水电安装承包合同
学习网水电安装承包合同
在人民愈发重视法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编精心整理的水电安装承包合同，欢迎大家分享。
水电安装承包合同1
发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米
住宅商业建筑面积20372.91平方米
地下室面积27336.3平方米
二 承包方式及承包内容
1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
1.工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八 双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
水电安装承包合同2
工程名称：
甲方：
乙方：
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一承包方法：
1承包形式：单包，即包工不包料（不包施工辅材和耗材）。
2工作范围：工程上的主体预埋、水电安装入户（不包含户内安装）、消防预埋、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3工程造价：按建筑面积每平方米22元。（建筑面积共计：41950平方米，据实决算）。人防区域按建筑面积每平方米加5元。（建筑面积共计：1945平方米，据实决算）。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：按甲方及业主要求，总工期360天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
六合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
七付款方式：每三层为一个结点，主体施工至每个结点后甲方付给乙方人工总工程款30%，主体封顶竣工后甲方付给乙方总工程款40%，二次结构施工结束后甲方付乙方总工程付款20%，全部工程竣工施工结束后，甲方付乙方按总工程款20%，余15%在竣工验收后一次付清。剩余5%为质量保证金（三个月内付清）
八此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方：
乙方：
日期：年 月 日
水电安装承包合同3
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，
根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、结构型式：
4、建筑风格：
5、工程规模：
二、承包范围：
1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;
2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;
3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;
4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;
5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;
6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;
7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;
8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期：
1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求：
1、执行标准：
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)
《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx
《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)
2、质量体系要求
(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法：
1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。
2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成：
(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项
乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项
1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。
6、本合同签约地点：
甲方： 乙方
身份证号码： 身份证号码：
电 话： 电 话：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
水电安装承包合同4
甲方：_______
乙方：_______
兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区Ⅰ标段工程的需要，现将该工程中的安装工程委托给乙方承包，为使工程保质、保量、保安全的顺利完成，在平等、互利的基础上，经双方共同协商结果，特制定以下条款，作为工程验收、结算、付款的依据，希共同履行合同条款：
一、工程项目地点：舟山市沈家门墩头329国道南边
二、承包形式：
乙方以包工包料形式承包，即水、电工程施工所需要的工具、材料、设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等由甲方提供。
三、承包工作内容：
Ⅰ标段15#16#17#18#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙方自行负责。
四、质量要求：
要求一次性验收时达到合格工程,如果因乙方质量原因达不到合格工程时甲方扣除乙方总价款的5%的费用，并由乙方负责由此产生的一切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施工，认真按国家验收评定标准精心施工，不得违章作业。在施工中必须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的监督。对于所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽，再进入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。
五、安全文明生产：
乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，不得违章作业，对新工人必须进行“三级”安全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地，随时保持施工场地的干净和整洁，特别是要随时保证施工现场的干净和整洁，做到“工完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方在施工期间发生工伤事故，甲方只承担保险范围内的费用，其余一切费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象，一些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故，此责任均由乙方自行负责，甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。
六、工程进度：
乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划，合理安排作业，必要时需加班加点赶进度，如无故拖移工期，造成损失的，由乙方承担责任，并甲方有权可按违反合同进行处理，有权在此情况下随时调换施工队伍，并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。
