标题 | 公路工程施工合同 |
范文 | 公路工程施工合同 在当今不断发展的世界,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编整理的公路工程施工合同(精选20篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。 公路工程施工合同1发包方:____________________________________ 承包方:____________________________________ 依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方将________________公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____________________村农村公路建设项目 1、路基长___公里,路面宽___米,总计整修面积___平方米,中标价________元。 2、路面长___公里,路面沙化宽___米,厚___厘米,总计沙化面积___平方米,中标价______元。 3、铺设涵洞___道,涵洞深___米,中标价_________元。 工程内容:_____________路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。 二、工程承包范围 承包范围:_________________施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式: 合同价款金额合计(大写):_________________________元(人民币)¥:_____万元。 工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务: 1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。 2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的.施工。 4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 五、违约责任: 1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按______元/天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期: 开工日期:________________________年_________月___日 竣工日期:________________________年_________月___日 合同工期总日历天数___天。 七、质量标准 工程质量标准:____________________________________合格。 八、承包人向发包人承诺 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺 按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:________________年_________月___日 合同订立地点:___________________________________ 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:____________________________________(公章) 承包人:____________________________________(公章) 公路工程施工合同2发包方,甲方:__________________ 承包方,乙方:__________________ 第一条 工程概况 1、在甲方的指定地点________________公路,其中 0.5km的新挖里面,新挖有效路面宽度为6米,须用块石铺垫路面,压路机碾压。 2、边沟清理(路边边沟两边计量为一边) 3、手摆片石(平均填坑厚度为0.2米、宽度为1.5米) 4、使用35碎石(用碎石+花泥调平)。 5、乙方必须保证 建设施工及 村道公路硬化工程施工的公路运输通畅。 第二条 承包方式及双方工作职责 1.采用固定单价法双包,即包工、包料。 2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督,负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮,并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。 3.新开挖路段的弃土不得向外及越溪河内倾倒,向外倾倒所导致的经济损失一切由乙方负责。 4.乙方严格按照合同的规定,采用甲方认可的合格材料进场施工,接受甲方代表的监督,并做好安全包围和垃圾清运工作,否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。辆及行人的安全负责。 5.涉及农民占地补偿及附作物的赔偿全部由乙方承担; 地段的`占地及附作物的处理由乙方联系 协调。 第三条 安全施工及工程日期 1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志,对车公平合理,互惠互利的原则,签订毛面公路施工协议;甲乙双方共同达成如下协议: 2.由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。 3.按照村级公共服务和社会管理相关规定,自签订合同之日起至____年_________月___日完工(其中:新开挖路段必须在签订合同后六天内完成)。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误,其完工期限顺延。 第四条 验收及付款方式 甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款,工程总费用为: ______万元整(¥___元);开工一星期后付工程总款的10%,工完验收合格后付总款的80%,余10%在一年后全部付清,保证金1万元,工程完工后退还乙方。 第五条 违约责任 如单方违约,罚工程总款的20%的违约金。 本合同一式二份,经甲、乙双方代表签字之日起生效,同具法律效力。如有未尽事宜,双方协商解决。 发包方:__________________ 承包方:__________________ 法人代表:__________________ 法人代表:__________________ ____年____月____日 公路工程施工合同3建设单位:_______________(以下简称甲方) 施工单位:_______________(以下简称乙方) 签证单位:_______________(以下简称签证方) 为确保工程施工顺利进行,更好地按照公路规范施工,结合本工程的具体情况,明确三方在施工中的权利义务,遵照平等互利的原则,经双方共同协商,同意签订如下合同条款: 一、工程名称:_______________ 二、工程地点:_______________ 三、工程承包范围:_______________ 四、合同依据 1、根据中华人民共和国交通部公路施工规范路面规定执行。 2、根据项目建设主管单位和签证单位提出的有关要求进行施工。 五、承包方式和义务 1、本工程按图纸设计施工,采取包工包料的形式承包给乙方施工,水泥路面___元/公里,砼路面标号C30,总工程量约______公里,以实际实做实收工程量核算总造价,砼路面建设包括: ①18公分厚水泥砼路面层,宽度4.5米; ②10公分厚水泥稳定层,宽5.0米; ③路肩培土,两边宽各75公分; 2、甲方向乙技术交底并提供设计图纸,乙方应派出公路工程技术人员进行技术管理,并按照规范施工,使工程达到部颁公路工程质量检验评定标准合格以上要求。 3、施工过程中甲方应派出人员协调好征地、料场等影响施工、交通、民事纠纷事宜。协助乙方办理用水用电手续,费用乙方自付。提供施工所需取料场及储料场、搅拌站场地,保证乙方免费取料。 六、施工期 1、工程有效施工期120天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。 2、乙方不得以无正当理由的任何方式延长工期或停止施工,否则甲方有权收回剩余工程。在施工中因土地征用、民事纠纷、停水、停电、路桥等:不可预见因素,延误工期,延误一天则顺延一天并给予乙方停工补偿,但必须有甲方或鉴证方的签证。 七、工程技术、质量技术 本工程为路面工程,其技术力量除设计图纸有明确要求外,均按有关施工验收规范进行施工验收。经鉴证单位和甲方代表人员验收认可同意后,才能用于工程中,没有甲方或监理人员的`同意,工程的任何部位均不得覆盖或进行下一道工序施工,否则不予以签证。因自然灾害所影响的路面质量问题,乙方不承担责任。严禁将不合格的材料运行工地,如经发现,甲方有权视情节约予处罚,乙方将不合格的材料运出工地,其费用由乙方自负。 八、安全、环境保护、交通维护 1、乙方应做到安全生产,施工中发生的工伤及事故,甲方不负责,概由乙方负责。 2、施工过程中,乙方应避免用地范围外的任何损失和环境危害。 3、在施工过程中,乙方应注意供电、邮电、通讯等各方面的公共设施的保护。 4、甲方应维护好施工路段的交通安全畅通,如确需封闭交通,应经双方和县交通局批准同意后,方可实施。 5、热水桥、桥梁已经出现裂缝,如因此桥梁而影响安全及停工,则由甲方负担。 