标题 | 施工承包合同 |
范文 | 施工承包合同【精】 随着人们法律意识的加强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的施工承包合同,仅供参考,大家一起来看看吧。 施工承包合同1根据我村的道路较差的实际情况,经代表会讨论通过,将我村部至小四家界建成标准砂石路,由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方,李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。 一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。 二、质量标准必须达到7米宽,25公分厚,边沟宽1米,深80公分。 三、承包费用,工程投资9。82万元,碎石砂料由乙方负责。 四、承包修路时间,从xx年10月2日开工至xx年10月30日前必须完工,等候乡村两级共同验收。 五、修路期间,必须按要求施工修建,注意安全,如发生一切事故有乙方自己承担解决。 六、违约责任,合同双方必须信守合同条款,按时按期竣工,甲方有权拒付部分承包费,作为维修费用。 七、本合同一式三份,甲乙双方及乡政府各一份,从签订之日起生效。 甲方(签章) 乙方(签章) 年月日: 施工承包合同2甲方:发包方 乙方:承包方 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则。甲方同意将东方商业局职工生活小区工程一栋十六层楼给乙方包工包料承建,就本工程建设事项在协商一致的基础上,订立协议如下: 一、 工程概况及地点 工程地位于东方市,结构类型为全框架结构,层楼1栋十六层,建筑面积约8745.5平方米,按实际完成的建筑面积计算。 二、 承包方式及工程造价 乙方包工、包材料毛坯房(单价1350元/平方米按建筑面积计算人工料费),工程总造价约:壹仟壹佰捌拾万零陆仟肆佰贰拾伍元(¥11806425.00元),其中还包括:图纸指定的门窗、外墙涂料,每户一个电表、水表、消防、电梯、图纸范围内的工程。 三、甲、乙双方分工的责任及工作内容 甲方 提供六套完整盖章生效的图纸与施工现场的三通一平(通水、通电、通路),相关开工的合格手续。 乙方 1、必须按照设计图纸与甲方的意见及国家规定的现行建筑规范标准,保质、保量、保工期。 2、进场后上足建筑材料所需的机械设备、料具和施工人数。 3、基础土方机械开挖与基础土方回填,冲水、振棒振实。 4、柱梁直筋对焊。 5、室内外给排水管道到化粪池管安装。 6、自签合同之日起,乙方一个星期内组织人员施工,一个星期内如无法正常开工视为违约。 四、工程款进度支付 按实际发生的工程量每三层按进度支付80%,完工前按总造价支付80%,完工验收合格两个月内支付90%(内支付97%),余3%作三年的保质金,一年没质量问题十五天内退保质金1。5%,余下保质金期满一次性付清。每次工程进度款必须在十五个工作日内支付,如因甲方进度款不到位造成的经济损失,由甲方负责;如因超出一个月进度款不到位则按发生的工程量计算100%给乙方,并给予赔偿乙方的一切损失给予退场,如乙方主体工程期限7个月内主体框架封顶,如乙方不按时完成,甲方罚乙方的工程款总造价的20%,乙方自动退场。一切损失由方负责。 五、工程完成时间 自甲乙双方签订、开工之日起,工期360天。 六、质量保证 凡因乙方在施工过程中,不按规范程序施工,违章操作,所造成影响工程质量,后果所发生的一切费用均由乙方承担。 七、安全措施 乙方工人在本工程施工期间,对自己的工人进行班前班后安全教育,并对他们的人身安全负责。熟练工才能上岗,严禁酒后上岗,杜绝违章操作。因乙方安全措施不力而造成的意外事故,一切由乙方承担。 乙方同意负责国家规定的建筑安装税金、保险费、资料费。 每次公司支付的工程款,甲方按乙方指定的帐号转出,不得再转入甲方帐号,如有发现未经乙方同意的视违约,一切后果由甲方承担。 本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。 注:乙方押金80万元(捌拾万元),做到三层退还40万元(肆拾万元),第七层付完二次40万元(肆拾万元),正负零甲方付款50万元给乙方(伍拾万元)。 甲方代表: 乙方代表: 身份证号码: 身份证号: 年 月 日 施工承包合同3甲方:______________ 乙方:______________ 现甲方工地有工程需要施工,在公平、公正原则下;平等互利基础上,通过甲乙双方协商,特订如下条款,望双方互相遵守。 一、承包方式:甲方将项目以包工不包料的形式承包给乙方,按建筑面积元/平方结算。 二、乙方负责从基础承台起至主体工程、附属工程中的车间和其它工程再议。 三、结算方式甲方按工程进度付款,完成正负零工程按每完成一层工程量金额到位。主体验收工程竣工到95%,金额到要验收一个月内结清余款。 四、质量要求:乙方按严格照施工图纸和有关建筑工程施工规范施工,服从施工员的管理和调配。在施工过程中乙方造成的材料消费或达不到质量要求所造成的费用,全由乙方负责。 五、文明施工:乙方严格按照文明施工标准施工,做到人走场清,工地中严禁打牌、、打架、斗殴、喝酒等,否则施工.cOM员有权罚款。 六、安全施工:乙方严格按有关建筑施工安全规范施工,乙方在施工过程中所处的一切安全事故,分事故原因,如乙方不按安全施工,由乙方承担,重担责任,确保安全事故降到最低等。 七、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,签字生效后具有同等法律效力。 甲方:______________ 乙方:______________ _______年____月___日 施工承包合同4甲方:江西大世界置业投资发展有限公司 乙方: 因东方花城新城大道西侧沿街商铺原设计排污系统没有设置化粪池,根据承租方使用的需要,大世界置业投资发展有限公司决定在商铺外修建化粪池一座。根据《中华人民共和国合同法》及有关建筑法律法规,遵循平等自愿、诚实守信的原则,经双方充分协商,签订本合同。 一、承包内容:化粪池修建,包括土方开挖,外运,回填,砼垫层,池底板,池壁、池顶板及成套盖板,钢筋制作安装,图集中要求的抹灰,预留管洞、完工后垃圾清运等全部工作内容(不含下水管道的引入和引出工程,实际发生时可现场办理书面签证)。 二、承包方式:包工包料。 三、承包价格及相关要求 1、参照国标02S70 - 8页做法,修建 号砖砌化粪池一座,具体挖深甲方现场确定。