标题 | 工程总承包合同 |
范文 | 工程总承包合同通用15篇 在当今不断发展的世界,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编整理的工程总承包合同,希望能够帮助到大家。 工程总承包合同1甲 方: 乙 方: 20__年 月 日 供电工程总承包合同 甲方: 乙方: 为了明确甲、乙双方的权利和义务,安全经济合理有序的施工,保证工程和产品质量。依据《___合同法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定本着平等互利、优势互补的原则,经双方协商,一致同意签订本合同,以共同信守,严格履行。 第一条 工程项目 1.工程名称: 第二条 工程概况及工程内容 、工程概况: 工程内容 、乙方承包甲方的“ KVA”配电供电(包括设备制造、材料采购、安装、调试及高压房土建工程等)工程。 、从用电报装至正式送电,实行交钥匙的全部工作。 、受电最大容量:本工程总容量 KVA,主要受电设备分别为 、所有申请、报装勘察、设计方案审批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备安装、计量安装、系统调试、验收直至送电运行的全部工作。 、供电部门由乙方实行全过程一条龙服务,负责供配电全过程中供、用电相关手续办理及协调工作。 、安装调试接地装置、供电线路、设备系统调试和定值整定。 、乙方代理甲方办理的有关工程报建事项不得违___法律法规及供电公司的有关规定。 、所有施工及方案最终以通过供电局认可的设计审核验收合格为准。 第三条 工程造价 工程费用为 元(¥: )包括从用电报装、线路审批、设计、预算、监理、及高低压设备的安装调试试验直至送电。 第四条 约定 1、约定乙方 、本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收(以通过供电部门按国家验收规范验收为准)、包送电、包风险(物价上涨)等。 、该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、临时设施费、劳务费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在总价中。 2、约定甲方 、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、青苗补偿费等。 、协调处理现场阻扰施工及各种行政事业性收费等。 第五条 供电地址及用电性质和用电容量 1、供电地址: 2、配电容量: KVA 3、用电性质: 用电 第六条 付款方式 合同签定后生效,甲方预付合同总价的30%(¥: 元整),乙方办理完供电局全部手续后甲方支付总合同价的40%(¥: 元整)乙方进场施工,安装完毕供电公司验收通电后再付到总合同金额的95%(¥: 元整),余款5%(¥: 元整)通电验收合格后三个月内一次性付清。 第七条 工期 合同签订生效后 个工作日内完成通电。 在施工过程中如遇下列情况,工期应顺延: 1、由于不可抗力而被迫停工的; 2、由于甲方变更用电计划或施工图纸不能继续施工的; 3、甲方未按约定的时间和要求提供相应的施工条件的; 4、甲方未按照合同的约定支付相应工程款的; 5、甲方的原因中途停建或缓建的; 6、施工过程中由于涉及第三方物权,甲方未能及时协调而影响工程施工的。 第八条 双方责任 甲方职责 1、提供乙方所需相关报装资料及图纸。 2、按约定时限交纳工程款。 3、负责协调施工场地内的供电工程施工与其他第三方工程施工之间施工交叉配合,保证施工顺利进行。 乙方职责 1. 根据甲方的委托,负责对供电局各部门的协调。 2. 认真做好委托供电局的工程设计、施工、调试工作。 (1) 工程设计按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行。并注重经济合理性,严格掌握设计标准,控制工程造价。 (2) 严格按照设计要求、施工规范、施工标准进行施工,采取严格的安全防护措施施,精心组织施工,确保人身及设备安全,承担本工程施工全过程的安全责任。 (3) 配电设备质量保证以行业规定或设备出厂合格标准为准,且具有国家级检测中心的测试合格证书,并满足供电公司供电要求。 (4) 若甲方需增容,乙方将为甲方办理增容手续至通电,相应的费用由甲方承担。 (5)做好电力电缆、隔离开关等相应设施的综合接地装置、避雷器,并符合《供配电系统设计规范》、《建筑物防雷施工规范》等相应规范。 (6)在所有电缆终端头、接头、拐弯处、电缆井、架空电杆、分支箱等地方按要求设立相关规定的标志标牌,标志牌清楚表明电缆编号、起止路径,标志牌安装牢固并做防腐处理。 第九条 违约责任 1、甲方未按合同履行职责,致使乙方延误工期及送电,造成乙方的直接经济损失,由甲方负责赔偿。 2、乙方未按合同履行职责,致使工程不能按时送电,造成甲方的直接经济损失,由乙方负责赔偿。 第十条 其它约定 1、本合同的工程款,甲方必须以银行划账的方式汇入乙方指定账户,否则由甲方负责。 第十一条 本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 第十二条 争端的解决 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,本合同引起的争议协商不成的,则在原告方工商注册所在地进行仲裁执行。 第十三条 其它 1、在工程造价范围内,除供电局施工部分由供电部门向甲方出具正式税务发票外,剩余的工程款由乙方向甲方出具正式税务发票。 2、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。自双方签字盖章之日起生效。 