九、施工管理及技术管理 1、鉴证单位依照交通部部颁公路工程施工技术规范为依据的各项要求和质量标准检查,合格后进行计量和验收。 2、鉴证单位依照交通部公路工程技术规范为依据的各项要求和标准派监理人员进行管理和技术监理。 3、监理人员有权随时对施工地段的任何部位进行抽检,在抽检中发现的质量问题,乙方无条件进行返工。 4、乙方应提供本工程的所有试验和施工检验资料以及竣工资料。砼路面所需沙石均已定原产地供应,但需经交通部门察看检验认可后均可使用,如不能使用需往外地采购沙石,价格按实际增加. 5、对上述各项检查措施与管理办法,乙方人员不得以任何理由或形式予以拒绝,否则甲方有权将其全部工程收回,并处罚乙方工程造价2%违约金。 十、临时工程和设施、机械设施 在施工中,乙方所需任何临时工程设施(如工棚、材料、仓库等)在预算时包括其他直接费、间接费、税金,乙方不得以任何何理由要求增加。 十一、工程计量与工程款支付 1、工程按进度计量,乙方应按施工要求做好项目所需试验资料和完成工程数量申请上报,甲方根据乙方完成的工程项目,按甲方乡村公路要求评定标准初验合格后才能签证计量支付金额。 2、工程资金来源: 3、工程量按实际完成施工量计算,实做实收。 4、支付办法:乙方开工前甲方付给乙方工程款___元正,工程开工后每浇一公里,甲方付乙方工程款___元,依次类推,工程安成一半甲方应付给乙方人民币___元整,如甲方未按时付款,乙方有权停工。 5、工程完工后,甲方应及时申请有关部门验收,验收合格一个月内应付给乙方总工程款90%,半年内付乙方全部工程款。 6、乙方应在交通部门补助金中预留___元质量保证金。到____年____月____日止全部退回保证金。但因自然灾害出现的问题乙方不负责。乙方到当地税务部门按工程款结算金额纳税后结算,按国家税率征收。 十二、本合同经甲、乙双方充分协商,担保单位认可后达到一致,自愿签订,双方应遵循。 以上合同从签订之日起生效,本合同一式六份,甲、乙双方各执一份,项目负责人、鉴证单位各执一份,存档二份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 公路工程施工合同4发包方:__________________ 承包方:__________________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,公平合理,互惠互利的原则,签订毛面公路施工协议;甲乙双方共同达成如下协议: 第一条工程概况 1.在甲方的指定地点修建2公里长的_______公路。 第二条承包方式及双方工作职责 1.采用固定单价法双包,即包工、包料; 2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督,负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮,并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。 3.乙方严格按照合同的规定,采用甲方认可的合格材料进场施工,接受甲方代表的监督,并做好安全包围和垃圾清运工作,否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。 第三条 安全施工及工程日期 1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志,对车辆及行人的安全负责。 2.由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。 3.按照村级公共服务和社会管理相关规定,自签订合同之日起至____年____月____日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误,其完工期限顺延。 第四条验收及付款方式 甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款,工程总费用为:___元;开工一星期后付工程总款的10%,工完验收合格后付总款的80%,余10%在一年后全部付清,保证金___元,工程完工后退还乙方。 第五条违约责任 如单方违约,罚工程总款的20%的违约金。 本合同一式二份,经甲、乙双方代表签字之日起生效,同具法律效力。如有未尽事宜,双方协商解决。 发包方:______________ 承包方:______________ 日期:_____年____月____日 公路工程施工合同5甲方:____________________________________(以下称甲方) 乙方:____________________________________(身份证)____________________________________(以下称乙方) 为优质、快捷完成__________________工程的施工设计及概(预)算任务,经甲乙双方平等协商,甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方,并达成以下协议: 一、合作项目工程名称 二、工程技术承包范围 2.1场地平整及硬化施工设计。 2.2场平土石方量的计算。 2.3边坡防护施工设计。 2.4浆砌挡土墙施工设计。 2.5场内管网施工设计。 2.6上述项目的工程量及概(预)算编制。 三、合同工期 3.1从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。 3.2双方拟定施工合作时间为8天,即从_________年_____月_________日到_________年_________月_________日。 3.3以上合同工期,包括节假日在内,若因甲方原因造成暂停设计的时间,不包括工程编制时间。 3.4如工期超出1天,乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。 四、工程技术承包费用 4.1施工设计及概预算费:______________________按包干总价(_________元),大写:_________________________元整计费。 4.2工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。 五、双方的一般责任 5.1甲方责任 5.1.1甲方管理单位全称:_________________________被授权对本工程履行甲方义务和权利。 5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1:_______________________地形图全套及电子版,甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实,要求超出规范等,所造成设计不符合现状及工程量不合实际等,均由甲方自行负责。 5.2乙方责任 5.2.1乙方住址全称:__________________________ 5.2.2乙方全权代表姓名:_____________________(身份证号码)。乙方中断换人,乙方应提前2天书面通知甲方,经甲方代表书面同意后方可换人,后任继续承担前任应负的责任和承诺。 5.2.3乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。 5.2.4在8天内,向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。 5.2.5乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。 六、承包费用的支付方式 6.1乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用。 6.2双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时,双方应协商解决,协商不成,双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。 6.4本合同正本两份,甲乙双方各执一份,副本肆份,甲方执肆份,正副本均具有同等法律效力。 甲方(公章):___________________ 乙方(公章):______________________ 法定代表人(签字):_________________________ 法定代表人(签字):_______________________ _________年_______月____日 ________年________月____日 公路工程施工合同6(发包人名称)(以下简称甲方):_________________ (承包人名称)(以下简称乙方):_________________ _______公路建设管理处(为实施(项目名称),已接受河南省__工程有限公司(承包人名称,以下简称承包人)对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第标段由至,长约,主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程,(文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道)。