(做法详见合同附件及国标02S70 ) 2、化粪池内净空体积:2.87m(净长)× .23m(净宽)× .70 m (储水面深度)=6立方米,单方造价:5666元6立方米=944.30元立方米,实际施工容量与合同容量不同时,按实际容量调整合同总价。 四、施工工期: 自合同签字之日起 5天内完工。 五、工程总造价:5670.00元大写:伍仟陆佰柒拾元整(包括税金) 六、甲、乙双方的义务 1、甲方负责同有关方面协调,保证乙方施工期间,必须水、电、路畅通。并做好施工期间的质量技术交底,安全检查,质量验收工作。 2、乙方保证按照合同工期完工,甲方保证按合同规定付款。 3、乙方必须服从甲方施工人员的指挥和要求,严格遵守施工规范,及时通知甲方现场代表对每一道工序进行验收,合格后再进行下道工序施工。 4、乙方必须采取严格安全防护措施,如发生安全事故乙方应承担一切经济和法律责任。 5、如因停水、停电原因影响施工,则工期顺延。 七、付款方式 1、工程完工经甲方验收合格后 0天内,甲方向乙方支付工程总造价的95%,剩余款5%作为质保金,质保期为一年。 2、在质保期内如所建化粪池工程未发生因施工原因引起的质量问题,质保期满后 0天甲方将质保金一次性支付给乙方(质保金不计利息)。 八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,到工程款项付清时自动终止。 甲方:(签章) 乙方:(签章) 法人代表: 法人代表: 施工承包合同5发包方:_______________(以下简称甲方) 承包方:_______________(以下简称乙方) 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况: 1.工程名称:____________________ 2.工程地址:____________________ 3.工程结构:____________________ 4.建筑面积、层数:______________ 二、承包范围:本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 2.1钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。 2.2模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚_______元。 2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。 2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。 2.5架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。 三、承包形式:劳务施工承包。 1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。 2.乙方在本工程必须配备专业管理人员;总负责一人;技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员,并负责放线、抄平等业务,甲方负责检验。 四、承包价格: 1.按建筑面积______元/平方米。 2.建筑面积计算方法见8.1.2条。 五、质量标准:按照国家建筑工程验收规范验收,主体结构质量必须达到合格标准。 六、工期:自____年____月____日至____年____月____日主体封顶。总日历工期______天。乙方按总合同工期编制形象进度计划,报甲方审批。严格按审批后的形象进度计划执行,每超过一天罚______元。 七、施工安全: 7.1甲方负责施工现场安全的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育,宣传正确使用“三宝”,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查,对违反安全制度的作业人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。 7.2乙方负责职工的安全管理,进行安全培训,做好班前安全技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加规范,系好安全带,作业前首先检查脚手板是否安全,是否牢固,用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露。若被发现以上各项达不到要求的,每项每次罚款______元,并要求乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。 7.3乙方人员在施工操作中,不按安全规范施工,违章作业所造成的一切安全、质量事故,乙方负责解决并承担一切费用及后续责任,引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行。 7.4若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目综合治安制度的处罚条款。 八、结算、付款: 8.1结算:___________________ 8.1.1综合单价:_____元/平方米 8.1.2工程变更,只要不发生建筑面积的增减,无论结构构件的难易与数量变化与否,单价和结算面积不变;若变更引起乙方返工,甲方应增加相应的费用。 8.1.3乙方必须保证足额支付民工工资,因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担。 8.2付款: 8.2.1三层主体封顶付已完成工程量(经监理审批后的工程量)的______%,中途可借零花钱(费用在下次支付劳务费时扣回),主体封顶付已完成工程量的______%,砌体工程完工付至已完成工程量的______%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的______%。 8.2.2余款在主体结构验收合格后______个月内付清。 8.2.3付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。 九、其他约定: 9.1甲方责任、权利: 9.1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作;联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。 