标题 | 装饰工程劳务分包合同 |
范文 | 装饰工程劳务分包合同通用8篇 随着人们法律意识的建立,合同的类型越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的装饰工程劳务分包合同,仅供参考,欢迎大家阅读。 装饰工程劳务分包合同1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位:中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位:诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 分包范围: 分包内容: 分包性质:包工(详见后附项目清单定价表说明) 2、分包工作期限 开始工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天 3、质量安全标准 3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx),本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 3.2质量保修:详见工程质量保修书,保修时间壹年。 4、分包合同 4.1总包合同同样适用于劳务分包。 4.2分包应全面了解总包的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 5、图纸 5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。 6、项目经理 6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。 7、总包义务 组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。 (1)向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。 (2)向分包提供各层水、电。 (3)向分包责任人进行技术交底。 7.3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地; 7.4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要; 7.5、按本合同约定,向分包支付工程款; 7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 8、分包义务 8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 8.2分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划,每月23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经总包批准后严格实施; 8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 8.5按总包统一规划堆放材料、机具,按总包标准化工地要求设置标牌,搞好施工区域的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 8.6保证属下人工工资的发放,不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖欠工资造成恶劣影响的,总包视情而定对分包人进行5000—20000元的处罚,直至解除其分包资格,无补偿清退; 8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表,配合总包完成本标段内的技术资料,配合总包办理交工验收; 8.8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作,因分包责任发生损坏,分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施; 8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。 8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。 8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。 8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。 9、材料、设备供应 9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划(见附表1物资需用计划表);经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理。 9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 (1)总包委托分包采购的低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)需提前20天上报总包,经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明 (2)未经总包确认,分包擅自采购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发现,将根据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。 10、分包价格 10.1本工程的分包价格采用下列方式计算: (1)固定分包单价(含管理费)+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。 (2)如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可,并加盖项目专用章。 11、分包工程款的支付 (1)合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费,每人每15天按300元执行; (2)进度款支付:每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包。 12、施工变更 12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部(项目经理签发)提前以书面形式向分包发出变更通知(或工作联系单),并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。 12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加,相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。 12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的.费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。 12.4因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬。 13、施工验收 13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。 14、争议 14.1总包和分包在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第1种方式解决争议; (1)双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁; (2)向所管辖权的人民法院起诉。 14.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果: (1)单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同; (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止合同工作; (4)法院要求停止合同工作。 15、禁止转包或再分包 15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法承担责任。 16、不可抗力 16.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 17、合同解除 17.1如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的, 17.2合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。 18、合同终止 18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。 19、合同份数 19.1本合同正本两份,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。 20、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定当日后生效。 总包:(公章) 地址: 法人代表: 分包:(公章) 法人代表: 地址: 装饰工程劳务分包合同2甲方:____________ 乙方:____________ 因工程需要,甲方将____________的.工作分包给乙方施工,为了维护双方的权利和利益,明确双方的责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议: 一﹑承包方式:单包工。 二﹑工作内容及单价:____________ 三﹑付款方式: 四﹑工期和人员要求力争在____年_____月___日内完成。 五﹑安全要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故,医疗费用由乙方自己承担。 六﹑质量要求 七、其它未尽事宜,双方协商解决。 八、一式二份,双方各执一份:工完款清合同自动失效. 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 装饰工程劳务分包合同3甲方: 乙方: 经双方协议,现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工,具体执行如下: 一、施工内容: 二、承包方式: 三、合同期限:自年月日至年月日。 