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分: (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)补遗书; (4)投标函及投标函附录; (5)项目专用合同条款; (6)山西省公路行业标准专用合同条款; (7)公路工程专用合同条款; (8)通用合同条款; (9)技术规范; (10)图纸; (11)已标价工程量清单; (12)投标人信用承诺书及目标承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺; (13)根据承诺提供的详细人员、设备清单; (14)施工组织设计安排; (15)农民工工资支付承诺书; (16)其他合同文件。 3.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的.预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:_________________人民币(大写)___元(小写)(__元)。 5.承包人项目经理:_________________。承包人项目总工:_________________。 6.工程质量符合合格标准。 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9.承包人应按照监理人指示开工,工期为225日历天。 10.本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 11.本协议书正本二份、副本陆份,合同双方各执正本一份,副本叁份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。 12.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 甲方(公章):_________________ 乙方(公章):_________________ 法定代表人(签字):_________________ 法定代表人(签字):_________________ _____________年__________月__________日 _____________年__________月__________日 公路工程施工合同7甲方:_____________ 乙方:_____________ 身份证号码 :_____________ 住址:_____________ 根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定,结合村道公路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段公路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。 一、工程名称和地点 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程承包范围及内容 该段路基为泥坯路面,要求路基平整。宽度(4—5)米,涵洞、水沟由甲方负责。削岩、降坡,由乙方负责。降坡坡度能使东风车载重自由上下为原则。 三、承包方式 本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。 四、工程造价 根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币 五、工程施工工期 本合同施工工期为 天,(雨天除外),____年____月____日开工,于____年____月____日竣工。 六、甲、乙双方的权利,义务 1、甲方的主要权力、义务。 (1)甲方的主要权利 派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。 (2)甲方的主要义务 ①甲方接到乙方验收申请后,组织有关人员进行验收. ②负责提供取土料场,弃土料场,负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。 2、乙方的主要权力、义务 (1)乙方的主要权力,开工前按约定领取工程起动款___元,完工后。 (2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。 (3)严格按照施工规范进行施工,保证工程质量。在施工过程中,如有人为阻挡,人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。 (4)制定安全技术措施,承担安全事故所发生的费用。 七、违约责任 本合同签字盖章后生效,双方都要认真履行合同条款,如一方有违约行为,则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价5%的违约金),并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。 八、附则 1、本合同一式2份,合同双方各执一份。 2、合同双方签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。 甲 方:_____________ 乙 方:_____________ ____年____月____日 公路工程施工合同8甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲方将 工程施工任务承包给乙方,为明确双方在施工全过程中的责任、权利、义务,保证工程质量和工期,经双方协商一致同意如下条款: 第一条 工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程投资: 4、工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。 第二条 双方责任 1、甲方: (1)向乙方提供设计文件,进行技术交底。 (2)委派工地监理人员,负责整个施工过程中的质量检查及技术管理。 (3)协助乙方做好与地方的协调工作。 (4)若乙方工程进度严重滞后,甲方有权指定分包或租赁机械,其费用由乙方承担;若乙方工程质量低劣,甲方有权部分或全部终止合同,更换施工队伍。 (5)负责组织阶段质量检查、阶段验收和交(竣)工验收。 2、乙方: (1)服从甲方及监理人员对工程各方面的监督和检查。 (2)做好施工前的各项准备工作,并于开工前七日内向甲方和监理提交开工报告。 (3) 严格按照设计要求进行施工,未经甲方同意不得随意变更设计。 (4) 严格遵守施工技术规范、操作规程和检验报验程序。 (5) 对工程质量负全责,为监理人员无偿提供检测设备、工具和人员。 (6) 不合格工序和出现质量事故必须返工,返工造成的损失和费用,由乙方负担。 (7)认真执行安全生产有关规定,建立安全生产组织、制度和措施,严防各类事故的发生。 (8)负责解决施工中出现的地方事务,办理临时占地、开工场地、竣工场地的清理工作并承担其费用。 (9)准确填写施工原始记录和各种实验报告,按甲方及监理要求及时上报各种报表。 (10)工程竣工后十五日内,按要求整理好竣工文件,报甲方一式三份。 (11)负责完成甲方临时安排的有关工程的`其他事宜。 (12)该项工程不得转包或分包。 第三条 工程质量的目标及奖惩 (1) 严格按照公路工程施工技术规范要求进行施工,达到设计及公路工程质量检验评定标准的各项要求。 (2) 要求工程质量达到合格以上工程验收标准,杜绝不合格工程。 (3)甲方将预留合同价的5%共计人民币___元,作为质量保证金。 (4)施工现场管理混乱、规章制度不健全、工序、工艺不合理的扣除合同价的1%。 (5)工程内业资料不齐全,存在弄虚作假、上报不及时现象的扣除合同价的 。 (6)施工中出现质量事故,无条件返工。 第四条 验收与保养 (1)工序验收由甲方会同有关部门进行,工程全部完工后,乙方按甲方要求提交全部竣工资料,甲方审验合格后,报请有关部门组织交工验收。 (2)工程交工验收合格后,缺陷责任期为一年。缺陷责任期内工程出现任何质量事故,均由乙方负责无偿修复。 第五条 计量与支付 (1) 工程的计量支付:开工报告由相关单位批复,主要机械和主要材料已进场,施工人员到位,由甲方代表与村们监督员签字认可,可支付工程投资的 %,作为工程预付款。 (2) 工程竣工,经验收合格后,总投资扣除预付款及质保金后,全部支付。缺陷责任期满,无任何质量事故,支付剩余质保金。 第六条 附 则 (1) 本合同未尽事宜由双方协商解决。协商结果作为本合同的附件与本合同具有同等效力。 (2)本合同一式四份,双方各执两份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 公路工程施工合同9分包方:_____________ (以下简称甲方) 承包方: _____________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称:_____________ 2、工程地点:_____________ 3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为200米。 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。 5、合同造价:暂定为人民币___元整。 6、工期:合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币___元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算: 8.1.1 按浙江省市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按___元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用200型挖机,挖土机费用按230元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行,要求保证达到合格等级。