9.1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划,确保生产均衡和连续性。 9.1.3负责给乙方提供施工技术资料,图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份 9.1.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料。 9.1.5负责施工中的总质量、安全技术交底,对乙方的施工进行监督、检查和验收。 9.1.6负责建立健全施工现场安全、管理制度,对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育 9.1.7负责向乙方提供办公室、库房各一间。 9.2乙方责任、权利: 9.2.1乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查,负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证,进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。 9.2.2向甲方缴纳违约质保金______万元,主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。 9.2.3负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报;材料使用前五日提供用材计划。 9.2.4负责对所属作业人员进行安全教育培训,严格按现行安全施工规范作业;负责安全设施的检查报验,严禁使用不合格安全材料。 9.2.5严禁转包工程。 9.2.6每道工序完工后,乙方首先自检,合格后报甲方验收,必须达到合格工程标准,若甲方发现一处不合格,罚乙方______元。 9.2.7乙方要爱惜财物,做到工完场清,若发现随意损坏、乱丢材料的,一个扣件罚款______元、一个卡具罚款______元,不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款______元。 9.2.8本合同是以合格工程标准签订的,若单位工程质量达不到合格标准,是乙方原因造成,甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮______%扣取乙方的违约金,若完成达到合同标准,甲方可适当给予奖励。 9.2.9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工,不能出现打架、偷盗等不文明行为,若发生一次罚乙方______元。 9.2.10乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到______%。允许偏差项目合格率必须达到______%。若验收达不到______%,乙方必须及时返工达到要求,返工的所有费用由乙方承担。 十、补充条款: 10.1未尽事宜由双方协商解决,协商不成的提请当地法院裁决。 10.2本合同签字后即为生效,若一方违约,则支付给对方五万元违约金。 十一、合同份数:本合同一式四份,正本二份(甲、乙双方各执一份)、副本四份(甲、乙双方各执一份),正副本具有相同法律效力,经双方签字(盖章)后生效,全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。 甲方代表签字:___________乙方代表签字:___________ 盖章:___________________盖章:___________________ _______年______月______日_______年______月______日 施工承包合同6根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议: 一、 工程概况: 本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商。(注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。 二、 双方责任: 1、 甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。 2、 乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方规章制度,听从甲方人员安排。 3、 乙方应本着安全第一的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,甲方有权提出安全施工要求和监督。 4、 如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。 三、 工程质量和施工期限: 1、 乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。 2、 乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。共计25天,将该工程交给甲方验收。 四、 工程款支付方式: 在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。 五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日起生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 施工承包合同7甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条 工程承包范围 ___________________________________ 第三条 工程工期 1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条 组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条 标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用: 7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的`人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100% 4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款: 6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施: 7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。 