四、人工款支付方式:每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付,支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%,客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内,甲方付清工程款95%给乙方,5%一年质保期满后付清给乙方。 五、双方责任: 1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工,并由乙方组织管理有关生产人员,生产工具由乙方自理,具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方. 2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范,并接受甲方人员管理。 3、乙方在施工生产过程中,必须严格按照安全生产的操作规程施工,做好防火安全工作,施工现场严禁吸烟.如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故,由乙方全部负责。 4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执,做到文明施工,礼貌待客,如因故与客户发生矛盾,甲方有权更换施工班组,所完工部分达到合格的,其工程总价按70%计算,如发生较大争执造成甲方经济损失,乙方必须对此承担经济责任。 5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间,人身及社会保险均自行购买,甲方概不负责。 6、乙方班组施工时,应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施,如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的,由乙方负责赔偿。 7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工,如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工,并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。 8.乙方必须遵守甲方定出的各项《现场施工安全及文明施工管理细则》,并组织工人认真学习,如有违反相应管理条例的,根据双方签订的.《班组安全施工责任书》承担其责任;如因乙方因不遵守《现场施工安全及文明施工管理细则》而造成相应安全事故由乙方自行负责。 9、乙方施工的工程必须通过甲方的内部验收,不合格者必须返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。 10、乙方须对其班组的施工进度负责,如因乙方原因造成工期延误,由乙方承担损失,每天罚款壹仟元。 11、乙方承担的施工内容,在甲方规定的保修期内发生的质量问题,属于施工工艺方面的,乙方应无条件返工。 12、双方每天召开碰头会议,对各部位研讨改进及施工面场地配合工作。 13、未尽事宜双方协商解决。 甲方: 身份证号码: 电话: 年月日 乙方: 身份证号码: 电话: 年月日 装饰工程劳务分包合同4发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下: 一、承包方式: 包人工、包质量、包安全。 二、承包范围: 设计图纸所列专业施工范围。 三、工程质量: 优良。 四、结算方式: 1、墙面贴砖:xx/㎡; 2、地面铺贴石材:xx/㎡; 3、地面找平层:xx/㎡; 4、卫生间防水:xx/㎡; 5、砖砌隔墙(包括抹灰):xx元/㎡,不除窗洞; 6、粉墙xx/㎡,不除窗洞; 7、零星事再协商; 8、大理石干挂xx/㎡。 五、付款方式: 本工程以实际发生工日数据为依据,按每日 元/人生活费,每天支付一次,每月支付工程进度款至 ,工程完工质检合格,支付工程款的 ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的 。 六、甲方责任: 1、提供所有民工的身份证复印件。 2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。 3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。 4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。 5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。 八、工程质量的.约定: 1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。 2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。 九、有关工期的约定: 1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。 十、其它条款: 1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。 3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。 4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。 发包人: 承包人: 日 期: 日 期: 装饰工程劳务分包合同5发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下: 一、承包方式: 包人工、包质量、包安全。 二、承包范围: 设计图纸所列专业施工范围。 三、工程质量: 优良。 四、结算方式: 1、墙面贴砖:/㎡; 2、地面铺贴石材:/㎡; 3、地面找平层:/㎡; 4、卫生间防水:/㎡; 5、砖砌隔墙(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞; 6、粉墙/㎡,不除窗洞; 7、零星事再协商; 8、大理石干挂/㎡。 五、付款方式: 本工程以实际发生工日数据为依据,按每日 元/人生活费,每天支付一次,每月支付工程进度款至 ,工程完工质检合格,支付工程款的 ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的 。 六、甲方责任: 1、提供所有民工的身份证复印件。 2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。 3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得 打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。 4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。 5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。 八、工程质量的约定: 1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的`人工费及材料费由乙方承担。 2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。 九、有关工期的约定: 1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。 十、其它条款: 1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。 3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。 4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。 发包人: 承包人: 日 期: 日 期: 装饰工程劳务分包合同6工程承包人(甲方):____________ 负责人:____________ 劳务分包人(乙方):____________ 法定代表人:____________ 营业执照号码(及有效期):____________ 资质证书号码(及有效期):____________ 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就____________工程施工的劳务分包事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。 第一条工程概况 (一)工程名称:____________ (二)工程地点:____________ (三)施工面积:____________ 第二条承包范围 1、人工挖运土石方、回填土; 2、现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装; 3、砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰; 4、安砌青石路沿及草坪路沿; 5、二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设; 6、零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。 第三条承包金额 1、合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元 2、经过招投标确定或虽未经招投标程序,由甲、乙双方协商一致,确认: (1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 (2)定额工资单价为: ①瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日; ②砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日; ③水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______; (3)按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________; (4)分项工程承包: ①外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米; ②水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米; ③内墙普通抹灰:_______元/平方米; 3、定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准) 4、因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。 