标题 | 车库买卖合同 |
范文 | 车库买卖合同19篇 随着人们法律观念的日益增强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的车库买卖合同,希望能够帮助到大家。 车库买卖合同1出卖人:_________________________ 买受人:__________________________ 风险告知:出卖的标的物,应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物,依照其规定。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。 一、买受人所购的基本情况: 乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。 二、计价方式与价款 双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。 风险告知:很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用,其实,这是一个误区。即使我们买下了车位,还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同,大概在几十至上百元不等。因此,在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式,以免日后发生纠纷。 三、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币____________________元整。 四、交付期限 出卖人应当在______年____月____日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。 如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期: 1、 遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的,如地震、水灾等; 2、 遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 3、 遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 五、出卖人延期交库的违约责任 除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理; 1、逾期时间,分别处理(不作累加) (1) 逾期不超过三十日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行; (2) 逾期超过三十日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。 六、 车库交接 车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。 买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。 七 、其他规定 买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。 八、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决: 1、 提交______仲裁委员会仲裁。 2、 向人民法院起诉。 风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。 九、合同生效 本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。 出卖方(盖章):___________________ 买受方(盖章):___________________ 法定代表人(签字):_____________ 法定代表人(签字):_____________ _______年_____月_____日 _______年_____月_____日 车库买卖合同2甲方(出售方): 身份证号: 乙方(购买方): 身份证号: 甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议: 一、甲方自愿将其名下位于 小区 号楼 号车库(具体位置: )出售给乙方。 二、总价款:人民币 (¥ 元)。 三、乙方于 年 月 日前一次性付清全部价款,同时甲方向乙方交付该车库及相关产权票据。由于甲方车库购买原始票据丢失,由甲方向乙方出具相关产权转移证明手续。 四、因车库没有单独办理房产证,今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时提供相关协助。 五、甲方应保证该车库产权真实有效,如出现产权纠纷,一切经济后果由甲方承担。 六、本合同一式两份,自签字之日起生效,甲乙双方各一份,均具有同等法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 车库买卖合同3甲方(出售方): 地址: 电话:传真: 乙方(购买方): 地址: 电话: 身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。 一、买受人所购的基本情况: 乙方所购车位(库)位于名流时代广场第号单位。该车库套内面积约为平方米。 二、计价方式与价款 双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。 三、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币拾仟佰_____元整。 四、交付期限 出卖人应当在月日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期: 1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之____日内告之买受人的,如地震、水灾等; 2、遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的; 3、遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的; 4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的; 五、出卖人延期交房的违约责任 除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理; 1、逾期时间,分别处理(不作累加) (1)逾期不超过三____日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行; (2)逾期超过三____日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。 六、交接 车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知____日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。 七、其他 买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。 八、争议 本合同在履行过程中发生的`争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第种方式解决: 1、提交____市仲裁委员会仲裁。 2、向人民起诉。 九、本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 十、本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。 十一、本合同自双方签订之日起生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日________年____月____日 车库买卖合同4转让方(以下简称“甲方”) 甲方: 受让方(以下简称“乙方”) 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项,达成如下协议: 一、标的 本次转让的车位位于广东省清远市清城区__ ,编号为_ 号地下停车位,车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔,无隔断墙、无封闭,并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权,甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。 二、使用期限 甲方同意将上述车位所有权转让给乙方,乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止,若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定,乙方所享有的 地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。 