七、结算方法：
乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算，甲方扣除乙方总价的12%作为建筑公司管理费用，另外乙方再返回总价的4%给甲方，作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的内业资料。
八、付款办法：
乙方每月上报给甲方实际完成的工程量，经甲方现场项目部核算后上报给建设单位，经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按80%汇拨给乙方，同时乙方必须提供给甲方80%的正式材料发票及20%的工资清单。工程竣工验收合格后，总价支付到85%，经甲方上级审计部门审计后支付到总价的95%，留5%的保修金待保修期满后返回给乙方。
九、其他事项：
1、使用各种材料时，不得浪费，如甲方发现乙方有浪费现象时，视情节轻重程度进行罚款。
2、每个节点部位工作完成后，乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干净，归类、堆放到专用场地，做到层层干净。
3、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预留管由乙方提供，并在砖墙砌筑时及时交与泥工。
4、除泥工组、架子组外，楼层平板混凝土浇捣验收前，打扫卫生由项目部派专人打扫冲洗，木工组、钢筋组、水电组每组每次各收20.00元。
5、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。
6、不能在架子堆放上大量材料，不能随意解脱安全网，如确实因生产需要必须解脱，工作完成后应立即回复原样，做到文明生产，如拒不执行的，项目部安排专人挂上，费用由乙方负责。
7、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃，不准摩托及自行车辆进入工地，对违规人员，项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失被盗甲方不负责任，但甲方尽力做好防盗措施。
8、为创建文明标化工地，各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由项目部统一购买，乙方自行保管，所耗费用在当月工程款发放时扣除，以后欠缺部份由乙方自行解决。
9、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的，甲方有权终止合同，并追究其经济赔偿责任。
10、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房，作为乙方办公、值班、工具堆放之用。
此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。未尽事宜协商解决，帐款结清后合同自行作废。
甲方签名：_______
____年____月____日
乙方签名：_______
____年____月____日
水电安装承包合同5
工程名称：
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：
一、承包形式：
单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供，乙方负责小型工具)
二、承包价格：
按甲乙双方协商决定，水电安装总面积x平方米，pvc和JDG混合轻工价格x平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)
三、工程进度：
按甲乙双方及开发商要求，总工程期x天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)
四、安全：
甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。
五、付款方式：
施工期间甲方按x楼和x楼分别单一楼次付款。
施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款
1、预埋期间标二封顶拨总轻工款x%元。主体封顶拨总轻工款x%元，
2、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款x%元。
3、给排水完成给排水完成拨总轻工款x%元。
4、穿线完成拨总轻工款x%元。
5、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款x%元。
6、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，除x%元维修保证金外，剩余款项一次付清。
7、进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失。
8、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿。
六、合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担。
七、违约责任：甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付x元作为违约金。
此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
水电安装承包合同6
甲方：
乙方：
甲方将承建的永丰豪庭1#楼、2#楼、3#楼、其中给水管安装分项工程以包工形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称：永丰豪庭
2、工程地点：永定县、坎市镇
3、按施工图纸、设计变更施工。现场问题双方协商处理。
4、施工日期：以建设工程施工合同为准;
5、质量形式：严格执行现行施工规范和质量验收标准要求;质量达到合格和建设方要求的质量目标。
二、承包原则：
乙方在甲方现场管理人员的指挥、监督管理下保质量、保安全、保工期，自负盈亏。
三、承包方式：
包工：按建筑面积每平方2.2元结算。
四、承包范围：
给水管、水表箱、水表、水龙头安装。管道试压、上油漆、补孔洞等。1F埋地管与室外给水管道连接。达到管道无渗漏、无堵塞。乙方所产生的垃圾由乙方负责清理。注(3#楼标准层电梯前室与户内地面标高相同、若电梯前室要开槽由甲方负责、乙方负责放样。
五、工程款支付方式：
1、分栋结算、按月报进度、安装完成支付50%、试压完成支付45%、剩下5%在年底一次付清。 1#楼至3#楼挖沟)
六、质量要求：
1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工，按国家有关规定规范施工，不得违章作业，不得乱打槽，乱凿洞口，确保水电安装分项工程质量达到合格和建设方的质量目标，绝对服从业主、监理、甲方及有关部门的管理指导，在施工中若出现达不到要求，必须无条件自费返工;
2、乙方应负责本工程在施工中所有水电预留孔洞的修补，其水泥、沙、石子、水、电、以及预埋用的钢筋头等由甲方免费提供，不得浪费材料;
3、乙方在墙体预埋水管时必须用切割机割线槽，砖墙的孔洞自行修补整洁;
七、其他约定：
1、乙方进场后，不得以任何理由中途退场。若退场由甲方派人继续施工，乙方完成的工程量，除已支付的工程款外，余下的部分作为补贴甲方的经济损失;
2、乙方施工人员的食、住由乙方自理，甲方提供施工图纸一套给乙方;
3、乙方工人进场时应自行办理好各种证件，自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定，发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为，违者每人次罚款500元，情节严重的移送公安机关处理;
4、上级光临工地检查安全文明和竣工验收前，应及时将本工种垃圾清理干净，不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。