甲方: 乙方: 法人或委托代理人: 法人或委托代理人: 开户银行: 电话: 账号: 电话: 签约日期: 年 月 日 工程总承包合同2需方(盖章):_____________________(以下简称甲方) 供方(盖章):_____________________(以下简称乙方) 签订日期:_____________________ 供、需双方依照《中华人民共和国合同法》经友好协商,确认并履行以下条款: 一、电梯型号、数量 二、安装费支付方法: 1、供方安装人员进场前一周内,需方应向供方预付安装款总额的50%,计人民币(大写):叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。 2、电梯安装完毕,经特种设备检测部门检验合格后三日内,需方支付安装款总额的50%,计人民币(大写)叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。付清余款后供方将设备交付需方使用。 三、发票开具类型:□建筑业统一发票□外出经营管理许可证 四、施工地点:辽宁省本溪市桓仁县。 五、施工周期:约3周。因需方土建的原因,施工周期相应顺延。 六、供需双方工程实施责任: a.需方责任 1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。 2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。 3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等),负责电梯安装后的土建修补余尾工作。 4、无偿提供施工用电,并把电力电线(三相380V五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。 5、电梯值班室(使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所)通讯电话线引至主电源开关位置,且线头至少留有5M余量,通讯线规格4×0.5m。 6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。 7、向施工人员提供施工现场免费住宿。 8、供方施工期间,需方应提供足够的无干扰作业空间。 9、支付各种地方性收费。 10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件,办理设备注册登记手续。 11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜,若需方经供方催告后不予配合,视为供方全面地履行了相关合同义务,供方不承担任何责任。 12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前,需方不得使用未经验收合格的电梯,否则一切责任均由需方承担。 b.供方责任: 1、按照合同约定组织货源,包装货物。 2、负责电梯的安装和调试。 3、负责在当地技监部门办理施工有关手续。 4、在施工期间遵守需方有关管理制度。 5、需方有权拒绝供方施工人员提出的超越本合同约定范围的无理要求,如供方施工人员因此而造成需方的实际损失,由供方负责赔偿;若需方私自委托供方施工人员或其它人员而造成损失,供方不承担任何责任。 6、按照施工图纸进行施工,保证工程质量,并按合同规定的时间如期完工。 7、在合同规定的保修期内,对属于供方产品质量或工程质量问题,负责无偿修理和更换配件。 8、协助需方向当地特种设备检测部门申请验收,验收所需缴纳的费用由供方自行向特种设备检测部门缴纳。 9、供方施工人员安全责任由供方自负。 七、工程质量:应符合国家标准的要求,如发现不符合要求之处,供方应立即返工。 八、工程验收: 1、施工完毕后,根据供方安装组通知,需方应于约定时间内派人员会同检测部门进行检验,检验合格后,供方提有关技术资料,结算相应款项和办理移交手续。 2、当电梯验收有整改项目而须复检的,其复检费由造成整改项目较多的一方承担。 3、电梯未经合法验收和登记注册,需方不得擅自使用,否则由此产生的一切责任需方自负。 4、需方在接到供方要求申请验收的通知后10日内,若不能完成未具备验收条件的项目整改,以及提供所需的验收申请文件,则视为电梯已验收合格,需方应按照合同约定支付相应款项。 九、保修责任: 1、从电梯验收合格(如同第七条所指)之日起12个月由供方免费保修。 2、保修期内因需方使用不当、供电问题、渗漏水以及自然灾害等非正常原因而导致损坏,供方有义务修复,但需方应承担更换零部件的材料费和修理费。 十、违约责任: 按照《建筑工程承包合同条例》(单项工程)的有关规定执行。供、需双方不能单方终止合同;如不能履行合同应在开工前10天书面通知对方,且违约方应按工程总价20%的违约金支付给对方。 十一、解决合同纠纷方式: 双方如发生合同纠纷应通过友好协商解决,如协商不成,按供货合同方式解决。 十二、合同生效: 本合同供、需双方代表签字盖章生效。本合同一式肆份,双方各执贰份。 十三、工程事宜联系: 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程总承包合同3发包人(全称) (简称甲方) 承包人(全称) (简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:新校区道路工程(一)标段。 工程地点:阜宁高等师范学校新校区。 工程内容:新校区道路工程(一)标段的施工,包括雨水、污水等管网(具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准)。 工程立项批准文号: / 资金来源: 自筹 二、工程承包范围 承包范围:阜宁高等师范学校新校区道路工程(一)标段的施工,包括雨水、污水等管网,具体内容以招标人提供的.工程量清单和施工图纸为准。 三、合同工期 开工日期:______年_______月_______日(以签发的开工令为准)。 