第九条 环境保护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第十条 材料、设备供应与管理 1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。 2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用; <1><2> 3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十二条 结算办法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数) 3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。 第十三条 施工验收 1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。 竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商) 第十四条 工程保修 1.保修范围、期限:______________ 2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。 第十五条 保险 1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。 2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。 第十六条 争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果; 2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受; 2.3 仲裁机构要求停止合同工作; 2.4 法院要求停止合同工作。 第十七条 合同履约保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。 2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。 3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十八条 不可抗力 1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。 2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。 3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。 4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。 第十九条 合同解除 1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。 2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 第二十条 合同终止 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。 第二十一条 合同份数 本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。 第二十二条 补充条款 __________________________________________ 第二十三条 合同生效 本合同双方约定_______后生效。 合同签订时间:______________ 合同签订地点:______________ 甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________ 周记 施工承包合同8发包人(以下简称甲方): 统一社会信用代码: 通讯地址: 承包人(以下简称乙方): 统一社会信用代码: 通讯地址: 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:_____________________________。 二、工程范围和内容:__________________。 三、施工地点:______________________________。 四、工期: 1、开工:____年___月___日; 2、竣工:____年___月___日; 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式:___________________。 六、工程价款:共计_______人民币元(大写:_________________元整)。 七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 八、质保期:____年,自完成验收之日起算。 九、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,双方应及时进行验收,乙方应确保工程质量合格。 十、甲方的责任: 1、协助乙方开展项目工作,按约定提供图纸、图套,完成技术交底; 2、对乙方工作进行检查,与乙方一起协商制定安全生产,文明施工的规范; 3、工程竣工时,及时验收 ; 4、按约定向乙方支付工程款。 十一、乙方的责任: 1、按时完成施工工程,保证质量经得起检验,如出现工程质量不合格,需要返工,则由乙方承担返工需要的一切费用; 2、服从甲方和相关部门的检查、管理,遵守法律法规的规定; 3、安排具有资质的工人进行施工,安全、文明施工; 4、在质保期内,对属于乙方责任的工程质量问题,提供免费维修维护。 十二、特别约定: 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。 