5、施工安全防护用品由乙方自行负责，若出现安全事故由乙方自行负责、甲方不再付连带责任。
八、违约责任：
1、按建设工程施工合同的有关条款约定，属乙方的工作内容，而乙方没有按规定时间完成，所拖延的天数而引起拨付工程款的延误，其责任由乙方负责;
九、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。双方签字之日起生效，至办好工程结算，付清工程尾款时自动失效。
甲方：
乙方：
日期：
水电安装承包合同7
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量，保证工程进度，提高经济效益，明确双方责任，经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况：工程名称：工程地点：承包范围：水电安装工程及弱电部分，清理自己产生的建筑垃圾，安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。（给水管安装到水表前，排水管，雨水管安装到阴井和排水沟，电器部分安装到电表前，接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装，弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等，水电施工图范围。）
二、承包概况：包工不包料、自己使用的工具自带，发包方不给予提供。
三、质量要求：承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业，每一道分项工序完成后，承包方自检后报发包方，发包方及监理组织一次性合格验收，验收不合格，出现返工，影响下一道工序，造成经济损失由承包方负责。保修金5%，保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求：承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容，如中途有意停工不做，而影响下一道工种施工，发包方有权终止合同另找他人做，但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价：按建筑面积：19902 M2按建筑面积19。00元/M2，地下室建筑面积6102 M2按建筑面积每平方米6。00元/M2，以上合计总价：414750元整。
六、付款方式：
工程进度款，按实际完成工程量支付50%，达到初验标准再支付20%，终验后再支付20%，住户钥匙交清后支付5%，验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理：作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故，均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任，发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。九、承包方责任：
1、必须约束本组作业人员，不能乱拿工地的东西，未经负责人同意，私自乱拿者，以偷窃行为处理100倍价值处罚，不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架，影响公司形象，如发生一次罚款20xx元，不许在工地上随地大小便，如发生一次罚款20xx元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥，遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的`职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行，若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十、奖惩制度：
1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工，发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2、若在正常情况不按施工进度进行，每延误一天处罚1000。00元。 3。实际工期按发包人要求执行，承包人遵照执行。
十一、相关事宜：
1、如承包人私自把承包的工程转包他人，本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理，处理施工过程中发生的问题等。
3、本合同一式二份各执一份，由签订日起，有法律效力，完工后自行失效。
发包方：承包方：
电话：电话：
签订日期：年月日
签订日期：年月日
水电安装承包合同8
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据我国合同法及建筑相关法律、法规的规定，本着诚实守信、公平的原则，通过友好协商，甲乙双方关于小区水电消防安装工程发包一事，自愿达成协议如下：
一、工程名称：水电消防安装工程。
二、工程位置：巴州区印盒路。
三、承包内容：（材料及工资）
1、设计施工图中给水加压泵之后的所有给水管道、建筑主体内的所有排污管道。
2、施工图纸内的防雷工程。
3、施工图纸中配电柜之后的所有电气工程。
4、所有的水、电、消防工程按图施工。
四、工程价款及支付方式
1、本合同工程建筑面积约50000平方米
2、计价方式：按四川省20xx年清单定额组价计价。材料、人工费的调整按当地颁布的调差文件执行。
3、乙方完成本合同总工程量以施工队伍垫资到±0到四楼时，甲方按已完成的工程量的80％拨付工程款，以此类推；本工程竣工验收合格后，下余工程款预留保修金后在一个月内付清。保修金在保修期满一个月内全部支付。
五、质量标准
本合同本工程质量必须达到“合格”质量标准。按国家相关标准进行验收评定。
六、双方职责
(一)甲方职责
1、负责施工场地三通一平，即：水通、电通、路通、场地平整，并承担费用。
2、提供全套施工图纸。
3、负责解决处理周边关系及场地纠纷。
4、负责办理好乙方工程竣工结算手续。
5、派驻工地质量监督代表，负责对工程的质量、进度监督检查、隐蔽工程作好记载，签证及分项验收；协助工程竣工验收工作。
6、全部工程竣工后，由甲方负责组织竣工验收。
(二)乙方职责
1、必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量、安全规范组织施工，确保工程质量、安全、进度。
2、乙方自行派驻现场施工员，履行施工技术及质量监督职责，做好各项技术指导，监督检查、记录、签证等工作。
3、乙方在施工中使用的水、电费由乙方自行缴纳。
4、乙方自行搭设临时施工用房和材料保管用房，作好安全、防盗、排水工作。
5、按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。
6、工程竣工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。
7、乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。
8、在施工中因乙方原因发生的纠纷，由乙方自行解决。
9、负责对现场施工人员的安全生产管理教育工作，落实专职安全员，切实做好安全防范工作，因水电安装工程过程中出现的安全大小事故均由乙方负责经济和法律责任，甲方概不负责。
10、严格按照施工图和本合同约定，按时、按质、按量完成本合同的施工任务。
11、尊重甲方的权威性，听从甲方的指挥，服从甲方领导和监督管理，按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。
12、必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。
13、接受甲方监理，对生产安全、质量、工期监督。
14、乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。
15、乙方必须做好班前安全质量交底工作，进行过程控制，创优质争高速，为企业树形象争荣誉。
16、乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到符合各级部门的施工规范和验收标准，消防由乙方全权负责验收合格。