并达到以下要求: 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差:±10%厚度。 平整度误差:小于10mm。 宽度:不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求; 必须用不小于15吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于5mm。 不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。 道路中线标高允许误差±20mm。 平整度允许偏差:20mm。 宽度允许偏差:100mm。 9.2 材料要求 9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。 9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。 9.3 乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予一定的经济处罚。 9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担。 9.6 路基及道路基层必须碾压密实,否则,由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。 10、安全生产和文明施工: 10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定,施工期间必须认真做好安全管理工作,杜绝重大事故发生。 10.2 施工期间,发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重,甲方每次向乙方收取违约金人民币___元。 10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作,如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏,所产生的一切责任及后果均由乙方承担。 10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。 11、资料管理和竣工结算的.有关规定: 11.1乙方必须按照市政工程规定要求,整理本工程的各项技术资料。 11.2本工程的所有资料必须用A4纸,并用电脑打印。 11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内,乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套,其中一套必须是原件。 11.4自竣工验收合格之日算起30天内,乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。 12、付款办法: 12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价10%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票。 12.2质量保修金按以下规定支付: a) 竣工验收合格之日算起一年后的14天内,甲方向乙方支付全部质量保修金; b) 质量保修金不计利息。 12.3水电费用乙方自理。 13、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 (二) 种方式解决: (一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 13、本工程的质量保修期为一年,自竣工验收合格之日算起,保修期内发生质量事故,乙方接到甲方维修通知后,五天内完成维修工作。否则,甲方有权另请其他施工队伍维修,所有维修款均由乙方承担,甲方可直接从质量保修金中予以扣除。 14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。 15、合同未尽事宜,由双方另行协商确定。 15、本合同一式捌份,甲乙双方各执四份,经双方单位盖章、代表签字后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 公路工程施工合同10发包人(全称):_____________(以下简称甲方) 承包人(全称):_____________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 结构层次: 二、包范围及方式: 1、承包范围: 1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知,施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。 2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; 3).现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量,除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。 2、承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即: 1)冷、热水给水施工的全过程及相关的.工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2)低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 3)低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 4)照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 5)屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 6)消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 7)自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 8)以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 9)施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时); 10)浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象; 11)本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清; 12)施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续; 13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:①机械故障;②停水停电③不可抗拒的气候条件;④设计变更及其它;⑤现场材料整堆。 3、承包方式: 1).本工程采用包工不包料形式承包施工:即包人工、包辅材、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包安全; 2).按设计图纸以及变更图的所有给排水、低压、照明配电、消防工程的建筑面积计算的单价为:______元/m(含各类零星工程在内的平均价格); 3).甲方因工作需要安排的工作无法计算面积时,技术工按计时______元/小时,普工按______元/小时计;乙方不得以各种理由推卸任务,计时工要明确时间、工作内容、人数及实际用工量,当天的时工当天签证,逾期无效。计时工每月结清,但签证单上至少有二位现场管理人员签名; 三、工程质量: 1.乙方必须按图纸设计要求,国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底,精心组织施工。确保安全和工程质量。如因施工质量不符合设计要求和规范规定,甲方有权拒绝验收和不支付工资款。由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责; 2.乙方必须按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。 四、工期要求: 按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。 五、双方职责: A、甲方责任 1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。 2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。 3、配备垂直运输工具—塔吊。 4、负责审核由乙方提供的材料单,及时定量购进各种材料到工地。 5、提供施工用水、电及夜间施工照明。 6、完善外排脚手架及安全防护网。 7、负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。 