竣工日期:______年_______月_______日 合同工期45日历天(不含二期工程范围内的道路面层);其中二期工程范围内的道路面层要待该范围内其它项目结束后施工,该部分工期30日历天;具体开工日期以招标人的开工令为准 四、质量标准 工程质量标准: 合格 五、合同价款 金额(大写):柒佰零肆万壹仟贰佰陆拾柒元叁角叁分(人民币)¥:7041267.33 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本工程的招标文件及招标答疑文件 5、本合同专用条款 6、本合同通用条款 7、标准、规范及有关技术文件 8、施工图纸 9、工程量清单 10、发包人委托编制的预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 阜宁高等师范学校 本合同双方约定: 双方签字盖章 后生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程总承包合同4发包方(以下简称甲方):___________________ 承包方(以下简称乙方):___________________ 担保方(以下简称丙方):___________________ 经甲乙双方协商,甲方决定将学院________________宿舍楼发包给乙方,为明确双方的主要权利和义务,特订立本合同,以此作为双方互相信守的依据。 一、工程概况 1、工程名称:___________________; 2、工程地点:___________________; 3、工程规模:___________________宿舍楼,地上六层,砖混结构,建筑面积________平方米。 二、工程承包范围和内容:施工图所涉及的全部土建、安装工程。 三、工程质量标准:经甲方验收合格。 四、工程进度要求:具备施工条件后,经甲方乙方协商确定。 五、乙方进场施工时间:甲方须在____________年________月________日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件,如会审后的施工图纸、三通一平等发包方应具备的发包条件。 六、工程结算方式:按《_________________省建筑工程综合概预算定额》和《______________省安装工程预算定额》及其配套的费用定额进行结算,并做如下调整: 1、项目直接费中定额基价人工费的计取:按定额工日数量___________元工日。 2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为: 3、项目直接费中定额基价机械费的计取:按定额机械费____________%结算。 4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材),按定额基价计入取费后,并按市场采购价采保费(费率为______%)装卸费运输费和途耗费用进行价差调整,市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议,以采购期间____省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料(如辅材等),按定额基价______%计入并取费。 六、付款方式:乙方完成到单位工程主体结构___________日内,甲方支付___________以下工程款的___________%;以后按月支付工程进度款,即次月_______________日前支付上月完成工程款的___________%;工程竣工____日内,甲方支付乙方结算总款的___________%,余额___________%作为保修金,工程竣工满________年_______________日,甲方支付___________%,满两年_______________日付清尾款。 七、本合同生效后_______________日内,乙方向甲方交纳工程承包定金人民币___________万元;本合同生效后_______________日内,乙方向甲方交纳工程承包定金人民币___________万元;乙方进场_______________日内,甲方返还工程承包定金___________万元,单位工程主体结构完成___________日内,甲方返还乙方工程承包定金___________万元,单位工程主体结构三层封顶____日内,甲方返还乙方工程承包定金___________万元。 八、其他约定 1、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失,致本工程不能按期开工,甲方应支付乙方双倍保证金; 2、因甲方施工手续、不能按期支付工程进度款及其他非乙方因素和本合同缔约过失,致本工程施工中发生停工、窝工,甲方按日承担所欠款金额的___________%的资金占用费,并承担给乙方造成的其他一切损失。 3、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失,致本工程开工、中间施工、工程竣工不能正常验收和工程竣工备案,由甲方承担完全责任和由此产生的所有费用。 4、在甲方不能支付工程款,丙方承担工程款支付连带责任。 九、本合同一式六份,共4页,甲方、乙方、丙方签字盖章,经公证部门公证后生效,至双方无债权债务后失效。 甲方(公章):____________________ 乙方(公章):____________________ 法定代表人(签字):____________________ 法定代表人(签字):____________________ ____________年________月________日 ____________年________月________日 担保方(以下简称丙方):___________________ ________年________月________日 工程总承包合同5总承包方:_________________________________(以下简称甲方) 分包方:___________________________________(以下简称乙方) 建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工程的顺利完成,经双方协商,达成以下协议: 第一条工程项目 1.