七、工程进度
随主体工程进度，工期随土建工程工期延迟60天竣工。施工工期进度与土建同步。
八、开工时间
工程开工时间以甲方通知的时间为准。
九、税、费
乙方应依法缴纳的各种税、费，由甲方代扣。
十、竣工验收：
1、竣工前乙方应向发包方提供合同范围内的相关工程技术资，料。
2、工程竣工后，双方办清工程结算，按总价的1%预留保修金，余款甲方一次性结清。
十一、工程保修
1、按照《建筑法》及相应法律法规之规定，本工程在法定使用年限内，出现质量隐患和重大事故的经济损失和法律责任由乙方承担。
2、工程竣工验收合格交付使用后，乙方对本工程按法定的保修年限内进行保修，竣工验收年后付清乙方预留的保修金。
3、若业主不按规定使用，造成人伪损坏的，乙方不予保修，由业主自行承担。
十二、安全责任
本项目施工中产生的安全事故由乙方承担全部行政、民事经济责任。
十三、违约责任
本合同自双方签宇后，任何一方不得违约。若单方违约，由违约方按本合同履约部分3%向对方支付违约金。
十四、安全及履约保证金
本合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金5万元整（伍万元整），待乙方进场正式施工时向甲方交纳15万元整（壹拾伍万元整）。在四楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整），在十楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整）。如果在20xx年3月30日之前，乙方不能进场，视为甲方违约，甲方应按双倍退还乙方向甲方交纳的履约保证金。若乙方不能在甲方通知乙方正式施工时缴纳剩余的履约保证金，视为乙方违约，乙方前期缴纳的履约保证金甲方不退还给乙方。
十五、未尽事宜
双方协商解决签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同相冲突的以补充合同为准。要合同附件与本合同具有同等法律效力。
十六、合同生效
本合同一式二份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执贰份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
项目负责人：项目负责人：
年月日
水电安装承包合同9
甲方：________________
乙方：________________
一、工程概况
工程名称：________________
工程地点：________________
工程内容：________________
承包范围：________________
承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
二、甲乙双方共同责任
1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。
3、坚持安全第一，预防为主的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
5、发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照三不放过的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
6、施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定；甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。
三、甲方的具体责任
1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
2、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
3、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
4、对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行三级安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。
5、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
6、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
7、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
8、合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。
9、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
10、提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
11、一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
四、乙方的具体责任
1、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。
2、按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度，并向甲方备案。
3、根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行。
4、对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和童工。
5、按规定要求设置安全技术管理人员（50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的应指定兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查。
6、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。
7、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
8、设置必要的员工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
9、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准并采取有效的防护措施后，才可施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
10、监督甲方履行安全职责，对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。
11、教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。
12、乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
五、此协议作为分包合同附件，具有同等法律效力，一式十份。
甲方：（章）乙方：（章）
法定代表人：________________法定代表人：________________
或委托代理人：________或委托代理人：________________
________年________月________日________年________月________日
水电安装承包合同10
甲方：______________
乙方：_____________________________
甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，为了明确双方的义务和责任，特制定此协议。签字即表示同意以下条款。
1、进场工人必须穿公司统一配备的工作服，不许光背、穿拖鞋，上岗后要明确。
2、当天的工作量，认真工作、服从分配，端正态度。保质保量完成当天的任务。按照施工标准合理使用原料，确保施工安全，注意工地清洁。
