实现的管理人员,优先考虑一些业务熟悉、工作能力强、经验丰富的人员,负责施工合同的管理工作。同时,加强合同管理人员的岗前培训工作,在合同履行过程中,重视合同管理人员的交底工作,做到合情合理、有理有据地执行施工合同,变被动为主动。同时,选择一支业务水平高、技术含量充足、经验丰富的监理单位是搞好水利施工合同管理的关键环节。 2.3维护水利施工合同的严肃性 加大水利施工合同的管理工作,维护合同的严肃性,对工程质量进行监督和检查,同时对施工合同范围内的各项工作进行规范。针对水利工程建设过程中遇到的一些重大问题,应通过共同协商的方式进行解决,确保工程总进度目标的实现。在施工合同管理上,通过定期或者不定期的方式及时召开协调会,对工程质量、施工工期及施工合同实施等方面的内容进行管理;同时,为保证合同管理的效果,可以通过定期召开各个施工单位都参与的协调会,对工程中存在的质量、进度、合同执行等方面进行现场沟通解决,若有必要,可采取经济等方式维护施工合同的严肃性,确保施工合同的有效实施。同时,还应当以实事求是的态度解决合同变更及索赔问题。 3结语 施工合同管理是水利工程建设的重要环节,相关人员与工作部门须加强施工合同的管理力度,强化合同管理的意识与责任,创建一套适应现代科技水平的水利工程施工合同管理制度。在施工过程中,应重视合同管理工作,始终保证合同的规范化和正常化,保障水利工程施工顺利。同时,为工程竣工的结算工作提供一个有价值的结算依据。 水利工程施工合同6发包方(简称甲方):_______________________ 承包方(简称乙方):_______________________ 为了更好地完成上_______年度国家农业综合开发土地治理项目工程的建设任务,本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定:结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。 一、工程名称:_______________________ 二、工程地点:_______________________ 三、承包项目及主要工程量:_______________________ 四、开工时间:_______________________ 竣工时间:_______________________ 五、工程价款:贰佰壹拾叁万捌仟肆佰肆拾玖元正(213.8449万元)。 六、工程质量保证金: 合同签订后,乙方向甲方缴纳工程总投资的10%。 工程差额保证金:_______________________ 七、工程付款办法:_______________________ 甲方在收到乙方所交质量保证金和差额保证金后即付给乙方不低于工程总价_______%,其余工程款甲方按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的_______%,工程竣工验收后,除按规定扣留工程总价_______%即_______元,作为工程保修金(考验期_______年)外剩余部分付给乙方,保修金待质量考验期满后付清给乙方。 八、设计资料提供: 合同签订后由甲方提供施工图纸_______份;(包括配套说明和有关技术资料)。 九、施工中甲方职责: 1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿、土石方开采地点等补偿以及其他需甲方协调的事宜。 2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。 3、镇农业中心等技术服务部门配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 4、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。 6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误,甲方应赔偿乙方的误工损失,工期相应顺延。 十、施工中乙方职责: 1、严格按设计图纸施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。 2、在施工过程中,须接受甲方的`质量管理监督,听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,并征得甲方认可,方能使用。 十一、材料供应办法:预制构件甲方提供,其它材料乙方自行组织。 十二、工程质量: 1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。 2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。 十三、工程设计变更和增减: 施工如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,增减量大影响和延误的工期相应顺延。 十四、竣工验收 工程完工后,由乙方提出验收报告,施工总结和有关资料报请甲方组织验收。 十五、竣工决算: 竣工报告批准后,乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等,交由甲方审核,并配合甲方作好工程竣工资料整编,报请上级主管部门和审核部门审批,最后以审核部门审核为准。 十六、违约的索赔: 合同签字生效后,任何一方不履行合同,应付给对方违约金,违约金按预计工程总价的_______%付给,计人民币_______元,如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时,违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。 十七、工程施工安全: 乙方在施工过程中,应按有全规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。 十八、其他事项:甲供预制构件必须提供到施工场地内,乙方不承担预制构件的质量检查、保管、安全等责任。 十九、合同的生效与终止; 本合同双方签字盖章后即行生效,工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外,其余条款自行终止。 二十、合同份数: 本合同一式陆份,其中正本陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,具有同等效力。 二十一、其它约定事项 在合同执行中的未尽事宜,双方应本着互相平等、实事求是的原则,共同友好协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 水利工程施工合同7为进一步规范水利建设监理市场秩序,提高建设监理水平,保障监理合同双方的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和水利工程建设监理有关规定,结合现阶段我国水利工程建设监理实际,水利部组织修订了《水利工程建设监理合同示范文本》,并与国家工商行政管理总局联合颁发。 为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致,本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”(以下简称《合同文本》)。 本次修订着重修改了委托人和监理人的'权利和义务条款,进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。修订后的《合同文本》将有利于规范当事人双方履行合同的行为,避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。 《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号)规定必须实行施工监理的水利工程建设项目(不包括水土保持工程)应当使用本《合同文本》,其他可参照使用。在使用本《合同文本》时,“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署;“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体,“通用合同条款”不得修改,“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明,应根据工程监理实际情况进行修改和补充;“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求,供委托人和监理人签订合同时参考。 委托人:_______________________ 监理人:_______________________ 合同编号:_____________________ 合同名称:_____________________ 依据国家有关法律、法规,(委托人名称)___________(以下简称委托人),委托(监理人名称)_________(以下简称监理人)提供(工程名称)__________________工程(监理项目名称)监理服务,经双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称:__________________________________ 2.