工程名称:____________________________________ 2.工程地点:____________________________________ 3.工程范围和内容:根据确认的方案和报价说明书内容为依据,除施工方案及说明书未表明的变更工程量,由甲方根据现场核定签字后,作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者,若习惯上该部分属于本合同标的之一部分,乙方亦应照做,并不向甲方要求任何费用。 4.工程造价:全部工程造价____________________人民币(暂控)(含税)。 第二条工程期限 1.全部工程自__________年__________月__________日开工,至__________年__________月__________日竣工(工期__________日历天)。 2.在施工时如遇到下列情况,需顺延工期。顺延期限,应同建设方及时协商,签订协议并报有关部门及项目部备案。 (1)由于不可抵抗力,而被迫停工者。 (2)因变更计划或变更施工图,而不能继续施工者。 第三条承包方式 第四条施工准备中甲乙双方的义务 1.甲方义务 明确工程内容、项目及要求,提供施工所需的水电及材料堆放地。 2.乙方义务 (1)按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。 (2)保护工建周围的环境卫生及文明施工。 (3)保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。 (4)根据甲方要求免费制作相应图纸,并提供有利于节约成本的建议。 (5)遵守国家法规、政策,执行企业和本项目的各项规章和管理制度。 (6)维护企业信誉和职工合法权益,履行《建设工程施工合同》义务,完成项目承包合同指标,服从上级领导,接受检查和监督。 (7)竣工之后交付完整的竣工资料。 (8)施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙方自行承担。 (9)乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。 (10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。 (11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。 (12)严格执行安全操作规范。 (13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。 第五条安全生产 乙方严格按照安全操作规定进行作业,如人为违反操作规定造成事故,按照四不放过的原则处理,造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担,并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和国家安全生产条例对责任人进行处罚,且每人必须办理保险和意外伤害保险。 第六条工程价款的结算及支付方式 1.合同总造价以同建设方签订的协议为依据,有冲突的执行总合同。 2.工程价款结算由项目审核签字后报上级为有效。 3.乙方按总造价__________%支付项目部配合费。 第七条工程质量及甲方对工程质量的要求 1.达到国家规定的验收标准及甲方要求的其他质量要求。 2.具体国家标准为DB以内,要求在十月三十号前完成。合同指标为良等路_公里,次等路_公里,控制差等路_公里。 四、承包造价:根据本路段的工程量和行车密度的实际情况,平均每公里承包经费___元,全年该路段总承包金额_(___元/公里×_公里)为__万__仟__佰__拾__元(__)。 五、承包期限:__年__月__日至__年__月__日,合同期为12个月。 六、承包形式:按包工包料(全包)方式由乙方承包施工 七、双方责任 1、甲方责任 ⑴根据合同承包经费结合任务分解到各月份或季度,并成立验收小组,按月度或季度进行验收,验收合格后,将月份或季度的承包经费按有关规定手续支付给乙方。 ⑵按合同承包内容指导督促乙方工作。 ⑶监督乙方养护施工质量和施工进度、施工安全,检查验收质量。 ⑷甲方有权根据乙方养护施工进度调整人员,如乙方不能在甲方规定的时间内完成承包工作任务的,甲方直接安排人员帮其完成任务,费用从乙方承包款中支付。 ⑸如甲方发现乙方其不正确的施工作业,经教育指正后仍不见整改且工作滞后被动的,甲方有权终止乙方合同和拒付余下的承包工程款。 2、乙方责任 ⑴乙方应本着“百年大计,安全第一”的方针,精心施工,按所承包的内容逐项完成,在施工中如不慎造成安全事故,或造成其它损坏的,所有损失均由乙方负责。 ⑵乙方如雇请临工,必须做好所请零工的安全教育,采取有效的安全防护措施,配置安全防护用品,严格遵守各项安全操作规程,并自觉接受甲方的监督。上路作业时,两端要设置明显的施工标志牌,施工人员要穿上标志服,带好安全帽。在施工中要保证和维护本施工段的一切安全,经常检查、督促安全生产,消除事故隐患,采取有效的安全防范措施,避免安全事故发生。 ⑶乙方在日常养护中应达到的要求: ①清扫路面,保持路面清洁。 ②清理水沟、涵洞,保持排水畅通,无淤塞,铲割水沟边坡草1.2米高。 ③培整路肩线型化、割路肩草及路肩1米外高草。 ④公里碑、百米桩、安全警示桩保持清洁整齐、醒目,起警示作用。 ⑤清理路缘石上杂物、修剪路树、路树刷白、路缘石刷白。 ⑥写公里桩及百米桩。 ⑦清理3m_3以内废方。 ⑷质量标准不祥的参照《公路养护技术规范》实行。 ⑸在十一月三十号前一定要完成良等路任务及各项指标,十二月份进行检查验收。 3、付款方式。本工程从签订协议之月起,甲方按月度或季度组织验收小组到场检查验收,认可合格后,将月份或季度承包经费按有关规定手续支付。如检查不合格达不到要求,视为完不成任务,甲方则拒付或扣除养护工程款。 4、合同期限。本协议经双方代表人签字公路所盖章后生效,合同期为一年,验收付款后,本合同失效。 