3、要树立良好的职业道德和劳动素质，与业主交流态度热情端正，言语清楚。无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否则按处罚条例处罚。
4、在施工中如有新客户上门咨询，或者参观工地，应马上停下手中的活并热心讲解能够留下业主电话或者最后成单者，享受奖励。
5、惩罚条例：
1)穿拖鞋、光背，第一次罚款50元，第二次将扣除30%的工程款。
2)不按照施工标准施工者，一次性扣除单项工程款的50%。
3)遇到业主投诉者，第一次警告，第二次罚款100元，第三次直接开除。与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款。
6、奖励制度：
1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励200元;连续半年达到以上标准者奖励500元
2)态度端正，服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元，书面表扬者奖励100元
3)对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话，累计达到5个，奖励100元，成单后视工程量另奖励200—20_元不等。
7、工程支付方法：
1)工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次。
2)工程施工完工，单次工程验收结束后10天左右支付40%左右工程款。
3)工程单次验收结束后100天支付25%左右的工程款。
4)余5%工程款一年后支付。(维修基金)
备注：
甲方签字：_______乙方签字：_______
____年____月____日____年____月____日
水电安装承包合同11
甲方：
立合同单位
乙方：
兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。
一、 工程名称：食堂、宿舍
二、 工程地点：
三、 承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价
格及费率不作调整，工程变更按实结算。
四、 施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装
五、 工程承包价的确定：
按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。
六、付款与结算方法：
1、工程开始安装预付20%，计币
2、完成工程在万元;
3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。
六、工程期限：从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。
七、工程质量验收：
1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。
2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。
3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。
八、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。
九、其它：
1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。
2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。 本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清
甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 电话号码： 电话号码： 开户银行：
帐 号：
年 月 开户银行： 帐 号： 日订立
水电安装承包合同12
甲方：______________
乙方：______________
经甲、双方充分友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目工程能优质按时完成，遵照《合同法》，特签订如下合同：
一、服务事项：
工程项目：达到国家验收标砖地
承包范围：包工不包料
____年____月____日至____年____月____日。特殊情况(人力不可抗拒因素)，工期可顺延。
二、工程价格及付款方式
A、水电安装/平方，以地面平方计算。
B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款，工程进度一半后，甲方验收合格付给乙方总价_______%，其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。
三、甲、乙双方的责任
1、甲方为乙方提供所需材料。
2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改，有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。
3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。
4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损
失和安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。
5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种，对于无故造成的返工乙方自行负责。
6、甲方为乙方提供的装修材料，未经过甲方的同意，乙方不允许挪以私用，违者甲方有权利对乙方进行罚款，严重者甲方有权利追求其法律责任。
四、安全责任
乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止其它安全事故的发生，发生事故时，乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失，并第一时间报告给甲方，接受上级有关单位调查，积极分析事故原因，责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。
五、以上各条需甲乙双方共同信守，若任意一方违约，守约方有权向违约方索赔，未尽事宜，以现行法律为准。
本合同一式二份，双方各执一份，自合同签订之日起生效。
甲方：_______乙方：_______
联系电话：_______联系电话：_______
水电安装承包合同13
发包单位：_____________(甲方)
承包人：_____________ (乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况：
工程名称：_____________工程水电安装(以下简称：本工程)
工程内容：强电、弱电：按施工图完成所有施工程任务，室内所有施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1.5米。(弱电包括通讯、宽带、电视、智能等)
防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。给水、消防：按施工图完成所有给水、消防工程任务。
雨水：按施工图完成所有雨水工程任务。
污水：按施工图完成所有污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。
施工现场条件：以现场实际情况为准;
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_____________项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：
㈠承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具、质量、进度、安全文明施工、工期、验收合格。