十三、其他: 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 2、因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 3、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交工程所在地人民法院提起诉讼。 4、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式____份,双方各执_____份,具有同等效力。 (以下无正文) 甲方(盖章): 签约日期:________年___月___日 乙方(盖章): 签约日期:________年___月___日 施工承包合同9甲方: 乙方: 经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行 施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同: 一、 工程范围及内容: 1、 乙方承建甲方位于 地块的施工围墙工程。 2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。 3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。 4、 该围墙的验收标准以 做为基准点,墙体为240mm墙。墙身高度为600mm,墙柱高度为2150mm,每6000mm为一跨墙,围墙及柱全采用 粘贴面层。 二、 工程质量: 1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。 2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。 三、 工期: 严格按照现场管理人员的安排,随工期需要搞好料具计划,备足料具,组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工,该工程从年月 日开始进场,年 月 日前完工。 四、 工程价款及支付: 1、 本合同所承包的围墙,单价为每米 元,暂定总长为 米。具体以实际发生量为准。总工程价款为 万元左右,该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款(按照实际施工量结算)。 四、成品及半成品保护: 1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任; 2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任,其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。 3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏,应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理,则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费),乙方方可进行维修处理。 五、甲方责任、权利、义务 1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项; 2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等,并提出整改的权利; 3、做好各工序的统筹安排; 4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题,并办好签证。 5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施,并对其安全性负责。 六、乙方责任、权利、义务 1、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。 3、在甲方未按本合同约定时间付款时,乙方有权拒绝施工。 七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方不得违约,如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。 八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决,协调不成或调解未达成协议,可向绵阳市涪城区人民法院起诉。 九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,同时具有法律效力。 十、本合同自签字之日起生效,工程完工结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。 附件:《安全协议》、《施工现场安全管理制度》、《各班长、各组长及领班管理制度》及乙方经办人员身份证复印件。 甲方: 乙方: 法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人: 单位地址: 单位地址: 电话:电话: 日期: 日期: 施工承包合同10甲方(全称): 乙方(全称): 经甲乙双方协商,甲方将贵安新区思丫村群升第52块地土石方工程土石方项目承包给乙方,责、权、利分清,就有关事项达成协议如下: 一、 工程名称:贵安新区思丫村群升第52块地工程土石方平基运输项目 二、 工程地点:思丫村牛落洞 三、 工程内容:乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运送到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。 四、 工程量计算:以甲乙双方测量员实际测量为准 五、 工程工期:20_、7、15—20_、11、15 六、 结算方式:以现场实际方量,共计120万方,石方按50元/方计算,土方25元/方计算。乙方进场一周后,甲方支付20万元;乙方进场完工后,甲方支付50%;工程完工八个月后,甲方结清全部费用,甲乙双方互不拖欠。 七、 甲方责任: 1、 甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督,掌握高程,指定乙方开挖及回填的深度。 2、 工程开工后,甲方单方面要求乙方退场,所造成的损失由甲方承担。 3、 因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的,所造成的损失由甲方承担。 