三、付款方式及责任 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币158000.00元(大写:壹拾伍万捌仟元整),乙方付款方式为,预付款79000.00元,余款79000.00元待车位房产证过户手续完成当天一次性付清,乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费,转让后的物管费由乙方承担,即:乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费,该笔费用以该小区物管确认金额为准) 2、甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处臵该车库。 3、转让后,甲乙双方须到小区所在的物业公司备案,就车位物业管理费缴存办理移交手续。 四、该协议签署后甲方需配合乙方办理过户手续,直至所有手续移交完成为止,过户过程中产生的所有费用由乙方承担。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天,甲方移交停车卡。 五、使用管理 1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。 2、乙方使用该停车位,须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理,并交纳相应的车位物业管理服务费用。 六、生效条件 本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,均具有同等效力,合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决,发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效,合同附件与本协议具有同等法律效力。 附:一、双方的有效身份证复印件; 二、车位明细图的有效复印件; 三、购车位的有效发票复印件; 甲方签字: 乙方签字: 身份证号码: 身份证号码: 签约日期: 签约日期: 车库买卖合同5甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 甲乙双方就车库买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款: 乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时,支付甲方定金人民币贰万元整,余款将定于20xx年4月1日前支付,在20xx年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。 本合同签订后,如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。 本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。 甲方(卖方): 身份证号: 电话: 年 月 日 乙方(买方): 身份证号: 电话: 年 月 日 证明人: 年 月 日 车库买卖合同6出卖方: (甲方) 买受方: (乙方) 甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守: 1、 甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。 2、 车库的具体情况:位置:__________,四邻:_________,面积:————,产权方式为:———————。 3、 甲方出卖车库的价格为:—————元,乙方于本合同签订后一次性支付甲方。 4、 自本合同签订之日起,该车库的所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。 5、 甲方保证买卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的法律责任。 6、 在车库转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。车库产权买卖合同范本7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,乙方延迟付款,应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。 8、 未尽事宜甲乙方协商解决。 9、 本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。 甲方: (签字盖章) 乙方: (签字盖章) 年 月 日 车库买卖合同7甲方: 联系住址: 联系电话: 身份证: 乙方: 联系住址: 联系电话: 身份证: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利与义务,经双方协商,签订本合同。 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就____项目停车位使用权转让事项,签订协议如下: 一、转让车位使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。 二、付款方式 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。 三、车位 本合同所指停车位,具体位置以抽签为准,该车位的交付日期以实际交付日期为准。 四、使用管理 1、 该协议签订后,车位抽签等相关事宜,由乙方负责,甲方给予必要协助。 2、 乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。 3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为,乙方应独立承担赔偿和修缮责任。 4、乙方使用该停车位,须服从和遵守 物业公司的统一管理,并交纳相应的车位物业管理服务费用。 5、若根据市政或小区整体规划的需要,在不影响乙方对车位的正常使用的情况下,而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的,乙方对此不持异议,不得据此向甲方提出任何要求。 五、联系方式 双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 六、违约责任 本合同其他未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。 七、本合同一式 贰 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份。 八、本合同经双方签字后生效。 甲方: 乙方: 签约日期: 签约日期: 车库买卖合同8卖方:_______________________________(以下简称甲方) 买方:_______________________________(以下简称乙方) 根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议: 一、甲方自愿将__________________小区____幢_____号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方,甲、乙双方商定成交价格为人民币_____________________元整。 二、付款方式: 合同签定时,乙方已付甲方___________万元整(人民币)为预付款;余款________万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清; 三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失,支付相当于购款_____%的违约金。 四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有,乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。 五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续,若上述车库无法办理产权登记,乙方有权单方解除合同,甲方须返还购款,并支付相当于购款_____%的违约金。 六、本合同书一式两份,甲、乙双方各一份。 七、本合同经双方签章后生效,对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。 八、双方约定的其它事项: 甲方(签名或盖章):___________乙方(签名或盖章):___________ ______年____月____日______年____月____日 车库买卖合同9出卖方(甲方):_____________ 买受方(乙方):_____________ 甲方将其所有的车位出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守。 1、甲方将位于大唐智能花园小区号的车位卖于乙方。 2、车位的具体情况:位置:_____________,四邻:_____________,面积:_____________,产权方式为:_____________。 