㈡承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作;室内等所有一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。
㈢承包的主要内容：见第一条第二款。
㈣甲方直接分包的其他专业工程，乙方需全力配合，协助完成。
第三条、合同工期：
㈠乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_____________日历天;开工日期为：_____________年_____________月_____________日，竣工日期为：_____________年_____________月_____________日。
㈡乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
第四条、质量标准：
㈠适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：
①建设强制性条文;
② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ_____________;
③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB______________;
④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB______________;
⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ_____________);
⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ_____________)
⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ_____________);
⑧甲方制定的工程质量验收实施细则。
㈡工程质量必须达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。
㈢工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部根据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场
㈣工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。(保修期2年)
第五条、文明工地、安全标化标准：
㈠遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。
㈡在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
第六条、合同价款、工程量的计量及结算方式：
㈠承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积_____________元/㎡(含配合费、税金)包干，承包工程总价暂定1927万元。(详见合同附件一)
㈡工程量的计算：
⑴结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准;
⑵零星工程的工程量以“工日”为计算单位;
⑶工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。
㈢结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：
⑴结构预埋部分占本项目合同价的15%;
⑵墙体预埋部分占本项目合同价的15%;
⑶安装部分占本项目合同价的40%;
⑷调试验收部分占本项目合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。
㈣根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在20_元内不与增减。
第七条、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
㈠为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳_____________万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。保证金返还：
1、±_____________以下全部预埋完成后10天内返还全部保证金;如果甲方安排±_____________以下分期施工，则一期±_____________以下预埋完成后7天内(或开工后150天)返还50%全部保证金。如乙方不按时交纳履约保证金，则本合同不生效;如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的5/日计算滞纳金。
㈡工程款的支付严格按照第六条第三项执行。在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。
㈢工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后开始办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在保修期满后(自工程竣工之日起计)30日内，甲方将余款(不计利息)一次性支付给乙方(如发生返修费用从中扣除)。
㈣若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。
第八条、甲、乙的权利和义务：
㈠乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好;参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
㈡在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。 ㈢在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
㈣乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并做好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
㈤当乙方拒绝执行甲方(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
㈥对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
㈦乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有后果均有乙方承担，并对当事人处以_____________万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
㈧乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的(设计变更除外)，每处罚款_____________元。
㈨乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可方可使用。
㈩乙方必须保证管理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
(十一)乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品)，对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
(十二)乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。
(十三)乙方负责本工程所有竣工资料及时完成。
第九条、施工管理规范
⑴建筑机械使用安全技术规程(JGJ_____________)。
⑵建筑施工安全检查标准(JGJ_____________)。
⑶建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ_____________)。