8、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成返工、返修。 9、按合同约定支付工程进度款。 10、甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。 B.乙方职责: 1、乙方必须根据甲方的施工进度安排,及时配合甲方的施工进度,确保工程按时竣工。如因乙方原因造成工期拖延,影响了施工进度,造成甲方停工、窝工和工期损失,按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行,由乙方负责,在乙方工程款中扣除后支付给甲方。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范,操作规程进行施工,确保工程质量达到合格。 3、协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作; 4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作,自检合格后通知甲方进行复检,而后配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收; 5、乙方必须服从甲方现场管理组织,接受甲方监督等工作; 6、乙方对本分项工程的自控标准 A、按国家现行《电气工程施工质量验收规范》、《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定,防雷工程施工质量标准符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》保证本分项工程质量在合格以上; B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。 7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业,必须安全生产。由于不注意安全生产所引至的一切工伤事故,均由乙方当事人自行负责; 8、乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作,签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管; 9、乙方必须保证本分项工程质量。按图纸设计要求、设计变更通知施工,服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工; 10、乙方所承包工程质量,不符合验收标准,或由本身技术不过硬所造成的返工,其工、机、料等费用、影响本工程的进度,其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿; 11、乙方无条件服从甲方安排,在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场,根据本工程生产、进度要求,必须24小时连续加班作业,并随叫随到,进行开工作业。乙方若因作业人员减少或有意不开工,甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理; 12、乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监督本班组工作; 13、文明施工要求: A、根据甲方与建设单位签订的合同,乙方必须协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作; B、施工场地必须整洁,施工材料必须堆放整齐,绝不能零散。施工现场无任何散落物品,捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便,用完后剩料及时规类堆放。 14、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费,乙方不但要每分项工程工完场清,而且班后场清,工具、材料堆放整齐,违章时当事人及乙方进行处罚; 15、乙方必须做好工序交接工作,必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。若发现无人跟班现象,每次扣罚500元; 16、乙方进入施工区域后,不能进行违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证(当地派出所允发证件)等一切有关证件,非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必须佩带工牌,违者罚款50元/次; 17、乙方工人及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容; 16、施工过程中,负责施工质量、工期自查自检,编制施工日志,并对已完工的各分项工程进行质量复查; 18、在施工过程中,如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报,不得擅自更改设计,未经允许不得随意进行材料代换; 19、配合甲方做好取样送检工作; 20、密切配合其他班组交叉流水作业,不得故意刁难; 21、验收前做好成品的保护工作,损坏翻修费用由乙方负责; 22、乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的,必须及时报送进离工地工人名单给甲方,费用占总工程造价的0.5%,在工程进度款支付至95%时扣除,按甲方已定保险标准执行; 23、施工过程中,本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方自负。 六、付款方法: 1、乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的%支付给乙方,所承包工程完工后甲方应按完成工程量的%支付给乙方,余%待工程全面竣工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐,验收合格后三个月一次性付清给乙方。 2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,乙方将自动退场。 七、工程变更 1、如有设计变更,技术更改,造成工程量增减,乙方必需以现场签证单的形式及时报项目部审核,经审批签字、盖章生效。 2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。 3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料,停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期延缓签证。 八、保修责任: 保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另请人保修,费用在保质金中扣除。 九、奖罚制度: 1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩带工作卡,戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将按甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。 2、本工程的施工质量必须要达合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,合格才验收. 3、主要材料表为依据,合理、有计划使用材料,不得随意裁剪各种型号、规格管材,造成超定额标准浪费材料,违者视情节轻重进行处罚,每次罚款1000元以上。 5、文明施工,使用材料、设备要统一堆放,有计划使用,不得随便乱放、弃置,违者一经发现每次罚款500元。 7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。 8、工程施工完成后经甲方核定主材总损耗量大于%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负,节约部分(标准总损耗量为%)按实际节约材料费的%奖励乙方。 9、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人,违者每次罚款500-2000元,情节严重者扭送公安机关处理。 11、有进度延误现象或工程安装质量存在问题时,由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款,并在当次进度款支付时扣除。 以上乙方职责,如有违反,甲方有权对乙方作出适当的罚款警告,而且甲方将有权终止乙方继续施工。乙方立即自动清退现场,乙方所做工作不给予结算,并向乙方追索由此引致的一切经济损失。 十、争议处理: 1、在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,任何一方均可提交东莞市仲裁委员会作最终仲裁。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外,双方都应继续履行合同,保持正常施工。 十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 公路工程施工合同11甲方:_____________ 乙方:_____________ 为了促进社会经济发展,搞活商品流通,繁荣城乡经济,加强两个文明建设,实施_______公路大会战战略任务。