标题 | 工人劳务合同 |
范文 | 工人劳务合同模板 在人们愈发重视契约的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编帮大家整理的工人劳务合同模板,仅供参考,大家一起来看看吧。 工人劳务合同1单位(甲方): 住址: 法人代表: 工人(乙方): 年龄: 现住址: 甲方因生产需要,计划招用乙方为临时工,根据有关《民法通则》《劳动法》的相关规定,经双方协商同意,自愿订立本合同,并共同遵守如下条款。 一、合同期限 本合同自________年_______月_______日起至________年_______月_______日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方因生产需要,打算继续留用乙方,经乙方同意,双方可以续订合同。 二、工作任务 甲方根据工作需要,安排乙方在_________岗位,承担_________临时工作任务。在合同期内甲方因调整工作任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。 三、劳动时间与劳动报酬 1、劳动时间:甲方实行每周______日,每日______小时工作制。严格控制加班加点,确因工作需要加班加点的,应控制每日加班不超过_________小时,每月加班不超过_________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。 2、劳务费:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_________元,每月_________元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费_________元/次。 3、在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费_________元。 四、劳动保护、保险福利待遇 甲乙双方约定,甲方为乙方购买_________意外伤害保险卡,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。 五、劳动纪律 1、按时上下班,不得迟到早退。 2、严格遵守操作规程,保证生产。 3、听从指挥,服从调动。 4、保质保量完成任务,不得投机取巧。 六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职 1、甲方因转产,调整生产项目或者由于情况变化,经乙方同意,可以变更合同的相关内容。 2、合同期满后即终止执行,并办理终止合同手续。如工作需要,甲方继续招用乙方,需要经乙方同意,并经劳动部门批准,双方重新签订合同。 3、有下列情形之一的,可以解除劳动合同: (1)双方一致同意的; (2)乙方培训(熟练)期满,不符合录用条件或乙方不愿意供职的; (3)乙方非因工负伤,治疗终结仍不能复工的。 七、违约责任 1、甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额为___________元。 2、乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方未经甲方同意离职的,须赔偿甲方_________元,否则甲方不予办理离职手续。 八、争议处理 合同履行中如发生争议,双方应本着互谅互让的原则协商解决,调解无效,甲乙双方协商一致选择:_________种解决方式。 1、按企业劳动争议处理有关规定,向_________法院提起诉讼。 2、向当地人民法院起诉。 九、附则 1、本合同自双方签字后生效,一式_________份,甲乙双方各持_________份,涂改或未经合法授权代签无效。 2、本合同自双方签订之日起,任何一方不得擅自修改或变更。 3、本合同未尽事宜,须经双方协商。 甲方: 代表人: 联系方式: 合同履行地: 签订时间:________年_______月_______日 乙方: 负责人: 联系方式: 合同履行地: 签订时间:________年_______月_______日 工人劳务合同2甲方:__________________________ 立合同单位:____________________ 乙方:__________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任,经双方协商,达成如下协议。 一、工程地址 __________________________。 二、工程名称 __________________________。 三、承包范围 __________________________。 四、工程工期 1、甲方确定的进度计划要求工期。施工过程中,乙方必须严格按甲方制定的施工进度计划,确保各节点计划的完成;如乙方未按节点完成形象计划,任何节点每延期___天罚款_____元,且不得影响下一节点的完成时间。 2、如由于甲方的原因,工期可以延续,但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。 3、如乙方在施工过程中单方面停工,第___天以_____元罚款,第___天以_____元罚款;连续停工___天者(含___天)请退出现场,验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用,工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方承担。 五、工程质量 1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》、江苏省颁发的有关工程质量规定,及业主有关质量规定。 2、分项工程质量评定等级必须达到优良。如达不到合格以上等。费用)另增加每吨___元进度费,年底结清。 5、工程交付使用___年内结清。 十一、本合同中未尽事宜,甲乙双方协商解决。 十二、本工程甲乙双方如因合同原因发生纠纷,由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶,无条件服从。如乙方违约,违约金___万元,另外按所生产的工作量的___%结算。 十三、本协议___式___份,甲乙双方各执___份。双方签字(盖章)后生效,工程完工,尾款付清后自动失效。 甲方(盖章):___________乙方:___________ 代表人(签字):_________身份证号码:____________________ _____年___月___日_____年___月___日 工人劳务合同3甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:________________________; 2、工程地点:________________________; 3、承包内容:________________________; 4、承包范围:________________________; 5、承包方式:________________________; 6、质量要求:________________________; 7、工期要求:________________________。 二、甲方工作 1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作 1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的.成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。 3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。 