标题 | 建材买卖合同 | |||||||||||||||||||||
范文 | 建材买卖合同汇编15篇 随着法律观念的日渐普及,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编为大家收集的建材买卖合同,仅供参考,欢迎大家阅读。 建材买卖合同1第一条所购建材基本情况 单位:_____________________ 建材名称____________ 产地____________ 材质____________ 规格____________ 名称(宽*高)____________ 用料规格(长度*厚度)____________ 总用料(数量)____________ 花色(标号)____________ 单价____________ 总价____________ 备注____________ 附件: 数量____________ 单价____________ 总价____________ 其他____________ 窗带____________ 窗钩____________ 花边____________ 加工费____________ 安装费____________色差说明:____________1、严重2、轻微3、无 轨道缩水说明:____________1、严重2、轻微3、无 合计人民币(大写):____________ 第二条质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》。 第三条设计: (一)卖方需要实地测量的,测量时间为: (二)卖方设计方案经买方签字确认后,作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力; (三)设计方案确认后不得单方擅自更改,否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。 第四条交货: 交货方式:(卖方送货/买方取货); 交货时间:____________交货地点:____________ 第五条安装 安装方式:(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由____________承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。 第六条验收 对于布艺的规格、花色与约定不符或有表面瑕疵的,买方应在交货时当场提出异议,经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。 第七条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。 (一)签订本合同时,买方支付预付款元,交货验收合格后一次性支付余款; 第八条违约责任: (一)卖方违约责任: 1、布艺经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为年,卖方负责免费修理; 2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货超过 日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还。 (二)买方违约责任: 1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金; 2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失。 第九条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第十条其他约定事项 ____________________________________________________________ 第十一条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。 买方(章):____________卖方(章):____________ 住所:____________住所:____________ 联系电话:____________联系电话:____________ 委托代理人:____________法定代表人:____________ 委托代理人:____________ 签订时间:____________签订地点:____________ 建材买卖合同2甲方: 乙方: 为了维护消费者、经营者合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定,双方订立本合同,共同遵守。 第一条:品牌:商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额 第二条::上述建材的质量按照国家规定标准。由乙方按批向甲方交送出厂质量合格证及批次质量检验报告,甲方凭单验质。 第三条:付款方式: 1、合同签订后,向乙方支付定金,元 2、甲乙双方协议总货款为此工程材料质量保证金,如工程完工在8个月之内没有出现任何质量问题,此保证金如数返还乙方。 3、乙方垫付款项随同钢材验收后付总款50%,余款三个月结清,商品砼按照季度支付。 第四条:交货方式,地点和运杂费负担:运费,上、下车费等均由乙方承担。 第五条:甲方责任: 1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值__1_%的违约金.逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用. 2.逾期付款的每天偿付逾期付款总额_0.01_ %的违约金。 第六条:乙方责任:不能交货的,偿付不能交货部分货款总值1%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付1 %的违约金。 第七条:交货时间以甲方通知时间为准,甲方须提前一周下发书面通知给乙方。 第八条:本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效,履行完毕后自动生效,合同一式两份,买卖双方各持一份。 甲方签章: 乙方签章: 委托代表人(签字): 委托代表人(签字): 日期: 建材买卖合同3合同编号:_____________ 提示:请仔细确认您所选择的建材,并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料,如有不明之处,务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式,并尽可能保留同一批次未使用的墙地砖若干以备因质量争议而进行的专业质量检验之需。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下: 第一条 所购建材基本情况:单位:___元/____ 建材名称 产地 品牌 规格型号 颜色标号 材质 批次 数量 单价 总价 合计人民币(大写)拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写):¥元 第二条 质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________ 第三条 交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间:__________________;交货地点:________________。 第四条 安装:安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。 第五条 验收:对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方异议期为卖方交货后日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。 第六条 换货:交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的,在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续,换货费用由买方承担。 第七条 余货处理:安装后的剩余墙地砖,在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续,退货费用由买方承担。 第八条 付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。 (一)签订本合同时,买方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款; (二)_____________________________ 第九条 违约责任: (一)卖方违约责任: 1.墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为_________年,卖方负责免费修理; 2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金;迟延交货超过_________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。 (二)买方违约责任: 1.买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金; 2.买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。 第十条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第十一条 其他约定事项:__________________ 第十二条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。 买方(章):________ 卖方(章):________ 住所:______________ 住所:______________ 联系电话:__________ 联系电话:__________ 委托代理人:________ 法定代表人:________ 委托代理人:________ 签订时间:__________ 签订地点:__________ 声明:卖方撤离展销会或市场的,由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的,适用其承诺;主办单位承担责任之后,有权向卖方追偿。 