标题 | 买卖合同 |
范文 | 【热门】买卖合同集锦6篇 在人民愈发重视法律的社会中,很多场合都离不了合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的买卖合同6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 买卖合同 篇1甲方(需方): 乙方(供方): 按照《中华人民共和国合同法》及相关规定,本着平等互利、协商一致的原则,甲方为满足客户需要,需从乙方购买一定量的物品,乙方承诺保证甲方的正常销售,兹订立合同条款如下: 一、采购酒品的种类、数量及金额(人民币) 二、交货日期及地点 2.1 交货日期: 2.2 交货地点: 三、合同价款(人民币): 3.1合同总价: 668160元 。总价中包括人工费、运输等费用。 四、付款条件及方式 4.1 产品预定后先支付该批货物货款的50%,全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章,支付剩余总价的50%。 五、包装和储放 5.1采购酒产品采用厂家标准包装,且必须满足运输安全要求和规范规定,由于包装和运输过程中造成产品损坏,一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损,甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。 5.2酒品出厂并运抵甲方指定交货地点后,由甲方签字验收,一切货物储放和保管事宜均由甲方负责。 六、交货方式 由乙方送货到甲方指定地点,相关费用(包括运费、装卸费等)由乙方承担,乙方负责免费卸货。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。 八、违约和索赔 9.1任何一方单方面解除本合同,应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金,并承担由此引起的一切法律责任。 9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格,乙方予以更换,更换后仍不满足甲方要求的,乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。 9.4乙方未能在约定日期到货,每延误一天扣罚合同总款的3‰,延误超过 10天以上除按天扣罚外,另扣罚总价款的5%作为违约金,且甲方有权单方面书面解除合同,由乙方承担合同总价款30%的违约金。 9.5除不可抗力原因外,甲方未能按合同规定付款,甲方每逾期一周付款,按应支付额的3‰支付违约金。延期超过10天以上除按天支付3‰违约金外,还需支付总价5%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。 十、争议与仲裁 10.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。 十一、文本和生效 10.1本协议壹式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。 甲 方(签章):乙 方(签章): 开户行: 开户行: 帐 号: 帐 号: 签定日期: 年月日 买卖合同 篇2卖方(以下称甲方): 买方(以下称乙方): 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲、乙双方友好协商,订立购买合同如下: 1、 乙方购买甲方如下的玉器: 购买金额(大写): ***** 。 2、购买条款: (1)、付款方式 合同签订后乙方需缴纳定金 *** 元 ,余款 **** 元在月 日前付清并打入甲方指定账户。 (2)、发货时间 乙方付清全款后 3 日内,甲方负责将货物运送至乙方指定地址: 3、 甲方条款: (1)、玉器如有质量问题,甲方无条件全额退款。 (2)、乙方购买甲方的玉器,经检定为假玉器(非A货),甲方按照合同金额的二倍支付乙方赔偿金。 4、 乙方条款: 甲方出售的玉器为真玉器(A货),乙方恶意制造甲方出售的玉器为假玉器(非A货)并向甲方索取赔偿时,甲方有权提交有关仲裁机构(法院)仲裁,如乙方败诉必须赔偿甲方各项损失。 5、 合同生效及解决争议的约定: 本合同经甲、乙双方签章后生效。本合同一式贰份,双方各执壹份。 本合同发生纠纷时,由双方协商解决或提交有关仲裁机构(法院)解决。 甲方负责人(签字): 乙方(签字): 签订日期: 年 月 日 买卖合同 篇3纸 张 购 销 合 同 供方:山东泉林纸业有限公司 需方:新华印务有限公司 二、质量标准:生产厂企业标准,尺寸不少于720×1000mm 及890×1240mm;纸张克数误差不能超过±1.5克;纸张能保证正常四色机双面八色印刷,无纸粉、不打皱、印刷时无拉毛现象。 三、交货地点:需方指定印刷厂(限西安市内),供方承担运输费用。 四、包装标准:平板木夹板包装,包装完整、无破损。 五、验收标准,方法及提出异议的期限:如有质量问题需方在货到后15日内提出异议,若逾期不提出异议,视为合同产品符合质量要求,技术标准。 六、结算方式及期限:需方在签订合同时预付定金拾万元整,货到后经印刷厂印刷后无质量问题,供方向需方开具全部增值税专用发票后,需方将其余货款付清。 七、解决争议方式:双方友好协商解决。 八、供货时间:20xx年7月日前。 九、本合同壹式贰份,具有同等效力。