六、关于价款和结算的约定 1、双方商定本工程合同承包价格________________元(人民币) 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式: a、开工后_____日内,甲方付款_______%元作为乙方的前期进场费。 b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款_______%元 c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款_______%元。 d、竣工验收合格后,甲方付款_______%元。 e、余款_______%元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定 1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。 3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。 八、关于安全生产的约定 1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。 3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 九、关于违约责任的约定 1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金_______元。 3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。 本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章):___________________________ 乙方(签章):___________________________ _______________年_________月__________日 _______________年_________月________日 工人劳务合同4用人单位名称(以下简称甲方): 法定代表人: 电话号码: 建筑工人姓名(以下简称乙方): 居民身份证号: 电话号码: 甲乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,就劳务合作一事达成一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。 一、基本情况 乙方自身的身体状况:是否患有下列疾病(如有请在“□”内打“√”):□高血压□心脏病□癫痫□贫血病□痴呆症□其他传染性疾病;除上述以外的其他疾病________。 二、合同期限 甲、乙双方同意按以下第_____种方式确定本合同期限: 1、本合同为年期限劳动合同。本合同于_____年_____月_____日生效,本合同于_____年_____月_____日终止。 2、以完成一定的工作为期限:从_____年_____月_____日起至工作任务完成时止,并以完成工作任务为标志。 三、工作岗位和工时制度 (一)乙方同意根据甲方工作需要,担任__________________岗位(工种)工作。 (二)甲乙双方协商按以下第________条工时制度执行。 1、执行标准工时制的,乙方每日工作时间8小时,每周工作40小时。 2、执行综合计算工时工作制的,乙方平均每天工作时间不超过8小时,平均每周工作不超过40小时。 3、执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。 四、劳务报酬 劳务费_______________元整(_________元)/月;每月______号,现金支付。 五、甲方责任 (一)甲方必须按国家的劳动法进行用工,不得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其它违反国家法律法规的手段强迫工作劳动。 (二)甲方必须按时发放工资,按有关规定制作工资表,乙方签字领取,并作为领取工资的凭据。 (三)甲方为乙方提供必要的生活条件和劳动条件,符合质量要求的劳动工具和个人安全防护用品。 (四)甲方应建立健全施工现场的生产工艺流程、操作规程和劳动安全卫生等相关制度以指导乙方开展工作。 (五)甲方负责按规定对乙方进行劳动安全(包括三级教育、岗前教育、班前教育和定期教育等)、职业道德、业务技术、劳动纪律和规章制度等的教育。 (六)甲方根据生产经营需要,依法制定规章制度和劳动纪律并教育乙方。乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度,甲方可根据规章制度作出相应处理。 (七)甲方应根据有关规定,为乙方办理相应证件(如“平安卡”、职业资格证、暂住证等)。 (八)甲方不得要求乙方违反有关规定或标准进行施工作业。 (九)履行其他法律法规以及上级管理部门的有关规定。 六、乙方责任 (一)服从甲方以及各监管部门的管理,遵守公司安全、质量、职业健康、操作规程、工作规范和环境卫生等各项规章制度。 (二)服从甲方日常工作的管理及安排,按质按量完成各项工作,并达到相关质量及文明施工的要求。 (三)按照国家有关的法律法规以及公司质量安全管理的要求进行工作,可拒绝甲方违反有关规定或标准指挥的作业。 (四)乙方应爱护甲方的财物,合理使用作业所需的材料,按要求做好甲方提供工具的保管以及施工现场成品的保护。 (五)积极参加甲方组织的各种培训教育活动,提高自身素质。 (六)自觉遵守有关的治安管理条例的要求,不与现场管理人员和其他作业人员发生争执、打骂。 (七)乙方须如实提供自己的身体状况(尤其患病情况)、年龄、婚育状况等基本情况供甲方用工或岗位调动时考虑。 (八)乙方按甲方要求进入施工现场作业时,不得携带禁止进入施工现场的亲属和无关人员进入。 (九)乙方应自觉正确使用甲方提供的安全防护用品,当发现安全防护用品不符合使用要求时应立即向甲方提出更换申请。 (十)乙方在自我感觉不适时(如身体患病等情况),应主动报知现场管理人员,不得进入施工现场。 七、劳动合同的变更、解除、终止 (一)经甲、乙双方协商一致,可以变更本合同的相关内容或者解除本合同。 (二)变更劳动合同,双方应当签订《变更劳动合同协议书》。 (三)符合下列条件之一的,本合同即告终止(有固定期限的合同除外): 1、本合同所约定的工作任务已经完成; 2、___________________________________; 3、___________________________________。 八、违反本合同的责任 (一)甲方有下列情况之一的,应当承担违约责任: 1、违反法律、法规规定,单方面解除本合同的; 2、___________________________________; 3、___________________________________。 (二)乙方有下列情况之一的,应当承担违约责任: 1、未按规定,单方面解除本合同或者不履行本合同的; 2、___________________________________; 3、___________________________________。 (三)双方同意以下列方式承担违约责任: 1、违约金。一方违约,应当支付违约金______元; 2、赔偿金。违约金不足以赔偿对方损失的,还需支付赔偿金。赔偿金按违约方实际造成的损失计算。 九、争议解决 因履行本合同发生争议,双方可协商解决,协商不成可向__________________法院提起诉讼。 十、附则 (一)劳务合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,具有同等法律效力。 (二)本合同自双方签署之日起生效。 甲方盖章: 法定代表人: _____年_____月____日 乙方签名: _____年_____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。