标题 | 建筑施工工程合同 |
范文 | 建筑施工工程合同模板 随着广大人民群众法律意识的普遍提高,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家收集的建筑施工工程合同模板,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 发包方(建设单位): 承包方(施工单位): 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围:一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理,包工包料,(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格:复合硅酸盐水泥32.5,335.00元/吨 四、规格及工程量:水泥标号:32.5级。总桩数约1252棵,设计桩长6.5米(含桩头),桩径500㎜,总进尺约10000米 五、工程造价:约29万元 1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米,大写:(最终结算按实际工 程量计算,设计变更、工程签证等一并进入结算)。 2、税金另加0.99元/米 六、工程质量等级:合格。 七、施工工期: 本工程有效工期25天,暂定于自 年 月 日开工, 八、施工期间如遇下列情况,经发包方现场代表及监理方签证后,工期顺延:不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。 九、工程师职责 9.1发包方派驻的工程师 姓名: 职务: 职权:负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系,报经建设单位负责人同意,审批现场签证,参加分部工程验收。 9.2监理单位委派的工程师 姓名: 职务: 发包方委托的职权:负责该工程的工期、质量及安全管理,在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。 十、双方的主要责任 (一)、发包方的责任: 1、办理正式工程和临时设施范围内的.土地征用、租用,办理施工许可证和占道许可证等。 2、负责开工前施工场地的"三通一平"工作,提供地下管网资料,处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。 3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。 4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审,按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份,并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。 5、按协议条款的规定及时拨付工程款。 6、承担本工程的桩基检测费用为: (二)、承包方责任 1、按双方确定的分工范围,做好材料的采购、供应和管理,并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场,做好施工前的各种准备工作。 2、严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同约定的时间进行施工,确保按时竣工和移交。 3、按照国家有关规定提供竣工验收资料,参加竣工验收,办理竣工结算。 4、在开工前3天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。 5、做好建筑物的定位验线工作,及时上报施工资料。 6、施工中严格按照国家有关安全操作规程施工,并保证安全文明施工。 十一、工程结算与工程款拨付 1、本工程竣工结算按中标价加签证方式结算。变更签证部分根据双方现场设计变更签证的工程量按照综合单价计算。 2、工程款拨付:按照合同通用条款的要求,双方签定合同后分期付款: (1)设备进场拨付至工程总价款的50% (2)桩基检测达到设计要求后10日内拨付全部工程款。 十二、工程质量和验收标准 1、承包方严格按照施工图及相关说明、国家现行建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻现场代表的监督。 2、竣工工程验收,以国家现行《工程施工及验收规范》、施工图纸及说明、施工技术文件为依据。 3、工程竣工后,工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收手续。 4、双方对工程质量有争议的,请东营港经济开发区质量监督部门勘验鉴定。 5、工程竣工验收合格后发包方方可使用。 十三、工程保修期从开始强夯施工时至夯后基础竣工验收合格终止。 十四、违约责任 一、发包方责任 1、 工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿承包方为此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料的损失。 2、发包方未按合同规定拨付工程款,造成承包方的停工、窝工损失由发包方承担。 3、工程竣工验收合格并双方结算完后,应按合同约定付清工程款,如不能按时付款时,每日向承包方偿付拖欠工程款额万分之五的违约金。 4、工程未经验收,提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。 (二)、承包方责任 1、因施工造成的质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工,并赔偿发包方为此而增加的工程费用。 2、工程未按合同规定工期竣工,每拖延一天,向发包方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。 十五、争议的解决方式 如双方就本合同在履行期间发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成时向东营市人民法院起诉。 十六、本合同双方签字盖章后生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 十七、本合同一式6份,其中发包方3份,承包方3份。 十八、补充条款 1、场地电源.变压器必须按规定接到施工现场50米处 2、强夯施工前按施工方要求由发包方开挖排水沟并承担费用。 3、由建设方定位放线(建设方.监理方.施工方)验线核实.签字方可施工。 4、工农关系由建设方处理并承担费用。 5、《试夯》,如有设计图纸变更,所造成强夯施工桩延误,设备进出场费用由建设方承担 6、设备进场前,先签订施工合同,设备进场时支付施工方工程总造价的50%的工程款。 本合同执行过程中如发生未尽事宜,双方应及时协商解决,方协商一致的,签定补充协议,补充协议为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。 发包方:(盖章) 承包方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日 委托代理人: 年 月 日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。