建设地点:__________________________________ 3.工程等别(级):____________________________ 4.工程总投资(人民币,下同):____________万元 5.工期:______________________________________ 二、监理范围 1.监理项目名称:______________________________ 2.监理项目内容及主要特性参数:________________ 3.监理项目投资:______________________________ 4.监理阶段:_________________(施工期、保修期) 三、监理服务内容、期限 1.监理服务内容: 按专用合同条款约定。 2.监理服务期限:自________年________月________日至________年________月________日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为(大写)________________________元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。 水利工程施工合同8甲方: 乙方: 由于地质原因,春季连降雨水,雨水渗入山体,导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡;后山的道路已经坍塌,已影响当地村民的出行;后山的围墙已经部分倒塌,麻石护坡已经严重移位,直接影响人身安全。经同意,对后山山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、工程内容: 4、合同工期:后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15日内完成,其余项目工期可根据现场实际情况而定。 二、工程承包范围 承包范围:后山滑坡和裂缝约8亩的范围内进行清表、整理成龟背型并做成梯型,将面土翻压1.2米,开挖排水沟并保证排水通畅;围墙的修整和道路重新浇筑;后山脚的麻石挡墙重新砌筑,原来已经变形的U型槽排水沟拆除,现浇混凝土排水沟等。 三、质量标准:合格 四、合同价款与支付 1、本合同的`概算价款金额人民币万元(¥元),工程结算价最终以工程竣工结算经投资评审内审组评审结果为准。 2、工程进度款支付根据乙方完成工程进度情况支付,最多不超过该期完成工程进度款的70%,余款在工程竣工后办理结算并经县水利局内审组评审后一次性支付给乙方。 五、施工安全 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或施工人员忽视安全,违反操作规程造成安全事故及发生的一切费用,全部由乙方承担。 六、双方职责 1、甲方向乙方就后山应急治理进行技术交底工作。 2、乙方必须服从甲方现场代表的指挥和监督。 3、乙方在工程未移交甲方期间,负责该部分工程的管理、维护及安全,由此产生的一切费用由乙方负责。 七、附则 1、本合同自甲乙双方签字之日生效。 2、因本合同发生的争议,双方通过友好协商解决,协商不成,在合同履行地通过法律途径解决。 3、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。 甲方(公章): 乙方(公章): 地址: 地址: 年月日 水利工程施工合同9发包人:______ 合同编号:_________ 监理人:______ 签定地点:_________ 签定时间:____年____月____日 依据《中华人民共和国合同法》,__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 (一)工程概况: 1.工程名称:__________________________ 2.工程地点:__________________________ 3.工程规模及特性:_______________________ 4.工程总投资:静态:______________________ 动态:______________________ 5.工程总工期:_________________________ (二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。 (三)监理内容:按照专用合同条款中约定的.内容承担监理业务。 (四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。 (五)建设监理报酬为(大写)______元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。 (一)监理委托函或中标函。 (二)监理合同书。 (三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。 (四)专用合同条款。 (五)通用合同条款。 (六)监理招标书(或委托书)。 (七)监理投标书(或监理大纲)。 上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。 四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本___份,各执___份。 发包人:_______(盖章) 监理人:_______(盖章) 法定代表人:_____(签章) 法定代表人:_____(签章) 委托代理人:_____(签章) 委托代理人:_____(签章) 邮编:________ 邮编:________ 电话:________ 电话:________ 传真:________ 传真:________ 开户银行:______ 开户银行:______ 账号:________ 账号:________ 水利工程施工合同10合同编号:_______________ 发包方(甲方):_____________ 承包方(乙方):_____________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程概况 一、工程名称:_____________ 工程地点:_____________ 工程内容:_____________ 质量等级:必须保证合格,争创优良。 合同价款:(详见工程预算表) 二、承包方式:全包(即包工、包料、包工程质量) 三、工程期限: 开工日期:________年____月____日; 竣工日期:________年____月____日; 总日历工期:______天。 第二条 图纸 一、图纸提供套数:_____套; 二、图纸提供日期:________年____月____日; 第三条 双方一般责任 一、甲方驻工地代表:姓名:_________;联系电话:________________。 二、乙方驻工地代表:姓名:_________;联系电话:________________。 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。 3、审核乙方工程进度月报。 4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。 5、审查认可工程决算,组织工程验收。 6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承担违约责任。 2、程项目经理必须常驻工地(每月不得少于22天),配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、程施工前,编制施工组织设计,组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后,交甲方审查认可。 4、乙方必须安全施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。 5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。 6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定,建设方复核,质检单位核定。 第四条 工程质量 一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工;甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条 件后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收,甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验,认可签证后,乙方才能进行覆盖,进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收,乙方质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此造成工期损失由责任方负责。 第五条 合同价款 一、建筑工程按双方认可价,实行总报价中的综合单价承包,因工期短,施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化,一次性包死。 