供方和需方各执壹份。 供方名称:山东泉林纸业有限公司 需方名称:新华印务有限公司 地址及电话:西安市西七路888号 地址及电话:西安市西七路888号 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 签定日期:20xx年7月13日签定日期:20xx年7月13日 买卖合同 篇4原告诉称:200x年11月23日,原、被告签订一份《商品房买卖合同》,由原告向被告购买其开发 “悠雅轩”S11号商铺一套,约定层高为首层3.6米、二层3米,合同附件一房屋平面图中仅标注有一条梁柱。房屋建成后,原告发现被告建造的房屋有以下严重影响使用的`问题: (1)一、二层中央均有一直径为15厘米的粗大排水污管; (2)一层有两条柱子长宽分别为38×54厘米、72×13厘米,高 2.94米; (3)一层净高仅为2.94-3.46米; (4)二层有五根横梁; (5)二层有两个沉沙井,规格分别为2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米; (6)二层净高只有1.93-2.84米。由于原告签订商品房买卖合同是希望买到符合合同附件一房屋平面图及合同第三条约定的商铺,而被告实际提供的商铺违背了原告的真实意思表示,原告对此有重大误解。原告要求退房无果,故诉至法院,请求判决撤销双方的《商品房买卖合同》,判令被告返还购房款258503元及利息(从20xx年11月23日起计至返还之日止),本案的诉讼费由被告承担。 被告辩称:不同意解除合同。《商品房买卖合同》是双方自愿协商签订的,对双方当事人均具有法律约束力,受法律保护。被告交付的房屋规格均符合合同约定,是按有关部门审查批准的施工图纸施工建设的,也符合国家相关规范,不存在影响房屋使用的问题。原告要求撤销合同的理由不能成立,请求驳回原告的诉讼请求。 适度把握商品房预售合同纠纷中“重大误解”的适用范围 商品房预售是平等主体的当事人之间买卖尚未建成的房屋(以下简称期房)的交易行为。商品房预售区别于现房销售的最大特征,是交易发生时作为标的物的商品房尚未建成,买受人只能借助出卖人提供的资料、通过想象来认知所购房屋的情况。因此,房屋建成后的实际状况与买受人的想象存在差异是难免的。正因为如此,与同等条件下现房销售相比,预售期房不但价格偏低,而且为了维护交易的稳定性,对买卖双方的权利义务也有特殊要求:一方面要求出卖人在履行如实告知义务时,应保证买受人的想象与将来房屋的真实状况之间的差异在合理范围之内;另一方面也要求买受人对差异风险有合理的预见。所谓“合理”,是以通常情况下常人的理解能力、承受能力为判断标准的。是否超过“合理”范围影响到买卖房屋的真实意思表示,是判断是否构成“重大误解”的标准。 本案原告作为消费者,在交易中处于弱势地位,对其所购房屋的具体情况只能通过被告的口头和书面描述中得到认知。但被告却未将房屋的详细结构情况通过实物(如样板房)或书面及口头方式告知原告、以便原告能正确认知房屋的基本结构。而从房屋建成后法院现场勘验的情况看,虽然仍然该商铺仍然能够使用,但确实存在空间狭小、结构低矮、有明显的压抑感的问题,尤其以第二层的情况更为严重。这是通常情况下常人根据被告提供的信息(包括合同中对户型和层高的文字描述、平面图的标注等等)所无法想象的,也必将对房屋的使用人造成不便及不适,显然不符合原告购房时的真实意思表示。因此,原告主张其在购买房屋时对房屋空间结构存在重大误解,应予支持。 在本案判决生效后,同一小区的另外两户业主曾经以同样的理由提起诉讼,但法院经现场勘验后,发现这两户房屋虽然也存在梁柱、排污管占用一定空间的事实,但情况远不如本案中的严重,不会给使用者带来明显的不适感。也就是说,常人对房屋的想象与实际情况的差异尚未超过合理范围,因此,在后两案中,原告的诉讼请求并未得到支持。三个案件的不同判决,体现了对“重大误解”的尺度的把握。 买卖合同 篇5甲方(卖方): 身份证号码: 乙方(买方): 身份证号码: 甲、乙双方就宅基地及房屋买卖事宜,经协商自愿达成如下协议: 一、甲方自愿将坐落在 东雷堡村村东 东邻郑檩 南邻曹宝银 西邻曹二虎 的宅基地及房屋出售给乙方。 二、双方议定的上述宅基地及房屋成交总价为人民币 元。 三、甲方陈述:该宅基地及房屋的所有权完全归甲方个人,该宅基地及房屋没有任何的债权债务纠纷,其转让符合法律规定的条件,如因甲方原因导致乙方损失,甲方愿承担全部赔偿责任。 四、在约定期限内不能办好土地使用证及房产证手续,导致本合同无法履行,乙方可向甲方提出解除合同的请求,甲方接到请求后应向乙方返还所有已收房款。 五、自本合同签订生效起,该宅基地的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。 六、土地使用证及房产证等其他证件未能办理前,以本合同为准。 七、本合同自双方签章之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,由此达成的补充协议与本合同有同等效力。 八、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,每份具有同等效力。 甲方签字: 乙方签字: 年 月 日 年 月 日 买卖合同 篇6甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定,双方在遵循自愿、平等原则的基础上,经协商一致同意,订立本合同,以供双方信守: 第一条:工程概况 1、 工程名称: 2、 工程地址: 3、 承包范围: 4、 承包方式: 5、 工期: 1)工程施工工期为 2)工期必须在保证工程质量前提下按约定的工期完成,竣工工期每延期一天按1000元处罚。