3、甲方出卖车位的价格为:_____________人民币元,大写_____________元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。 4、自本合同签订之日起,该车位的所有权归乙方所有,甲方将该车位及所有手续交付乙方,并且提供身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。 5、甲方保证买卖车位合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的法律责任。 6、在车位转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。 7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,乙方延迟付款,应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。 8、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。 9、本合同在履行过程中发生争议,由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。 10、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。 11、合同附件:车位平面图 甲方(签字盖章):_____________ 物业单位(签字盖章):_____________ 日期: 乙方(签字盖章):____________ 车库买卖合同10出卖人:_________________________ 买受人:__________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。 一、买受人所购的基本情况: 乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。 二、计价方式与价款 双方约定按套计算该车库总价款为(人民币)__________________元整。 三、付款方式 买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币____________________元整。 四、交付期限 出卖人应当在______年____月____日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。 如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期: 1、 遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的,如地震、水灾等; 2、 遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 3、 遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的; 五、出卖人延期交库的违约责任 除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理; 1、逾期时间,分别处理(不作累加) (1) 逾期不超过三十日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行; (2) 逾期超过三十日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。 六、 车库交接 车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。 七 、其他规定 买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。 八、争议解决 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决: 1、 提交______仲裁委员会仲裁。 2、 向人民法院起诉。 九、合同生效 本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。 出卖方(盖章):___________________ 买受方(盖章):___________________ _______年_____月_____日 车库买卖合同11甲方(出卖人): 住址: 身份证号: 乙方(买受人): 住址: 身份证号: 经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议: 一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑41号柴房(实测建筑面积12平方米),出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。 二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库买卖合同范本千元整( 9000元)。 三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。 四、 本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。 五、 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。 甲方(出卖人): 乙方(买受人): 年 月 日 车库买卖合同12出卖方: (甲方) 买受方: (乙方) 甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守: 1、 甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。 2、 车库的具体状况:位置:__________,四邻:_________,面积:,产权方式为:。 3、 甲方出卖车库的价格为:元,乙方于本合同签订后一次性支付甲方。 4、 自本合同签订之日起,该车库的所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。 5、 甲方保证买卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的法律职责。 6、 在车库转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。车库买卖合同范本 7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,乙方延迟付款,应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。 8、 未尽事宜甲乙方协商解决。 9、 本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。 甲方: (签字盖章) 乙方: (签字盖章) ________年____月____日 车库买卖合同13甲方(车库卖方): 电话: 乙方(车库买方): 电话: 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议: 买方所购车库的基本情况:车库位置: 车库编号: 建筑面积: 平 方米,总价: 元。有关事项: 一、经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于 车库壹间出售给乙方。 二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。 三、付款方式:一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后,由乙方支付相应款项,甲方出具收据后交付车库所有权。 四、因车库未单独办理产权证,今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。 五、乙方在购得车库后,乙方对本车库享有所有权,今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责,与甲方无关。 六、甲、乙双方均应严格信守本协议,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔偿一切经济损失。 七、本协议一式两份,双方各执一份,协议自双方签字之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。 甲方签字: 乙方签字: 证明人签字: 年 月 日 车库买卖合同14甲方(卖方): 乙方(买方): 关于乙方向甲方购车库事宜,双方经协商,达成协议如下: 一、甲方将其拥有独立产权的位于盘锦市兴隆台区翠南小区17栋楼6号车库(车库所有权证编号_____________,建筑面积__平方米)以人民币_______元整(¥__)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该车库。 二、甲方承诺: 1、向乙方提供符合要求的车库资料以备查核。 2、保证对出售的车库拥有独立产权。 3、保证该出售车库未予出租。 4、自签订本协议起,保证将该车库按约定价格售给乙方,期间不得反悔或将车库出售给第三人。 5、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。 