二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量,结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量,并得到甲方认可的工程量(经甲、乙双方协商决定,松动爆破土方按总压坝取土方量的______%计,闸阀结算价格以购买发票为准)。 三、新增及漏项的工程项目,经甲方认可,其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方,若无综合单价项目,按部颁水利水电工程定额编制出综合单价,需经双方协商认定。 第六条 材料、设备供应 材料、设备供应范围的划分检验: 一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。 二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。 三、已进场的物资,若发现不合格,供料一方必须迅速将其运出场外。 四、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。 五、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。 第七条 工期顺延 如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期作相应顺延,并用书画形式确定顺延期限: 一、甲方在合同规定开工日期前,不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通(根据需要),影响承包方进场。 二、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。 三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。 四、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。 五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。 第八条 工程款支付方式 一、工程款支付方式:银行转账。 二、工程付款:该工程由乙方垫资,工程竣工后政府安排资金到位,甲方一次性支付工程款。 三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。 第九条 竣工与结算 一、工程竣工验收前,做好施工范围内的场地清理及工程的养护,当工程具备验收的`条件下,乙方即可向甲方提交工程验收申请报告,并附完工资料一式八份: 1、工程施工竣工总结及大事记; 2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论; 3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单; 4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。 甲方审核后认为工程具备验收条 件,应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。 二、本合同造价结算方式:按实际发生工程量结算。 第十条 工程施工安全 乙方在施工过程中,应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任______方承担和有关费用。 第十一条 违约责任 一、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工,甲方有权终止合同。 二、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。 三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担,由甲方造成的损失由甲方承担。 四、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。 第十二条 纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 第十三条 工程保修 工程竣工验收后,甲方在乙方工程总价款中扣下____%的工程款作为工程保修金,保修期____年。在保修期内属乙方的工程质量问题,则由乙方无条件及时进行返修,费用自理,保修期满,工程运行正常,无质量问题,甲方一次性退还乙方工程保证金。 第十四条 附则 一、本合同共____份,正本两份,副本____份,合同附件二份,甲乙双方各执正本一份,其余由甲乙双方送有关部门备案。 二、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收符合设计要求,保修期满终止。 三、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份,具有同等法律效力。 发包方(章):_____________ 地址:_____________ 电话:_____________ 法定代表人:_____________委托代理人:_____________ 开户银行:_____________ 账号:_____________ 合同签订日期:________年____月____日 承包方:(盖章) 地址:_____________电话:_____________ 法定代表人:_____________ 委托代理人:_____________ 开户银行:_____________账号:_____________ 合同签订日期:________年____月____日 2019年签订水利工程施工合同的注意事项 一、发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 二、关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 四、保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 五、明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 六、对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 水利工程施工合同11委托人(全称):_________________ 监理人(全称):_________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 委托人委托监理人服务的工程概况如下: 1.工程名称:_________________ 2.工程地点:_________________ 3.工程规模:_________________ 4.工程总投资:_________________ 二、词语限定 本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。 三、合同文件组成 下列文件均为本合同的组成部分: 1.协议书; 2.中标函或委托书; 3.监理投标函; 4.通用条件; 5.专用条件; 2/44页 6.附录 附录A——服务范围和内容; 附录B——委托人提供的人员、设备和设施; 附录C——收费金额和支付。 7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、双方承诺 1.监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录A中约定范围内的服务。 2.委托人向监理人承诺,按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的`监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录C中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用。 五、服务期限 本合同附录A中约定的服务自_________________年_________________月_________________日开始,至_________________年_________________月_________________日完成。 六、合同的订立及生效 合同订立时间:_________________年_________________月_________________日 合同订立地点:_________________ 本合同双方约定后生效。 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 水利工程施工合同12发包方(简称甲方): 法定代表人: 承包方(简称乙方): 法定代表人: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务,本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定,结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议,望共同遵守履行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包项目及主要工程量: 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 四、开工时间:______年_____月_____;日竣工时间:_____年_____月_____日。 