如遇不可抗力,乙方须及时报告甲方现场代表,经甲方现场代表书面认可后,方能顺延工期。工期予以顺延后,工程价款不予增加。 3)工程完工后,甲方审批竣工验收报告并组织有关部门进行竣工验收。如一次验收即通过质监验收,以甲方认可的申报竣工验收日为本工程竣工日期。如一次验收未通过,则以最终质监部门验收日为竣工日。 第二条:产品及材料要求 1、 满足GB1765652007 2、 材料:1)防盗门的规格、型号应符合要求,五金配件齐全,并具有生产 许可证、产品合格证和性能检测报告。 2)防腐材料、填缝材料、密封材 料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 3)防盗门码放前,要将存放处清理平整,垫好支撑物。如果门有编号,要根据编号码放好;码放时面板叠放高度不得超过1.2m;门框重叠平放高度不得超过 1.5m;要有防晒、防风及防雨措施 3、 金属厚度:门框:内门板:镀锌板 4、 内填充物:高级航空铝箔 5、 防盗筋:按国家要求标准 6、 锁具:符合国家防盗要求 7、 配件:配件必须齐全 8、 铰链:可调铰链、每单扇门必须配四片铰链承重,安全可靠、调整方便 9、 质量必须经甲方检验合格,才能安装。乙方必须出具产品合格证、质量保证书、资质证、营业执照、检测报告书等质量合格证书,并提供维修卡,以便备查。前述证件作为本合同的附件。 三、工程量、单价及总价款 1、单价包括运输保管费、上下车劳务费、维修费、安装费、调试费、技术服务及厂家对用户的承诺、售前售后保修等费用。 2、工程量以具体实际安装的工程量为准。 四、工程款支付方式 工程款按以下方式支付:合同签订后,两日内,甲方支付乙方工程款壹万元(¥100,00.00)作为定金;当所有安装材料到达甲方施工地后,定金自动转为货款,甲方付到总工程款70%;安装完毕,验收合格后,3日内甲方一次性结清剩余工程款。 五、安装质量及质量保证期要求 1、安装质量要求: 1)主控项目 ①防盗门的质量和性能应符合设计要求。 ②防盗门规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 ③防盗门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 ④防盗门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固。 2)一般项目 ①安装必须牢固,开关灵活,关闭严密,无倒翘框与墙体连接所用膨胀螺栓与留孔相符。 ②门框与墙体间缝隙应嵌填饱满,并采用密封胶密封,密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。 ③门表面应洁净、平整、光滑色泽一致,无锈蚀,大面应无划痕、无碰伤,漆膜或保护层应连续。 注:安装完毕,乙方及时通知甲方进行验收,所有安装工程经甲、乙、监理三方共同验收,验收合格后由三方代表签字确认(以此作为工程的最终依据)。乙方当场将所有钥匙交付给甲方。 2、质量保证期、保修:乙方对所订购的各类门保修期一年,保修期从甲方验收合格并签字之日起计算,若乙方不能及时维修,甲方有权委托第三方代修,所支出费用由乙方负责。 六、双方的权利与义务 1、甲方的权利与义务 (1)甲方有权随时检查、监督乙方提供的产品质量,安装质量。 (2)有权要求乙方按照工程项目进度进行安装。 (3)有权接受乙方交付的所有防盗门钥匙并自行保管。 (4)提供堆放场地和协调施工现场工作。 (5)按合同约定及时支付乙方的工程款。 2、乙方权利与义务 (1)乙方必须在材料到达工地之日,按照本合同第二条第9项的约定提供相关证件作为合同的附件。 (2)按照国家建筑施工规定进行施工,积极做好安全施工工作,从进场安装至安装完毕,因安装施工发生的一切安全事故由乙方自行承担,甲方概不负责。 (3)配合甲方工程项目建设需要进行安装施工,服从甲方的施工安排。 (4)承担安装所发生的运输、上下车劳务费等相费用。 (5)因安装质量不符合国家、行业以及本合同约定的要求,产生的一切返工费用由乙方承担。 (6)按照工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的编制,经甲方、监理方确认后并入土建方工程资料。 (7)保证提供的防盗门质量,实行三包政策。 (8)在质保期内,在接到甲方维修通知后 48 小时内赶到现场,并做好维修工作。 七、违约责任 本合同是双方协商一致,应积极遵守并履行,如一方违约将赔偿另一方 合同总价款项 。 八、争议解决办法 甲、乙双方因履行本合同发生的争议,双方应互谅互助尽量协商解决,如协商不成,双方一致同意可向当地人民法院起诉。 九、其他 1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,未尽事宜双方可以另行协商,如有需要可以签定补充协议。本合同及本合同附件、补充协议具有同等法律效力。 2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 十、附件 附件一(防盗门尺寸明细) 甲方(签字): 法定代表人: 年 月 日 乙方(盖章): 法定代表人: 年 月 日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。