经甲方按要求研究决定,将村道路承包给乙方建设,经甲、乙双方就该道路建设中的相关事宜达成一致意见后,特签定此承包合同书: 一、工程范围: __________________________ 二、建设标准: 按中交部《公路工程建设标准》 1、路面结构为:路基宽度为5.5米,填方边坡为1:1.5,挖方土质边坡为1:1,页岩地段为1:0.5,次坚石地段为1:0.25,必须达到交通局的压实度。底层为厘米厚,4.7米宽,二灰碎石配比为:石灰、煤灰、碎石=8:12:80,单灰砂炻石配比为:石灰:砂炻石=8:92,面层为厘米厚,宽度为米,水泥混凝土参考配比为:水泥:砂:碎石:水=100:152:323:43. 2、水沟:沟深50厘米,沟底宽50厘米,沟口宽100厘米,保证水系畅通。 3、路肩:两边用泥土进行培土,宽度为每边50厘米,保证路面宽度并碾压密实,。按设计施工图纸进行施工。 三、质量要求: 在施工过程中,乙方必须听从县交通局质量技术员的指导,必须接受村级质量领导小组的监督,一切按《农村公路设计和施工技术规范》进行施工,材料按交通局规定送检并合格。 四、工期: 从签定合同之日起至___年___月___日止,若延误工期,按总造价扣百分之五。 五、工程款交付: 按设计每道工序完工并经县交通局质量检查合格后,甲方按实际工程进度的________%付给乙方。工程款分 六、工程造价: 本项目工程属双包工程,工程总造价为人民币________万元。 七、安全责任: 乙方在施工过程中,要有醒目的公示牌、安全标志牌,若发生一切工伤、安全事故概由乙方负责,甲方无任何责任,也不支付任何费用。 八、工程质量缺陷责任期: 本工程质量责任期为1年,在质量责任期内,因乙方原因造成工程质量问题,由乙方无偿修复。 九、工程未尽事宜: 十、本合同签订之日生效,该合同一式三份,甲、乙双方各一份,违约按合同法执行。 甲方代表:_____________ 乙方代表:_____________ 乡签章:_____________ ______年____月____日 公路工程施工合同12甲方:____________ 乙方:__________工程队 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。为确保______公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议: 一、公路建设路线及工期要求: 1、公路建设路线为____________________。 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。 二、公路建设的内容: 公路路基开挖工程。 三、公路建设技术要求: 1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。 2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大______不得大于10%,______长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。 3、土质边坡按1:0.5-1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。 四、工程验收及付款方式: 1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。 2、工程承包经费为每公里2.75万元,乙方进场并完成500米的路基开挖后,甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工,经乡人民政府组织相关部门验收合格后,一次性付清工程款。 五、施工安全责任: 乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施,按照安全操作规程施工,达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故,造成的一切后果由乙方自负,甲方概不负责。 六、双方的权利、责任和义务: 1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位,未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒绝支付费用,所发生的一切费用由乙方自行承担。 2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作,如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的,从第3天算起,每天按1000元计支付乙方的误工费。 3、在施工过程中,乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。 4、甲方必须派员协助乙方进行施工。 七、违约处理: 1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。 2、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,支付违约金________元,赔偿因其违约给甲方造成的损失。 3、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 4、因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前___天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。 八、争议解决: 甲乙双方因合同发生争议,向___________的单位或人员要求调解;调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。 九、合同份数: 本合同一式_____份,甲乙双方各执___份,自双方签字之日生效。 甲方:代表:________年____月____日 乙方:代表:________年____月____日 公路工程施工合同13甲方:____________ 乙方:____________ 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于________年____月____日委托____市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据 (1)施工图设计文件; (2)《公路工程质量检验评定标准》; (3)《公路工程施工监理规范》; (4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 (1)按合同规定支付试验检测费用。 (2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 (3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 (1)严格按照有关技术规范进行试验。 (2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期________年____月____日至________年____月____日。 (3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式____份。 (4)自行负责试验检测人员及设备安全。 (5)检测报告应客观反映施工水平。 (6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 (1)检测费用由甲方支付。 (2)检测费用包干价____万元(大写:____万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。 (3)支付方式:此费用分三次进行支付。 第一次,协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整); 第二次,本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整); 第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元(大写:____万元整)。 6、违约责任 (1)违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任。 (2)违反本合同第4条约定,乙方承担违约责任。 7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的,双方商定,采用以下方式解决:本合同所发生任何争议,申请地方仲裁委员会仲裁。 8、其他 (1)未尽事宜,双方协商解决。 (2)本合同一式____份,甲、乙双方各执___份,经双方签字盖章后生效;报告交付验收,结清试验检测费用后,本合同自行终止失效。 甲方:____________ ________年____月____日 乙方:____________ ________年____月____日 公路工程施工合同14发包人:____________ (以下简称甲方) 承包人:____________ (以下简称乙方) 经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1、 工程名称:归西村混凝土道路 2、 工程地点:归村西村 3、 承包范围:350米混凝土道路 4、 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、 合同价款:合同总价款15万元。 