五、工程价款:________元(按实际工程量结算)。 六、质量标准:一次性验收合格 七、工程款结算方式: 1、工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。 2、变更工程量的计价方式:工程项目发生变更时,变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款,无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整,材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价,如信息价没有的材料价格执行双方签证价。 3、变更工程量需有清单,并经甲方认可签字后有效。 八、工程付款办法: 工程竣工验收合格后,甲方付乙方95%的工程款,余款作质量保证金,质保金待保修期满无疑异后一次性付清。 风险提示:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的'保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 保修期为一年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。 九、施工中甲方职责: 1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 3、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。 十、施工中乙方职责: 风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求,按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工,按_____元/天扣罚违约金。 2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督,听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,并征得甲方认可,方能使用。 风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 十一、材料供应办法:乙方自购 十二、工程质量: 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。 2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。 3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。 十三、工程设计变更和增减: 施工如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。 十四、竣工验收: 工程完工后,由乙方提交验收报告,施工总结和有关资料报请甲方组织验收。 十五、竣工决算: 竣工报告批准后,乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料,交由甲方验收审核,决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。 十六、工程施工安全: 乙方在施工过程中,应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 十七、纠纷处理: 承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。 十八、合同的生效与终止: 本合同双方签字盖章后即行生效,工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外,其余条款自行终止。 十九、合同份数: 本合同一式_____份,甲乙双方各执____份,具有同等效力。 二十、其它约定事项: 在合同执行中的未尽事宜,双方应本着互相平等、实事求是的原则,共同友好协商解决。 甲方(签字盖章): 法定代表人: _____年____月____日 乙方(签字盖章): 法定代表人: _____年____月____日 水利工程施工合同13发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程概况 一、工程名称:东风水库除险加固工程 工程地点:平昌县泥龙乡瓦桥村 工程内容:按照设计要求的内容 质量等级:必须保证合格,争创优良 合同价款:陆拾万元整(600000.00元整) 二、承包方式:全包(即包工、包料、包工程质量) 三、开工日期:年 月 日 竣工日期: 年 月 日 总日历工期: 天 第二条 图纸 一、图纸提供套数:1套 二、图纸提供日期: 年 月 日 第三条 双方一般责任 一、甲方驻工地代表: 二、乙方驻工地代表: 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。 3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算,组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承担违约责任。 2、程项目经理必须常驻工地,配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承担,甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定,建设方复核,质检单位核定。 第四条 工程质量 一、工程质量等级:必须保证工程合格,争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的.隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收,甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验,认可签证后,乙方才能进行覆盖,进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收,乙方质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此造成工期损失由责任方负责。 六、如乙方未按设计要求施工,导致工程质量不合格,其后果由乙方全权负责。 第五条 合同价款 一、建筑工程按双方认可价,实行总报价中的综合单价承包,因工期短,施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化,一次性包死。 二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量,结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量,并得到甲方和业主单位认可的工程量。 第六条 材料、设备供应 材料、设备供应范围的划分检验: 1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。 2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。 3、已进场的物资,若发现不合格,乙方必须迅速将其运出场外。 4、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。 第七条 工期顺延 如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期作相应顺延,并用书画形式确定顺延期限: 1、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。 2、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。 3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。 第八条 工程款支付方式 一、工程款支付方式:银行转账。 二、工程预付款:按照双方约定支付(竣工验收后1个月后付清)。 三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。 第九条 竣工与结算 一、工程竣工验收前,做好施工范围内的场地清理及工程的养护,当工程具备验收的条件下,乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。 1、工程施工竣工总结及大事记; 2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论; 3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单; 4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。 甲方审核后认为工程具备验收条件,应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。 