⑷__市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。
第十条、合同生效：
1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。
3、本合同为尽事宜，双方协商解决。
4、本合同订立时间：_____________年_____________月_____________日。
5、签订地点：__________________________
甲方：_____________乙方：_____________
住所：_____________住所：_____________
法定代表人：_____________(签字)法定代表人：_____________(签字)
电话：_____________电话：_____________
开户银行：_____________开户银行：_____________
帐号：_____________帐号：_____________
签约日期：_____________签约日期：_____________
水电安装承包合同14
发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 身份证号码：
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本协议，以资双方共同遵守。
第一条 工程项目
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)工程内容：按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、所有安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。
(四)承包范围：按第一条中第(三)条承包内容，内容如下：
1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。
2、排水系统按图纸规定内容，包括排水管道、洁具及配套安装等，管道接至室外排水井(不包市政工程)。
3、强电系统按图纸规定全部内容，包括电气安装，包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防控制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等，但不包括(必须要专业厂家才能安装的项目)如高压等工程。
4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。
5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。
6、消防自动报警系统：按图纸规定全部内容，包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。
7、智能系统按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设(不含管内穿线及所有器材安装调试)。
8、其他属水电安装工程的附属项目。
9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。
(五)承包方式：包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业需要的一切施工机具、包进退场路费、包安全帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、安全教育合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)达到市 工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。
第二条 工程计量及造价：按第一条(四)(五)款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积每平方米￥ 元(大写： )，本单价验收不达标扣5%，还应无偿返工至符合要求，保证达到总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算，约为 万m2(预算或概算)人民币：暂定￥ 万元(大写： 万元)，竣工后按实结算。
第三条 工期
按定标规定工期为 天;各分部、分项工程施工进度，按现场甲方安排计划规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件服从。开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日竣工，乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期竣工，从逾期之日起，每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不承担工程或要求中止合同，则应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造价的10%。
第四条 工程质量标准和保修期
1、 工程质量标准按国家现行施工验收规范及广州市的有关规定执行，《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑施工安全检查标准》，精心组织、精心管理、精心施工，狠抓细部确保工程质量等级达到总包单位的等级要求。
2、 工程质量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。
3、 保修按建设部有关规定执行，保修期二年，自验收合格之日起计。
第五条 文明施工
在施工过程中各楼层板面不得直接集中堆放材料，各分部、分项工程完成后，楼地面应清理干净，要做到当日工完场清，保证施工现场物件整齐，道路畅通，创造一个文明整洁的施工环境。
第六条 工程款支付和结算
工程进度款按月实际工作量或形象进度在当月25日由乙方送交计算依据给甲方，甲方在当月30日审核好工程量，经双方认可签字，在下月10日支付工程量的70%，当月新进场工作不满十五天者，进度款压归下个月份支付。中途不作借支，若有违例现场罚款部分，将在当月的进度款中扣回。工程完工付至总款80%，工程竣工后验收达到要求后并经双方确认结算后三个月内付至总款95%，余下5%至保修期结束后一个月内付清。(工程款以支票支付)。
第七条 工程管理
按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据，质量标准按总承包单位同等级，乙方对工程的质量、进度和安全责任，必须按有关规定配足施工员、质量员及其他技术人员和劳动力，(提供有符合本工程的各种上岗证)。严格按甲方技术交底施工，确保按时按质完成分项、分部、整体工程。乙方须指定现场施工责任人，合同责任人要认真履行本协议责任，离开工地应与甲方管理负责人请假，并委托其他人临时负责工程管理。由于乙方原因造成返工或浪费材料，材料和返工费用由乙方负责。
第八条 双方责任
1、 甲方责任：提供现场住宿、生活用电、水、集体食堂饭菜出售、与本工程各工种共用的大型动力机械，负责结构施工放线、技术管理、控制各班组交接流水作业及分部分项进度计划。
2、 甲方派驻工地代表 行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责办理工程进度、质量、监督、隐蔽工程验收及工程变更签证手续。
3、 乙方责任：乙方派驻工地代表 行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责按设计图纸要求、图纸会审记录、技术交底等施工，按国家现行施工规范及广州市的有关规定执行施工，按施工质量安全规范做好施工质量、安全管理，确保工程量及按期完工。乙方须接受工程质量部门的监督，甲方如发现乙方在其主要形象上拖延进度达五天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质检部门确认后，乙方须在五天内采取有效措施纠正。如经整改仍不符合要求，甲方有权要求乙方退场并终止合同，由此造成的责任均由乙方承担。乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明不符：发现设备或关键部位零件材料有缺陷时，应立即书面通知甲方，甲方应尽快会同设计单位进行处理。乙方须保证施工现场物件整齐，道路畅通。乙方不得擅自转包工程，违者合同作废，已完成工程量结算按实物量75%结付，乙方对其行为所带来的后果负全部责任，甲方对乙方所转包者进行其他事务协商，乙方不得干涉。