本合同一式四份,甲乙双方各执一份,财务执一份,局办公室存档一份。 甲方(盖章):__乙方(盖章): 甲方代表(签字):_乙方代表(签字): 电话: 身份证号码: __年_月_日__年__月_日 工程总承包合同6发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 担保方(以下简称丙方): 经甲乙双方协商,甲方决定将学院二期工程五栋宿舍楼发包给乙方,为明确双方的主要权利和义务,特订立本合同,以此作为双方互相信守的依据。 一、 工程概况 1、 工程名称:西安华XX舍楼; 2、 工程地点:西安户县东大西安华XX内; 3、 工程规模:五楼宿舍楼,地上六层,砖混结构,建筑面积34000平方米。 二、 工程承包范围和内容:施工图所涉及的全部土建、安装工程 。 三、 工程质量标准:经甲方验收合格。 四、工程进度要求:具备施工条件后,经甲方乙方协商确定。 五、乙方进场施工时间:甲方须在________年____月____日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件,如会审后的施工图纸、三通一平等发包方应具备的发包条件。 六、工程结算方式:按《________年____省建筑工程综合概预算定额》和《________年____省安装工程预算定额》及其配套的费用定额进行结算,并做如下调整: 1、项目直接费中定额基价人工费的计取:按定额工日数量100元工日。 2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为 A、其他直接费为 B、现场经费为 C、间接费为D,差别利润为E,则,BA3.84%,C A7.38%,D(ABC) 5.85%,E(ABCD)贷款利息根据计费依据,分别按直接工程费的3.02%计取和按人工费的15.39%计取;安全文明施工补贴按不含税造价的1.6%计取;甲方分包工程,乙方收取分包部分直接费的5%(人工费的20%)的配合费,并收取分包部分直接费的8%(人工费的30%)的管理费;甲方借用工按每工日100元100元25%进行结算;养老统筹和四项保险分别按3.55%、0.8%的费率计取费用。 3、项目直接费中定额基价机械费的计取:按定额机械费150%结算。 4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材),按定额基价计入取费后,并按市场采购价采保费(费率为3.2%)装卸费运输费和途耗费用进行价差调整,市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议,以采购期间____省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料(如辅材等),按定额基价150%计入并取费。 六、付款方式:乙方完成到单位工程主体结构XXX日内,甲方支付0.000以下工程款的80%;以后按月支付工程进度款,即次月____日前支付上月完成工程款的80%;工程竣工____日内,甲方支付乙方结算总款的95%,余额5%作为保修金,工程竣工满________年____日,甲方支付3%,满两年____日付清尾款。 七、本合同生效后____日内,乙方向甲方交纳工程承包定金人民币50万元;本合同生效后____日内,乙方向甲方交纳工程承包定金人民币150万元;乙方进场____日内,甲方返还工程承包定金100万元,单位工程主体结构完成XXX日内,甲方返还乙方工程承包定金50万元,单位工程主体结构三层封顶____日内,甲方返还乙方工程承包定金50万元。 八、其他约定 1、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失,致本工程不能按期开工,甲方应支付乙方双倍保证金; 2、因甲方施工手续、不能按期支付工程进度款及其他非乙方因素和本合同缔约过失,致本工程施工中发生停工、窝工,甲方按日承担所欠款金额的3%的资金占用费,并承担给乙方造成的其他一切损失。 3、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失,致本工程开工、中间施工、工程竣工不能正常验收和工程竣工备案,由甲方承担完全责任和由此产生的所有费用。 4、在甲方不能支付工程款,丙方承担工程款支付连带责任。 九、本合同一式六份,共4页,甲方、乙方、丙方签字盖章,经公证部门公证后生效,至双方无债权债务后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 担保方(以下简称丙方): ________年____月____日: 工程总承包合同7发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1. 工程名称: 。 2. 工程地点: 。 3. 工程审批、核准或备案文号: 。 4. 资金来源: 。 5. 工程内容及规模: 。 6. 工程承包范围: 。 二、合同工期 计划开始工作日期: 年 月 日。 计划开始现场施工日期: 年 月 日。 计划竣工日期: 年 月 日。 工期总日历天数: 天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量标准: 。 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价(含税)为: 人民币(大写) (¥ 元)。 具体构成详见价格清单。其中: (1) 设计费(含税): 人民币(大写) (¥ 元);适用税率: %,税金为人民币(大写) (¥ 元); (2) 设备购置费(含税): 人民币(大写) (¥ 元);适用税率: %,税金为人民币(大写) (¥ 元); (3) 建筑安装工程费(含税): 人民币(大写) (¥ 元);适用税率: %,税金为人民币(大写) (¥ 元); (4) 暂估价(含税): 人民币(大写) (¥ 元)。 (5) 暂列金额(含税): 人民币(大写) (¥ 元)。 (6) 双方约定的其他费用(含税): 人民币(大写) (¥ 元);适用税率: %,税金为人民币(大写) (¥ 元)。 2. 合同价格形式: 合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。 合同当事人对合同价格形式的其他约定: 。 五、工程总承包项目经理 工程总承包项目经理: 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1) 中标通知书(如果有); (2) 投标函及投标函附录(如果有); (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件; (4) 通用合同条件; (5) 承包人建议书; (6) 价格清单; (7) 双方约定的其他合同文件。 上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 八、订立时间 本合同于 年 月 日订立。 九、订立地点 本合同在 订立。 十、合同生效 本合同经双方签字或盖章后成立,并自 生效。 十一、合同份数 本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 统一社会信用代码: 地址: 邮政编码: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 电子信箱: 开户银行: 账号: 统一社会信用代码: 地址: 邮政编码: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 电子信箱: 开户银行: 账号: 工程总承包合同8发包人(全称): 承包人(全称): 经双方协商达成一致,铭毅房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水,燃气、机电安装等专业工程,需发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围,承包方计取总承包管理费,费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。 结算方式如下 1、本工程结算执行20xx辽宁省定额,材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。 2、本工程为总承包形式,如发包人将专业施工项目分包给其他单位的,承包人应收取总承包管理费费率为3%。 3、如本工程需承包方垫资施工,发包方给予垫付工程款利率,按月息0.8%计算。 本框架协议一式六份,自双方签订之日起生效,双方各执三份。 发包人:______________(公章) 住所:____________________ 法定代表人:_____________ 委托代表人:_____________ 电话:__________________ 传真:__________________ 日期:__20xx年9月__________ 承包人:_______________(公章) 住所:________________________ 法定代表人:__________________ 委托代表人:__________________ 电话:________________________ 传真:__________________________20xx年9月__________ 日期: 工程总承包合同9建设发包人:________________________(简称甲方) 建设承包人:________________________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:____________ 2、工程地点:____________ 3、工程范围:____________ 4、房屋结构:框框剪结构。 5、承包形式:包工包料、包工期、包质量、包施工安全的形式承包。 二、合同工期 1、施工总工期为____日历天(包含甲供材料安装工期),开工日期为____年__月___日,竣工日期为_____年___月___日。 2、在施工中因非甲方原因造成工期延误(不可抗拒力除外)按______天延期罚款_____元/天、_____天延期罚款_____元/天,____天以上延期罚款______元/天。 三、合同工程造价、工程结算造价方法 1、本工程合同一次性包干造价为人民币¥大写_______________________________________。 2、如有增减部分按合同价格折算并出具双方确认联系单。 3、上述总价已包含下列项目的费率:劳动保险增加费、税金等一切费率。 四、工程进度款支付方式 甲方在支付工程款时,乙方必须提供合法的税务发票,否则甲方有权顺延工程款支付。 五、关于工程质量及验收的约定 1、在工程中使用仿冒品牌等假、次材料、配件的,经查实作以返工(调换)。 2、工程所需材料由施工单位自行组织采购。施工单位自行采购的材料必须有质保书和合格证,并符合施工图和规范要求及建设单位和设计的要求。 五、保修约定 本工程免费保修期自竣工验收合格次日起______年,在______年保修期内因非甲方因素而出现的工程质量问题,乙方在接到甲方通知后应按以下约定时间进行修复。 六、双方责任 1、甲方责任 (1)甲方现场负责人帮助协调乙方施工进场所需水、电接驳等事项。 (2)及时协调好乙方与施工场地内各专业施工单位的关系,提供便利的施工条件和环境。 (3)接到乙方申验报告后及时组织各项工序及竣工验收,并签署验收结论。 (4)按本合同约定支付相应工程进度款。 2、乙方责任 (1)乙方现场负责人乙方必须严格遵守安全文明施工的操作程序,完善安全施工措施,工地必须达到区级标化工地,施工垃圾有清运费用由施工单位承担(施工现场垃圾当日清运)。 (2)乙方在施工过程中如出现安全事故,一切费用由乙方承担与甲方无关 (3)乙方有责任和义务在各工程配合施工中,或对甲方提供的施工图中如有不合理或有异议的,乙方必须有预见性的提出建议,减少不必要的返工和损失。