七、 乙方责任: 1、 工程开工后,乙方中途退场,造成的损失由乙方承担。 2、 工程施工 中,因乙方施工不当,违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。 八、本工程所产生的税费由甲方承担。 九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。 十、如有未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 电话: 电话: 年 月 日 年 月 日 施工承包合同11甲方: 乙方: 甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的GRC 钢架工程承包给乙方施工,为了明确双方的责、 权、利,保质、保量、按期完成施工任务,根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条列》及有关法律行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商同意,达成如下条款: 1. 承包内容:兰卡影视基地,GRC钢架工程。 2、承包方式及单价: 包工包料; GRC钢架综合单价/平方米(综合单价包括制作及安装人工费,保险费、材料费等,具体按实际施工工艺施工)。 3、工程工期:自甲方通知之日起,起工期延误的,应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的,每延误一天罚款 元,工期截止日期为工程验收合格为准。 4、工程量计量方法: 面积以实际施工面积为准。 5、工程款支付: 6、工程质量:乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。 1)、钢架与墙连接时,必须用16mm穿墙螺栓,内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。 2)、焊缝必须饱满,每竖向角钢必须加设斜撑,斜撑中部加设支点与内侧钢架连接,外侧立面设中部通长角钢两道,内侧(与墙连接处)中部设一道。 7、安全责任:乙方在施工过程中必须确保工人的安全,工人施工时,必须佩戴安全帽、系好安全带,如乙方在施工过程中,安全设施不到位,甲方发现后,要求整改并进行经济处罚;乙方在施工过程中,发生的任何安全事故与甲方无关,发生的任何经济损失及责任与甲方无关。 8、质保范围:墙面在施工验收合格后一年内,墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷,如一旦出现以上缺陷,甲方通知乙方,乙方必须无条件的及时维修和处理。 9、本合同一式两份,双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。 10、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决,协商不成可申请仲裁委员会仲裁。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 施工承包合同12甲方: 乙方:身份证号 为使香榭公寓工程能保质保量的顺利进行,本着平等互利,协商一致的原则,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,达成以下协议,供双方执行。 一、工程概况 1、工程名称:香榭公寓 2、3楼(4楼单价另定)。 2、工程地址:____市车站南路 3、建筑面积:按图纸实际建筑面积计算 二、承包形式 清工大包(包括自备机械),单价一次包定,自负盈亏。 三、承包单价 按建筑面积结算(所有机械费已包括在单价内)每平方90元人民币(原定承包单价为80元平方,因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方,经协商单价增加10元平方,假如业主的原因取消外墙面砖,则承包单价仍为80元平方)。 四、承包范围及具体内容 承包范围:甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。 具体内容:砌砖,砼浇捣及保养,保温板的铺贴,钢丝网的安装,抹灰,面砖铺贴,楼地面清理及装修,剪力墙封板前的墙内清理,现浇平板上钢筋上的砼桨处理,止水条(带)安装,楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润,后浇带内的清理、接头处理、止水条安装砼浇捣,室内外回填土方,场地内所有的临时设施,零星工程,文明施工用工,验收前的清理等均由乙方负责施工。 五、付款方式(主体工程按30元平方作为计算依据,装饰工程按60元平方作为计算依据) 0.000以上五层开始付款,按实际完成工程量的70%结算;五层以上按每五层支付一次,按实际完成工程量的70%结算;待主体工程砌筑完成,中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的80%,二个月后,付清剩余的20%;装饰工程按月计算,按实际完成工程量的70%结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后,在下月15号左右支付,领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工验收后____月内付清,甲方在此付款条件下,乙方必须付清每位职工的人工工资。 六、质量 外墙保温板采用D型机械固定单面钢丝网架施工,外墙面砖面积0.01㎡块,施工时,严格按照国家有关施工规范及____省质量标准要求,按照设计图纸要求保证合格工程一次性验收通过,不得因质量问题出现停工、返工现象,如由乙方原因造成的质量问题,乙方应无条件返工,使工程达到合格,返工的一切费用(包括材料费、人工费及由此造成的检测费等)均由乙方支付,并处罚款10000元次,另业主及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。 