二、 技术要求 1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面,宽3.5米。 2、 18cm厚3:7灰土垫层。 三、 施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。 2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。 四、 双方权利和义务 1、发包人主要工作:负责场地三通一平; 2、承包人主要工作:负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。 五、工程价款的支付 工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 甲方:____________ 乙方:____________ ____年____月____日 公路工程施工合同15甲方:___________ 代表人:___________ 乙方:___________ 代表人:___________ 经甲乙双方协商,甲方村内路面由乙方进行施工硬化,乙方施工队以每立方米330元承包,初步预算工程量为__立方米,根据以上工程数量和双方协商,本合同预算价为万,乙方愿以元承包。现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下: 一、修路要求 1、工期要求:从__年__月__号开工,__月__号完工,工期为_天。 2、尺寸要求:路面庄外宽度3。5米,厚度18公分;庄内宽2。5米,厚度15公分。 3、材料要求:水泥需用国标,石子为机制石子,沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁,比例合理。 4、质量要求:水泥路面外观要求平整密实不积水,不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。 5、实时切缝:每隔4——5米切一道,深度3——4厘米,宽3——8毫米。 6、工程量以路中线实测实量延长米为准。 二、甲方责任 1。监督检查全过程、技术规格与质量。 2。对违规和影响质量的行为,采取果断的处理手段。 3。负责协调道路两旁农户的工作。 三、乙方责任 1。负责备料,并组织施工设备,自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活,保养,防雨等所需品)。 2。自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。 3。负责操作规程,把握质量标准 4。负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责,包括机械,车辆,人身等)。 5。负责材料费及人工费的垫付,并及时给付人工工资。 6。接受甲方监督检查和处置决定。因乙方盲目蛮干;只求进度不按操作规范施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。 7。修路期间负责道路养护。 四、付款方式 工程竣工由有关部门验收合格下拨工程款后,甲方在20_年12月31日前全额付给乙方施工费。如到期未付按信用社贷款利息付给乙方。 以上协议双方共同协定,签字生效,任何一方无权随意变更。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 本合同一式三份,甲乙双方各持一份存档一份。 甲方(签章):___________ 乙方(签章):___________ 法定代表人(签字):___________ 授权委托人(签字):___________ __年__月__日 公路工程施工合同16甲方:_________________ 乙方:_________________ 根据实际情况,在平等协商,自愿互谅的基础上,本于诚信,甲乙双方达成如下协议: 第一、甲乙双方同意解除__________年______月______日签订的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。 第二:_________________甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。 第三:_________________鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的,甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。 第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利,在本协议生效后,如果任何一方不履行本协议约定的义务,另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中,本协议将不利于违约方的解释。 第五、未尽事宜双方协商解决。 甲方:_________________(盖章) 代表人:_________________(盖章) 乙方:_________________(盖章) 代表人:_________________(盖章) 日期:_____年_____月____日 公路工程施工合同17甲方: ______________(以下简称甲方) 乙方:______________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》,为明确甲、乙双方责任,经甲、乙双方共同商定,就 公路维修工程项目,达成如下协议: 一、施工里程: 二、主要工程数量: 1、 浆砌挡土墙 2、 路基填心 3、 清运塌方 挡土墙尺寸;根据现场实际确定并结合挡土墙通用图。 三、工程费: 1、浆砌挡土墙单价____元/m 2、路基填心单价____元/m 3、清运塌方单价____元/m 工程总金额按实际发生计量。 四、工程质量要求:按公路工程技术规范进行施工验收。 要求本工程项目: 1、保证工程施工各工序合格。 2、保证工程竣工验收合格率为100%,在施工中,甲方施工人员发现乙方偷工减料、质量不符合要求时,甲方有权要求乙方无条件及时返工或补救,直到符合要求。返工所造成的一切损失,均由乙方自行承担。 五、工程费用支付:甲方按乙方的施工进度支付工程费,工程完工后支付整个费用,乙方凭税票结帐。 六、安全责任:乙方在施工过程中所发生的一切安全事故及损失,均由乙方负责,甲方不承担任何责任。 七、施工期限: 八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 公路工程施工合同18甲方:______________ (以下简称甲方) 乙方:______________(以下简称乙方) 乙方承包甲方 大灵线岳门湾段路面大修 工程,总承包金甲、乙双方共同签署本合同,并履行各方的权利和义务。 一、合同内容、工程质量和工期要求 1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务,其主要工程项目见工程量清单所列内容。 2、工程质量:工程交工验收应达到合格工程标准。 3、合同期限 (1)、乙方必须于_____年____月____日前开工,_____年____月____日前全部完工。合同工期为日历工期,包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因,经书面签证,工期可顺延,但不再同意追补投资。 (2)、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验合格,监理工程师签字之日期起计算,工程在一年内发生损害,经分析损害原因,如由施工质量而造成的,乙方应对此承担责任(包括经济责任)。 二、合同造价 ___元整,(其中人工费____________元,材料费__________元,机械费 __________元),此次按单价合同管理执行。 三、工程施工 1、乙方应严格按甲方提供和指定的设计文件、施工图纸、技术管理制度、施工规范、操作规程及设计要求组织施工,保证工程质量和工期。 2、乙方应使用符合规范要求的原材料,在施工中如发现乙方使用不合格的原材料,甲方有权制止其使用,并要求清运出场,由此所发生的费用由乙方自理。 3、施工所需的一切机械设备均由乙方自备,其性能应符合工程质量标准的要求 ,否则甲方有权要求其停止使用和更换设备。 4、在甲方交给乙方的图纸和设计文件中,若有错误和矛盾之处,乙方应及时按变更设计程序书面报告,甲方确认后给予书面签证。否则由此引起的后果由乙方负责。 5、乙方应作到文明施工,规范管理。施工机械、工程原材料摆放有序,竣工后应及时清理现场。 6、乙方在施工中,每道工序完成后都应得到甲方现场管理人员的认可后,再进行下道工序。否则,对于不合格工程甲方有权令其返工,由此所发生的费用由乙方负责。 四、工程结算与付款 工程交工验收达到合格工程时,工程付款按实际完成工程量最后一次性付清。 五、附则 1、在施工中乙方应做好施工安全保障工作以及施工人员的安全教育,施工现场要设置相应符合GB5768-1999《道路交通标志和标线》的标志,确保施工安全。如因标志设置不全或不符合国标而发生的安全等纠纷,由乙方负全责。 2、本合同正本一式三份,甲方两份,乙方一份,签章生效。 3、本合同自签字之日起生效,工程完工后,经验收无缺陷或缺陷已修复,且甲方支付完全部工程款,合同终止。 