第四条工期(三个月) (一)开工日期:____________________________ (二)竣工日期:____________________________ 第五条施工技术要求 (一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。 (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。 (三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。 第六条双方责任及工作 (一)甲方工作 1、提供食宿条件: 2、为乙方施工协调有关工作关系: 3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。 (二)乙方工作 1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。 2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。 3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。 第七条工程验收 (一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。 (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。 (三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。 (四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人______元一天支付给乙方。 第八条人工费支付 (一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金券______元,现金______元,每______天借支一次,总额控制。 (二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的___%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付___%,达不到则支付___%、付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的`要求或罢工。 (三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后___日内付足总额的___%,余款一个月后付清。 (四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮___%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮___%与乙方作结算。 第九条安全责任 乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。 第十条未尽事宜 由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。 第十一条其它约定 若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。 第十二条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。 甲方:(盖章)____________ 负责人:(签字)____________ 签约时间:________年____月_____日 乙方:(盖章)____________ 委托人:(签字)____________ 签约时间:________年____月_____日 装饰工程劳务分包合同7发包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》,甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务,结合工程的实际情况,经双方协商一致,达成如下协议: 一、工程名称: 二、建筑面积:平方米 三、工程总金额:元 四、工程期限:年月日至年月日 五、质量等级: 六、工程款支付:开工一月后付万元,其余待工程完工后付清。 七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%,技工持证率85%,平工持证率60%。 八、分包工程质量必须全部合格,质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。 九、分包工期:乙方进场后按项目下达的生产工期施工,每延长一天,罚款元,以此类推。 十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。 十一、临时设施水、电费由方承担。 十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。 十三、乙方必须严格按照《劳动合同法》和建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的`规定支付农民工工资,不得拖欠或克扣工资,工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。 十四、本合同未尽事宜,双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。 十五、本合同一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。 甲方: 法定代表人: 委托代理人: 现场代表: 年月日 乙方: 法定代表人: 委托代理人: 分包商: 年月日 装饰工程劳务分包合同8发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下: 一、承包方式:包人工、包质量、包安全。 二、承包范围:C、B栋1~3层的电路铺设各户至各楼层的主线、电箱内各器件组装、各通道照明、消防应急灯专线及插座、部份功能性专线及插座,室内开关插座、灯具、电器安装(不含空调),暗线、暗盒开槽装盒、线后水泥砂浆抹平(不能高出墙面),当班自产垃圾清扫至楼下统一放置 三、工程质量:1、主线槽安装统一水平,吊钩设置均匀美观,电箱内按统一标准角度组装,电箱内线头留置长度约80厘米为宜不得浪费;2、各室内线槽尽量顺阴角垂直走向,线槽用枪订固定时,槽内订必须付脚,不允许有垂直订头外露;3、室内线盒严格按各标准统一各自高度,功能相同的必须同一高度,底盒安装必须牢固水平;4暗线预埋用pvC管套至与线盒连接位;5、各开关插座底盒必须暗装;5、各线头留置不得浪费,严禁工人私自将线头带走;6、严格按色装线,黄红绿为火线、兰色为零线、黄绿相间为接地线。 四、结算方式: 1、按外墙内边丈量面积: 30 元/㎡;阁楼不另计面积。 五、付款方式: 本工程以实际发生工日数据为依据,按每日 30 元/人生活费,每 10 天支付一次,每月支付工程进度款至 50% ,工程完工质检合格,支付工程款的 75% ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的 90% 。验收合格后100天后付清。付工程款时乙方提交每位工人的身份证复印件由工人按指模签名确认。 六、甲方责任: 1、提供所有民工的身份证复印件。 2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。 3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。 4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。 5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。 七、工程质量的约定: 1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。 2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。 3、工地纪律约定:不得打架,上班时间不准喝酒,不得随地大小便。注意保护别人劳动成果。当班自产垃圾当班必须清理,当班领用材料(电线、开关、插座、灯具)下班必须交回,第二天上班重新领用,严格按色号装线,一经发现罚款500元每次。所有材料由包工头亲自领取,如在施工中所领用材料与实际使用的数量不符时,包工头必须赔偿损失开关插座按20元每个,漏电保护器按80元每个,单极开关按20元每个。所有罚款及赔偿款直接从工资内扣除。 4、文明施工约定;严格控制操音,早上8点半之前、中午12点至下午1点半不得使用电锤等操音大的.设备。不得扰民,无关人员不得带入工地。设有内部食堂,由工头统一报歺,收费10元每歺,从工程款中扣除。也可选择叫外卖。 5、防火约定:烟头必须就地捏灭,不得动用明火。 6、防工伤事故约定:禁止违章操作,如工人自我感觉危险应立即停止施工并向项目部汇报,否则一切安全事故由乙方承担。 八、有关工期的约定: 1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方1000元的工期违约金。违约金不超过结算价款的10%。合同生效后10天内暗装线盒及需走地的暗线安装完毕,走道布线、20天内安装完毕,其他60天内全面完工,如甲方原因,工期顺延。 九、其它条款: 1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。 3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。 4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。 发包人: 承包人: 日 期: 日 期: |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。