二、本合同造价结算方式:按实际发生工程量结算。 第十条 违约责任 一、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。 二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商,自行撤出施工现场致使工程造成损失,一切责任由乙方承担。 三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。 四、因甲方原因影响工程进度的,工期顺延。 第十一条 纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向当地人民法院起诉。 第十二条 工程保修 工程竣工验收后,甲方在乙方工程总价款中扣下 %的工程款作为工程保修金,保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题,则由乙方无条件及时进行返修,费用自理,保修期满,工程运行正常,无质量问题,甲方一次性退还乙方工程保证金。 第十三条 附则 一、本合同共 份,正本两份,副本 份,合同附件二份,甲乙双方各执正本一份,其余由甲乙双方送有关部门备案。 二、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收符合设计要求,保修期满终止。 三、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份,具有同等法律效力。 发包方(章): 承包方(章): 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 合同签订日期: 年 月 日 水利工程施工合同14工程名称:**镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程 建设单位(简称甲方):**人民政府 施工单位(简称乙方):巢湖市*兴建筑装饰有限责任公司 合同签订日期:20xx年11月1日发包方 (简称甲方):**镇人民政府 承包方(简称乙方):巢湖市*兴建筑装饰有限责任公司 为了更好地完成**镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务,本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定,结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议,望共同遵守履行,水利承包合同。 一、工程名称:*镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程 二、工程地点:**吕婆大秀至岱山银山桥(一标段) 三、承包项目及主要工程量:避洪沟治理及堤防加固工程,详细的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸 四、开工时间:20xx年11月2日竣工时间:20xx年11月27日 五、工程价款:281397.9元(按实际工程量结算)(场地租赁合同) 六、质量标准:一次性验收合格 七、工程款结算方式: (1)工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。 (2)变更工程量的计价方式:工程项目发生变更时,变更项目合同中有类似价格的`参照类似价格变更合同价款,无类似价格的项目按相应20xx年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整,材料价格执行当期《巢湖市工程建设》信息价,如信息价没有的材料价格执行双方签证价,合同范本《水利承包合同》。(3)变更工程量需有清单,并经甲方认可签字后有效。 八、工程付款办法: 工程竣工验收合格后,甲方付乙方95%的工程款,余款作质量保证金,质保金待保修期满无疑异后一次性付清。 保修期为一年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。 九、施工中甲方职责: 1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 3、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。 十、施工中乙方职责: 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求,按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工,按200元/天扣罚违约金。 2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督,听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,并征得甲方认可,方能使用。 十一、材料供应办法:乙方自购 十二、工程质量: 1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。 2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。 3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。 十三、工程设计变更和增减: 施工如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。 十四、竣工验收: 工程完工后,由乙方提交验收报告,施工总结和有关资料报请甲方组织验收。 十五、竣工决算: 竣工报告批准后,乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料,交由甲方验收审核,决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。 十六、工程施工安全:乙方在施工过程中,应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 十七、合同的生效与终止; 本合同双方签字盖章后即行生效,工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外,其余条款自行终止。 十八、合同份数: 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。 十九、其它约定事项 在合同执行中的未尽事宜,双方应本着互相平等、实事求是的原则,共同友好协商解决。 甲方(签字盖章):乙方(签字盖章): 法定代表人:法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 20xx年11月1日 20xx年11月1日 水利工程施工合同15依据《中华人民共和国合同法》,__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 (一)工程概况: 1.工程名称:__________________________ 2.工程地点:__________________________ 3.工程规模及特性:_______________________ 4.工程总投资:静态:______________________;动态:______________________ 5.工程总工期:_________________________ (二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。 (三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 (四)工程建设监理的.期限自___年___月___日至___年___月___日。 (五)建设监理报酬为(大写)______元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。 (一)监理委托函或中标函。 (二)监理合同书。 (三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。 (四)专用合同条款。 (五)通用合同条款。 (六)监理招标书(或委托书)。 (七)监理投标书(或监理大纲)。 上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。 四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本___份,各执___份。 发包人:_______(盖章) 监理人:_______(盖章) 法定代表人:_____(签章) 法定代表人:_____(签章) 委托代理人:_____(签章) 委托代理人:_____(签章) 邮编:____________ 邮编:________ 电话:____________ 电话:________ 传真:____________ 传真:________ 开户银行:__________ 开户银行:______ 账号:____________ 账号:________ |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。