如确因乙方单位在施工中考虑不周全,又没有预见性的书面提醒业主,从而使配合工程或甲方返工和损失,乙方单位需要承担相应损失费用。 (4)乙方施工竣工后,清理现场(包括建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除),做好施工工程承包范围内的所有卫生工作(门、窗、玻璃、地面、卫生洁具擦扫干净)并承担有关费用。 (5)乙方施工竣工未交给甲方之前,乙方必须做好成品保护工作。保护期间发生损坏,则由乙方自行及时修复和赔偿。 七、附则 1、本合同一式______份,双方各执份。 2、本合同履行完成后自动终止。 甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程总承包合同10建设工程施工合同 (GF-1999-0201) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 第一部分 协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议书。 一、工程概况 工程名称: 工程地点:工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围:施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程,但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。 三、合同工期 开工日期:年 月 日(以开工令为准) 交工日期:年 月 日(具备部分精装修队伍进场条件),月 日完成所承包范围的所有分项工程。 四、质量要求 工程质量要求: 合 格 五、合同价款 金额(大写): 暂定人民币 仟 佰万元(以工程结算为准) 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同生效时间: 年 月 日 合同订立地点: 本合同约定自双方后生效。 发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)住所: 住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮编: 邮编: 鉴证意见: 经办人: 鉴证机关: 年 月 日 第二部分 通用条款 本合同通用条款,采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局1999年颁布的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)第二部分《通用条款》。 工程总承包合同11甲方:_______________ 乙方:_______________ 甲方自建房屋一栋,发包给乙方,经甲乙双方共同协商特订以下条款: 一、工程概况:本工程地下层、一层、夹层为框架结构, 二、三、四层为砖混结构; 二、甲方将主体部分发包给乙方,土建部分:不包括钢筋工,主体及地下层±0以上72元/平方米; 三、结算方法:主体工程完工后,以实际制作为准结算,挑出部分按实际面积计算。 四、付款方式:一层一付,工程完工后,十日内一次付清。 五、甲方要求,乙方按图施工,质量按甲方要求制作。 六、安全施工:乙方应安全施工,勤检查,如发生意外,甲方不负责任(重大问题除外)。 七、本协议未尽事宜,甲乙双方共同协商。 八、本协议一式二份,甲乙双方共同遵守。 九、本协议自签字之日起生效,主体完工付款后,自行终止。 甲方:_______________ 乙方:_______________ 工程总承包合同12依照《中华人民共和国合同法》和兰州市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。乙方在单项工程竣工前( )日通知甲方验收工程。 第一条 工程项目 一、工程名称:______________________________________ 二、工程地点:_____________________________________ 第二条 工程期限 一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。 二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。 工程承包的方式,范围及材料供应 三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。 由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; 因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;。 包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 双方商定的其他事项: 安全施工文明施工 1、承包人必须在施工过程中遵守操作规程,搞好安全生产,安全施工,保证人员的自身安全,独立承担大小安全事故和其他事故的责任。 2、在施工过程中出现的大小事故发包方不承担任何责任。 一、本合同一式____ 份,甲乙双方各执正本一份。 二、本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程总承包合同13发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。 一、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: 二、工程承包范围 安全维护及整改。 三、合同工期 天。 四、工程造价 工程造价为:元整 五、质量标准 质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 1.本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 2.