4、 乙方必须正确使用、保管、维护甲方提供的各种施工机具，如因乙方原因造成施工机具的损坏或丢失，乙方应赔偿甲方的全部损失。
5、 备料应提前7天以上，材料及半成品材料必须爱护，若造成材料不合理损耗，由乙方负责，造成工期拖延或影响他人进度，由造成者负全责及处罚。
6、 乙方对不属于范围施工的项目应有成品保护意识，如造成其他班组成品损失者应承担相关责任，并赔偿损失。
7、 乙方必须认真执行甲方的《现场管理规定》。发放工人工资应设立付款签收名册，复印件送甲方管理处，并作为向甲方结算进度款的依据。若发生拖欠工人工资、打架斗殴现象，将按现场管理规定严肃处理，如出现严重违规违法行为的，将移交相关部门处理，全部责任由乙方负责，并赔偿由此引起甲方的一切损失。
8、 乙方须及时向甲方送交施工计划、验收资料、竣工验收报告。
第九条 安全施工及工伤：
1、乙方应在开工前与甲方签定安全协议及其负责责任状，并建立健全
建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。
2、乙方应按安全施工有关管理规定，落实安全生产责任制采取严格、科学的安全防护措施，施工管理人员及特殊工种等必须持证上岗，确保施工安全和第三者的安全，承担一切由于自身的人员健康问题和安全生产措施不力或违章所造成事故的责任和产生的费用，并按有关规定接受甲方处罚及赔偿甲方损失。
第十条 工程验收
1、工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、工程竣工前5天由乙方通知甲方初检验收，隐蔽工程应提前1天由乙方通知甲方初检验收，并配合甲方与设计监理作验收工作，如工程内容尚未完成或质量不符合要求的，乙方在甲方所指定的期限内完成后，再报甲方进行验收，直至符合要求为止，由此造成甲方对业主的违约责任由乙方负责。
第十一条 其他工程
有关本工程承包范围外的甲方管理处借点工，技工为 元/日，杂工为 元/日，包含生活费在内。
第十二条 其他约定
1、 为保工程符合验收等级要求，所有建筑细部均按有关规范和“质量防治通病条例”等要求施工，具体按相应方案和细部交底执行。
2、 若因乙方自身管理问题或未能配合现场需要以及质量问题等，甲方有权责令其停工整顿和执罚，甚至作清退场处理。若发生清退场时，其结算最高按实物量的75%结付，甲方也可视情况作部分工程甩项处理，乙方需无条件服从并配合。
3、 如不能按甲方要求进驻工人(在签定合同在甲方通知乙方进场的三天内)，甲方有权划分工程量给第三者承包，由此发生的费用在合同中支付，乙方必须无条件服从。如乙方进场人员远达不到甲方要求，甲方有权让乙方退场，乙方的费用自行承担，已完成的工程量结算按清退场结算方法结算。
4、 甲方接施工用的电源至各楼层，箱后的灯具和线路等均由乙方自理(包料)，并必须满足安全用电规定的要求。乙方如需使用除照明、办公用电以外的电器，必须向甲方提出申请，并由甲方负责安装电表，所需费用由乙方负责;自电表安装之日起，乙方必须在规定时间内，按电表显示实际用电量向甲方交纳电费，逾期每天将按3%计取滞纳金，并由甲方在工程款中直接扣除。
5、 本协议签定后，本工程若单项修改(主材变更不做调整)工作量变更则按超过额量增减结算。按相应定额的工日含量每工日按 元结算调整。
6、 由于政策变化及甲、乙双方以外的原因导致工程停建或缓建，使合同不履行，乙方接到甲方通知后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求撤出施工现场，甲方应为乙方退场提供条件，并支付已完成工程款的80%。
第十三条 争议解决方式
如发生纠纷协商不成时，可向工程所在地仲裁机构申请或按有关法律程序进行解决。
本合同经双方签字后生效，至工程复检保修期满并结清款项后失效，本合同正本两份，双方各执一份，副本两份甲方留用。
甲方：乙方：年月日：
水电安装承包合同15
发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司
承包方（简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一．工程概况
工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）
施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸
范围内所有室内水电安装工程，双包。
结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组
二、乙方进场人数（附名册）
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全
部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
（一）开工日期： 20xx年 月 日
（二）总（日历）工期： 个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。
（二）承包范围：
1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所
有室内的水电安装工程（包工包料）。
2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。
4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 ．开关面板和灯口安装
（三）计价方式：
1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计
价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。
5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。
6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。
7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。
8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。
五、工程要求：
甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。
（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。
5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。
8.保修期为一年。
（二）工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
2、工期延误
（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安
>装完工时水电的预埋也必须完工。
（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；
（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。
（三）成本控制要求
1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。
2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。
4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。
5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
（四）安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。