七、安全 乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范,做到提前预防,事中控制,事后处理,分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥,违规操作所造成的安全事故一切经济损失及责任,有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名,报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科,如不上报者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全,并严格按有关安全操作规程的规定进行施工,对施工人员定时进行安全生产的教育,并对施工人员进行人工伤亡保险,若发生伤亡事故,根据伤亡事故的责任进行区分和处理,在5000元范围内由乙方自行承担,超出部分乙方承担70%。 八、工期 乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工,保证完成施工进度计划表中本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期,影响其他班组正常施工每天罚款元以此类推。 九、文明施工 1、乙方必须遵守工地有关规定,每道工序必须做到工完场地清,材料用多少拌多少,不得随意浪费材料,特别是面砖及保温板等易碎材料,如有浪费,三倍材料价赔偿。 2、工地内严禁打架、斗殴、赌博,一经发现罚款1000元次,劳务队长与相关负责人各处罚1000元次,罚款单在当期发放的工资中扣除。 3、工地内,未经甲方同意,乙方不得擅自留宿非本工地人员,如发生意外事故,一切后果自负,并承担由此产生的一切后果。 4、甲方若资金一时周转困难,不能按时发放,延迟几天时,工地内乙方不得擅自停工,出现停工罚款5000元天,在合同价款中扣除。 5、乙方必须做到文明施工,工地内严禁大小便,如发现则罚款100元次并清扫场地一遍。 6、工地内应时常清理,如有检查,应随时清理、打扫施工场地。 十、甲方提供机械设备 1、搅拌机一台,每层配电箱一只。 2、甲方提供塔吊、吊笼。 3、配电箱以外的电线、分箱由乙方自理,泥工班组所需使用的一切机械及其他工具均由乙方自备。 十一、违约责任 1、乙方施工部分不得自行转包,否则因此产生的后果由乙方负责。 2、由乙方原因造成现场管理不达标或者施工过程中不能保证工程质量和进度要求,甲方有权要求乙方无条件撤出工地,并终止合同,按已完成合格工程质量的70﹪给予结算清退。保证金不退。 3、乙方不服从甲方管理人员的管理及要求,按项目部的通知为准,每次罚款5000元人命币。 十二、甲方责任 1、根据工程总进度计划的要求确定乙方施工的合理期限。 2、负责协调乙方于其他各方工作间的关系。 3、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全技术交底并督促施工。 4、负责监督和检查乙方在施工期间的活动和工程质量,如发现问题,有权提出纠正整改措施。 5、安全帽有甲方统一购买,其费用由乙方承担。 十三、乙方责任 1、乙方必须根据甲方的施工进度计划,合理安排施工人员保质、保量按时完成施工任务。 2、为了加强现场管理力度,乙方必须向施工人员进行质量安全技术交底,对施工人员进行质量安全教育,进场做好三级安全教育。 3、在施工过程中,乙方应及时做好落手清工作。 4、在施工过程中一旦发现问题应及时整改。 5、假如业主要求取消外墙面砖,则外墙粉刷乙方必须按施工规范施工。 6、乙方应协助甲方安全员工作。放样时派一名专职人员配合施工员放线。 7、乙方不得录用没有身份证、童工、老人、残疾人、疾病携带者在工地施工。 8、乙方负责人必须驻工地现场监督施工,外出有事必须经工程负责人请假同意后离开。 9、乙方在施工期间由于工作原因,辞退施工人员须结清的工资由乙方自行支付。 10、乙方施工人员不得酒后、赤膊、穿拖鞋上班,一经发现每人每次罚款100元,不戴安全帽不准进入施工现场,发现一次不戴安全帽罚款50元,不扣安全带每次罚款20元,罚款单在当月支付工资款中扣除。 11、乙方必须做好成品保护。 12、乙方施工人员必须遵守甲方制定的各项规章制度与章程,服从甲方的统一安排。 13、乙方施工人员不得直接要求甲方发放工资。 14、乙方必须保证施工人员正常参加施工,必须与施工人员签订劳务合同,每位施工人员的身份证复印件及劳务合同各一份上报项目部备案。 十四、附则 乙方内部发生的任何经济纠纷均与甲方无关。 十五、本合同未尽事宜,双方协商解决,若有争议由公司仲裁。 十六、本合同一式三份,甲乙双方各一份,财务科一份,双方签字后生效,结清全款后失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日________年____月____日 施工承包合同13合同编号:_____________ 项目名称:_____________ 发包方:_____________ 承包方:_____________ 签订日期:____年___月___日 发包方:_____________ 承包方:_____________ 为了明确双方责任,按质按量、按时完成钢窗工程施工任务,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规,经协商签订合同。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程量:依据设计图纸,计算实际工程量。 第二条承包方式、工程造价及结算方式 工程造价:工程承包方采用包工包料,/㎡,工程决算是以实际发生量计算。 工程拨款和结算办法:承包方工人进场付,产品进场验收合格窗框安装完毕后,付,窗扇安装完毕具备交工条件付,纱扇安装完毕竣工验收后支付,下余为质量保证金,竣工验收一年后支付保证金。 第三条合同工期 本工程自接甲方通知正式开工之日起,计算工期,单栋楼号有效工期为天。 第四条双方责任 一、材料要求: 1、钢材料为80系列型材 2、玻璃为双层5mm+6 mm+ 5mm厚白色浮法玻璃。 3、承包方负责质检等验收。 4、发包方负责与工地及周边环境协调,保证工程施工顺利进行,任何人不得以各种理由提出无理要求等。 第五条违约责任及奖惩 1、如工程施工质量不合格,由此造成的一切费用由责任方负责。 2、因发包方原因给承包方造成的经济损失,有发包方负责。 第六条其它 1、本合同白双方签字盖章之日起生效,以后有关合同的修改条款、洽谈记录、会议纪要以及有关资料统做为合同的组成部分。本合同至办完竣工验收、决算完毕,双方结清一切手续后失效。 2、本合同一式三份,其中发包方二份,承包方一份,执行中若不遵守合同条款者,应承担其所造成的一切经济损失。 上述条款未尽不宜,由双方协商解决。 