6、在办理产权过户时,乙方把各种手续资料给甲方,甲方负责办理产权过户。 三、乙方承诺: 1、一次性按要求付清车库款给甲方。 2、按国家要求不改变车库的结构。 3、按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续,办理产权过户时,所需费用由甲方承担聚效。 四、违约责任 1、甲方违约,拒绝将车库出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失。 2、乙方违约,没有向甲方购买车库,应向甲方赔偿因此受到的损失。 五、协议的定立、履行、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。 六、协议自双方签字或盖章之日起生效。 七、协议壹式两份,双方各执壹份。 甲方: ___年___月__日 乙方: ___年___月__日 车库买卖合同15出卖人(以下简称甲方)姓名: 身份证号: 姓名: 身份证号: 买受人(以下简称乙方)姓名: 身份证号: 姓名: 身份证号: 经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。 一、甲方出售房屋情况 1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。 2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。 二、房屋价格及付款形式、交房方式 1、甲方出售此车库的价格为人民币 万 仟 佰 拾 元整,签本合同时,乙方付给甲方定金 元,余款于 日之内交房时付清。 2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。 3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。 4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。 三、违约责任 1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。 2、本合同签定后,乙方中途悔约的',应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。 3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。 四、本合同一式 份,各方各执1份。 五、未尽事宜,协商解决。 甲方签字: 电话: 甲方配偶签字: 电话: 乙方签字: 电话: 乙方配偶签字: 电话: 年 月 日 车库买卖合同16合同编号______ 出卖人:____ 注册地址:____ 营业执照注册号:____ 企业资格证书:_____ 法定代表人:____ 买受人姓名:____ 联系电话:____ 身份证:_____ 地址:______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下。 买受人所购车库的基本情况: 一、本人系____小区__幢__单元__的业主,购买__号车库,属__结构,价款_____。 二、车库单独办理产权证,面积以产权部门登记面积为准。 三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费,即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。 四、甲方对车库设施提供有偿维护修理。 五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定: 1、不准将车库以经营用途使用。 2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的住户或单位使用。 3、乙方在购得车库后,应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记。 4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不对小区住户产生不良影响。 5、文明驾驶,安全行车。在小区内应慢行,如发生交通意外自行负责。小区内禁止鸣号,以免影响小区住户。 6、对违反以上规定行为,甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。 7、本车库买卖合同书范本一式两份,双方签字生效,未尽事宜双方协商解决。 甲方:____ 日期:____ 乙方:____ 日期:____ 车库买卖合同17甲方: 乙方: 经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议: 一、甲方自愿将其名下位于____市澜____县《康宁家园》28平方米),出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。 二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币98000元整,(大写玖万捌千元整)。乙方在20___年____月____日前一次性付清。 三、甲方在20g___年____月____日前将上述车库交付乙方使用。 四、本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。 五、本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。 甲方: 20________年____月____日 乙方: 20________年____月____日 车库买卖合同18甲方(车库卖方): 身份证: 乙方(车库买方): 身份证: 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库达成如下协议,特签订本合同,双方共同遵守,并作为所有权归属的凭证。 一、甲方自愿将_______________小区_____ 幢______单元______号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方,甲、乙双方商定成交价格为人民币_______万元整。 二、付款方式:合同签定时,乙方已付甲方_______万元整(人民币);余款______万元整(人民币)于该车库有关更名手续办好后付清; 三、甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷,因甲方的原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任,并向乙方赔偿损失。 四、上述车库的相关权利义务自交付后均归乙方享有,乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。 五、甲方须保证上述车库能够办理产权登记,并协助乙方办理车库更名手续,在更名过程中产生的费用由甲方承担。若上述车库无法办理产权登记,乙方有权单方解除合同,甲方须返还全部购款。 六、为使服务于本小区的物业管理公司知晓并对本买卖合同予以证明,物业管理公司应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。 七、本合同经双方签章后生效,如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失。 八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效。 甲方:(签字盖章) 乙方: (签字盖章) 物业公司(盖章): 证明人签字: 年 月 日 车库买卖合同19卖方: (简称甲方) 买方: (简称乙方) 甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律,法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方车库事宜签订本合同,以资共同信守执行。 第一条、车库的基本情况 乙方同意购买甲方所有的位于称 小区 号楼 单元 室房屋所属的车库,该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第 号,该车库未办理产权证。 第二条、销售价格 上述车库售价 元 第三条、费用交接的时间 1、车库电费的交接日期为 年 月 日,此日之后的费用由乙方承担。 2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担,甲方应当予以协助。 第四条、保证条款 甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权,需给乙方提供上述车库的有关的协议,作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务,如因第三人对该车库主张权利,甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失,并承担本合同价款百分之三十的违约金。 第五条、争议的解决 本合同履行中如发生争议,协商解决,协商不成提交阿左旗人民法院判决。 第六条、合同的生效 本合同经双方签字后生效,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。