4、工程量清单附后。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 公路工程施工合同19甲方:_____ 乙方:_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,现由人民政府(下称发包人)和另一方(下称承包人)公司于________年____月____日共同达成并签订本协议如下: 一、工程概况 工程名称:村通村水泥路 工程地点:_____村 二、工程承包范围 承包范围:错车道面层、路面混泥土、公路安全设施,具体数量见工程量清单。 三、合同工期 开工日期:合同签订后具备开工条件凭开工通知经批准后开工 竣工日期:________年____月____日 四、质量标准 程质量标准:按《公路工程质量检验评定标准》为合格工程。 五、合同价款 本合同价款根据简易施工图设计及工程量清单所列数量和单价计算。严格按设计和工程量清单所列数量进行施工。未经发包人及交通主管部门签字同意,不得随意变更和增加工程数量。否则由此增加的工程造价不予认可。 工程价款:人民币_____元大写:_____(人民币) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括 1、本合同协议书。 2、标准、规范及有关技术文件。 3、简易设计图纸。 4、工程量清单。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议,由上级工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 3、检查和返工:承包人应认真按照标准、规范和图纸要求及合同内容施工,随时接受发包人的检查、检验,为检查检验提供便利条件。工程质量达不到标准的部分,承包人应拆除和重新组织施工,直到符合工程质量标准。因承包人原因达不到规定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。 九、安全施工 1、安全施工与检查:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在公路建设过程中出现的一切安全事故由承包人承担。 2、事故处理:发生一切伤、残、亡及其它安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由工程承包方承担发生的一切费用。 十、支付 本工程不预付工程款,承包人在完成合同工程量的_____%后支付 第一次工程款,支付金额为合同工程价款的_____%。其余工程款按交通局相关文件拨付。 支付程序为:村理财小组核实村三委核实镇分管领导审核镇长审批。 十一、工程变更 1、施工中发包人需对原工程进行变更,应提前_______以书面形式向承包人发出变更通知。 2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。 3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包方同意,报乡镇政府____县交通局审批。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人有关损失,延误的工期不予顺延。 4、确定变更价款。合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款,合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出变更的价格,经发包方同意后执行。经发包方同意增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。 十二、竣(交)工验收与结算 1、通村公路的交竣工验收合并进行。承包人完成合同约定的内容后,且具备竣(交)工验收条件,承包人按现行国家工程竣(交)工验收及____县通村公路竣(交)工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣(交)工验收申请,由县交通局以乡镇为单位,会同乡镇人民政府、村委会、设计单位、施工单位、监督单位、接养单位等部门分批打捆验收。 2、工程竣(交)工验收报告合格后,双方按照协议约定的合同价款进行工程竣工结算。 3、在镇政府交纳的15万元履约和民工保证金,待工程工程竣(交)工验收合格和民工工资支付完毕后方可退回。 十三、质量保修 1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程质量在保修期内承担质量保修责任。 2、工程质量保修期为两年。 3、工程质量保证金按合同总金额的10%扣留,不计息,两年质量保修期满后,经竣工验收合格一次性付清。 十四、其它 1、如承包人不按设计施工图预算和合同约定,按时、按质、按量施工,发包人有权无条件终止合同,产生的损失由承包人承担。 2、承包人不得将其承包的全部工程转包给别人,也不得将其承包的工程肢解后以分包的名义分别转包给别人。 十五、合同生效与终止 1、双方在协议书中签字后生效。 2、发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。 3、本合同一式六份,发包人、承包人、项目村委会、县交通局、县发展改革局各一份。 发包人:_____ 法定代表人:_____ 承包方:_____ 公路工程施工合同20甲方:_____(以下简称甲方) 乙方:_____(以下简称乙方) 经县交通局等相关部门批准同意,我镇于________年____月____日组织相关部门在石屯镇政府会议室对我镇打岩村弄乱公路改、扩建工程进行公开邀标,现确定你方中标,为了使该工程施工顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》的有关条款,经甲、乙双方共同协商,订立以下合同条款,双方共同遵守。 一、项目名称:_____________________ 二、建设地点:______________ 三、工程内容 公路全长约6公里。路基、排水沟、涵洞、路面、铺砂、碾压、里程碑等。 四、质量要求 1、路基:路基有效宽度6.5米(不含排水沟),石方地段排水沟为0.3米0.3米,土方地段0.5米0.5米,最大纵坡9%,回头弯半径15米以上;特殊路段经甲方同意可以按4.5米加错车道的规格建设。使用风化砂石。过水路面至少6.5米宽,7米长,200混凝土。 3、路面:全程铺砂,宽3.5米,厚0.08米,全程碾压。 4、里程碑:按甲方指定规格制作,并按甲方指定点安放。 五、工期 该工程要求________年____月____日动工,________年____月____日完工。 六、承包价格 合同签订前,乙方必须交10%的合同履约保证金,工程采取包工包料的形式一次总承包,总价359680万元。结算时每公里5.99万元,不足的每公里减5.99万元,公路里程不能超过6公里。 七、付款办法 根据施工进度,由甲方现场技术人员签字,工程负责人签,再经法人签字生效,支付资金不得超出完成工程量的70%,待工程验收合格后付至95%,并按规定留足5%的质量保证金。 2、甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。 3、土地征用,房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。 4、工程竣工,甲方及时组织综合验收。 (二)、乙方的责任和义务 1、乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工,并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务,向甲方提交工程成果及竣工文字图片等材料否则,出现矛盾和责任事故由乙方自负。 4、工程质量事故及施工安全事故责任由乙方全部承担。 5、乙方负责按照有关技术规范进行施工,并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。 6、除不可抗拒自然灾害以外,乙方责任工程质量,确保顺利通过验收。 7、乙方必须严守信誉,确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工,甲方有权终止合同,不收破方,不结尾款。 8、工程竣工及时向甲方申请收验。 9、所产生一切费用由乙方承担。 九、安全责任 乙方必须按照安全操作规程进行施工(安全合同另订),并严格执行安全合同。 十、违约责任 1、因工程质量问题造成经济损失的,由乙方全部承担责任。 2、抓紧施工,按合同日期保质保量完成任务,每超期_______,扣减工程合同价的5%,照此类推。 3、因验收不合格需返工的,由乙方承担全部责任。 4、因乙方不遵守合同,甲方有权终止合同,立即更换工程施工队伍,工程所造成的损失由乙方负全部责任。甲方不收破方。合同履约保证金不退。 十一、未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。 本合同甲、乙双方必须共同遵守,否则按《中华人民共和国合同法》的有关条款追究其相应责任。 本合同一式五份,甲、乙方双各执一份,有关部门各一份,本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方:_____ 乙方:_____ ________年____月____日 法定代表人:_____ ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。