发包单位:_____________ 承包单位:_____________ 负责人:_____________ 电话:_____________ 合同签订日期:_____年____月____日 施工承包合同14甲方:_____________(房屋方) 乙方:_____________(承包方) 甲、乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用的原则,经双方同意,就下列房屋建筑施工承包事项,签订本合同,共同遵守。 一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设。 二、承包方式:采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用电用水。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等以及建筑材料(如:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等)。 三、承建项目:乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。 四、质量要求:乙方必须按甲方提供的施工图按图施工,如有尺寸改动,必须经双方协商一致后才能改动。如施工不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。 五、工程款结算方式:总工程完工每平方米元正(整)。主体工程每平方米(),装修工程每平方米()。每层倒水泥混凝土楼面完成,预付款()。 六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、震船、电介泥浆搅拌机、排山、防护网等工具机械所需费用。 七、工期要求:本工程工期为个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在_____年月_日前完成本工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。 八、施工安全:乙方应遵守工程建设的施工安全管理规定,严格按安全标准规范施工,指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。如果乙方施工人员出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。 九、本工程完工后,双方验收一个月内结完全部工程款。 十、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ _________年____月____日甲方:_____________ 乙方:_____________ 第一条工程项目 一、工程名称:交联塔厂房 二、工程地点:中硕电缆有限公司院内 三、分包工程期限20xx年8月26日开工,20xx年10月26日竣工。 四、分包工程每平方米240元。 第二条工程质量 乙方应按照施工图纸和甲方说明要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第三条安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失和责任由乙方承担。 二、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第四条现场管理 一、乙方人员要严格遵守甲方提出的各项管理制度,有关工程计划、进度、材料供应等工作双方应及时沟通和配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,不准合同外人员出入现场和住宿。 第五条材料供应管理 乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料进行施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。 第六条违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中甲方经检验达不到验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。 三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。 本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 施工承包合同15发包方(甲方):_________________________________ 法定代表人:_______________联系电话:__________________承包方(乙方):_________________________________ 法定代表人:_______________联系电话:__________________经双方磋商现将甲方_____________工程交由乙方进行种植,为了确保工程质量,双方本着互相支持,紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,将签订合同条款如下: 一、施工地点: 二、绿化工程造价:__________________________(大写) 三、工期在甲方为乙方准备充分的情况下,应尽快确保工期速度。 四、开工准备,甲方应为乙方开工前所具备相应条件。 五、甲方确认委派___________做为甲方的代表权,负责监督乙方施工,全权处理好相关事宜。 六、工程款的支付方式: 在工程施工至2—5天内支付工程总价的40%资金,作为乙方的启动资金。后期工程完成待甲方验收合格后支付工程总款的50%,尾款10%待工程完工养护一周后,甲方验收交接后结算。 七、工程质量:所栽苗木必须符合工程要求,在双方协商的情况下施工,不得改变苗木品种,规格及其栽培质量。 八、本合同自双方签字(盖章)后生效,具有法律效力。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后合同自动终止。 九:本合同一式两份,个有同等法律效力,甲乙双方签字(盖章)后各执一份。 十、本合同未尽事宜,双方协商解决。 甲方:___________ 乙方:___________ 合同签订日期:__________年_______月_______日 合同签订地点:________________________ |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。