本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 六、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 七、工程计价 本工程计算编制原则:按省住房和城乡建设厅文件建价号《建设工程工程量清单计价规范》(,《省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第号),《省建设工程计价办法》,《省修缮定额》、《省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 人工、材料价格的确定:人工工资按省住房和城乡建设厅文件建价号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。 具体工程量以甲方签证单为准。 八、工期 有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。 不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨mm或mm以上(以市气象局报告为准),一次停水、停电小时以上。 因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。 因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。 因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。 九、工程款的支付 工程完工后,甲方在内向乙方支付工程预算价的%。 在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的%,工程保修金留结算总价的%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题天内全额返还,保修金不计利息。 十、违约责任 违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。 因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。 十一、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。 十二、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。 十三、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式份,甲乙双方各执份。双方签字盖章后生效。 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 日期: 年 月 日 工程总承包合同14发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 全部土建,水电安装(详见施工图纸) 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 资 质范围内的全部图纸内容 三、合同工期 开工日期: 暂定20xx年 月 日 竣工日期: 20xx年6月30日 合同工期总日历天数 天 四、质量标准 工程质量标准: 合格 金额(大写): 暂定捌仟柒佰万 元正 (人民币)¥: 8700,0000万元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 本合同双方约定 双方签字、盖章并经备案后生效 后生效。 发 包人:(公章) 承 包 人:(公章) 住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码: 合同管理办公室: (公章) 鉴证机关:(公章) 经 办 人: 经 办 人: 年 月 日 年 月 日 工程总承包合同15甲方: 乙方: 为了明确双方权利义务,根据《民法典》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,供严格履行。 一、甲方推荐介绍乙方在湖北钟祥科技创业服务X限公司现有土地上从事相关土建工程,并向乙方提供相关服务,乙方向甲方支付一定服务费。 二、经甲方同意后由乙方与湖北钟祥科技创业服务X限公司直接签订承包合同的,甲方不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等款项的付款义务。 三、乙方在湖北钟祥科技创业服务X限公司现有土地上从事相关土建工程按工程决算金额1%支付服务费给甲方。 四、乙方确保在湖北钟祥科技创业服务X限公司现有土地上从事相关土建工程的物资供应除钢材外全部由甲方负责供应,价格随行就市,具体要求以供应合同为准,乙方未按具体合同约定结清物资供应款时不得向第三方采购。 五、甲方负责协调乙方与项目地有关建设主管部门的关系,按发包方要求组织工程项目验收备案。 六、甲方按乙方工程进度收取服务费,甲方可凭乙方的付款通知和收据在甲方领取,乙方在本合同上签名盖章视为授权湖北钟祥科技创业服务X限公司可以从工程进度款中代扣。 七、乙方在工程承包中有关法律责任牵涉到甲方或连带到甲方或甲方垫付的,甲方有权向乙方索赔,乙方保证及时向甲方给付到位,如延期付款,甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。 八、本合同中乙方的义务,乙方请(公民身份号码)提供连带保证担保。 九、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。 十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清全部款项后失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。