主办单位(章):________ 建材买卖合同4合同编号: 北京市建材买卖合同(橱柜订购类) 提示 :请仔细确认您所选择的建材,并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料,如有不明之处,务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下: 第一条 所购建材基本情况: ┌────────────────────────────────────────┐ │ 橱 柜 主 体 及 配 件 品 牌 │ ├─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ │ 品名 │ 产地 │ 材质 │ 颜色 │ 规格 │ 数量 │ 单价 │ 总价 │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 地柜 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 吊柜 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 台面 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 燃气灶 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 抽烟机 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 水槽 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 龙头 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 配件 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │其│ │ │ │ │ │ │ │ │ │他├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 签名 建材买卖合同5根据(中华人民共和国合同法)及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下: 第一条 所购建材基本情况 单位: 元/ 建材名称 产地 品牌 规格型号 材质 批次 数量 价格 总价 备注 合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写):¥ 元 第二条 质量标准: 第三条 交货:交货方式为(卖方送货/买方取货) 交货时间: 交货地点: 第四条 验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与 约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后 日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。 第五条 付款方式及时间:双方约定以第 种方式支付价款。 (一)签定合同时,买方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款; (二) 第六条 违约责任: (一) 卖方违约责任: 1、 建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质 量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。 2、卖方延迟交货的,每日应向买方支付延迟部分价款 %的违约金;延迟交货 日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。 (二)买方违约责任: 1、买方延迟提货的,每日应向卖方支付延迟部分价款 %的违约金; 2、买方无正当理由单方面解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。 第七条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协 商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第八条 其他约定事项: 第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应 承担的责任的,仍以本合同为准。 第十条 本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。 买方(章): 卖方(章): 住所: 住所: 联系方式: 联系方式: 委托代理人: 法定代表人: 委托代理人: 签订时间: 签订地点: 建材买卖合同6甲方: 法定代表人: 联系方式: 乙方: 法定代表人: 联系方式: 根据《_____》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下: 第一条:所购建材基本情况 单位: 建材名称: 产地品牌: 规格型号: 材质批次: 数量: 价格: 第二条:质量标准 1、按照甲方所需要的规格品牌_____(产地)和数量及时供应。 2、有产品合格证明书或相关文件。 第三条:交货 交货方式为:卖方送货/买方取货。 交货时间:_____年____月____日。 交货地点: 第四条:验收 对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后一日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。 第五条:付款方式及时间 签定合同时,买方支付(定金/预付款)_____元,(定金不得超过总价款的_____%),货到验收后一次性支付余款。 第六条:违约责任 卖方违约责任: 1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。 2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金;迟延交货一日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。 买方违约责任: 1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款____%的违约金; 2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。 第七条:争议解决方式 本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼。 第八条:本合同一式____份,供方___份,需方____份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。 买方: 法定代表人: _____年_____月____日 卖方: 法定代表人: _____年_____月____日 建材买卖合同7甲方(需方): 法定代表人: 甲方公司地址: 甲方施工地址: 乙方(供方): 法定代表人: 乙方公司地址: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量及其它:
模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。 二、乙方供应产品或原材料必须满足: 1、达到四川省相应的质检验收标准; 2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应; 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。) 四、货款支付方式和时间 计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 八、其它 按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。 需方(公章) 供方(公章) 法定代表人 法定代表人 或其委托代理人: 或其委托代理人: 年 月 日 年 月 日 建材买卖合同8卖方:(以下简称甲方) 买方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款,以便共同遵守。 第一条拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息 (一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程 ①名称: ②地址: ③建设单位名称: ④施工单位名称: ⑤监理单位名称: (2)建设工程用地批准手续(附件1.1): ①批准证书/证明名称: ②证书/证明编号: (3)规划许可证(附件1.2): ①规划许可证名称: ②证书编号: (4)施工许可证(附件1.3): ①施工许可证名称: ②证书编号: (二)所购买建材基本信息 第二条质量标准(需具体明确,作为产品验收标准,见附件2) 第三条建材包装 (1)包装标准: (2)包装费用: (3)包装物的处理方法:选择以下第种处理方法。 ①甲方负责自行回收。 ②包装物随产品归乙方所有,现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。 (4)其它:第四条交货 (1)交货方式:(甲方送货/乙方取货) (2)交货时间: (3)交货地点: (4)运输方式: (5)运输及装卸费用承担: (6)其它: 第五条验收 (1)验收标准:货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。 (2)验收方式: ①当场验收:对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的,乙方应在交货时当场提出异议,异议经核实属实的,甲方应无条件换货或补足。 ②无法当场检验的,乙方应在接收货物次日起日内进行检验,并将检验结果及时通知甲方。 ③选择甲方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装及货物质量,经验收未达到约定标准的,甲方应无条件返工,并承担因此给乙方造成的损失。 ④双方对检验标准或检验结果有异议的,委托本市具有相应资质的检验检测机构检测,并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。 在以上期限内,乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的,视为验收合格。 (3)其它:第六条安装(1)安装方式: ①(甲方安装/乙方自装); ②选择甲方安装的,安装费用由承担,乙方应为甲方提供必要的安装条件。 (2)甲方负责安装的,应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限: (3)其它: 第七条付款 双方约定以第种方式支付价款。 (1)签订本合同时,乙方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%),验收合格后日内一次性支付余款。 (2)其它第八条双方义务(一)甲方义务 (1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准,并已取得相关销售许可等。 (2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式,及时供货,并积极配合乙方进行货物验收工作。 (3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。 (4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务,产品出现质量瑕疵或不合格现象,应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。 (5)其它: (二)乙方义务 (1)按约定向甲方支付相应货款。 (2)及时组织货物验收工作,并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的,应向甲方提供必要的安装条件和便利。 (4)其他:第九条违约责任(一)甲方违约责任 (1)因甲方产品质量或安装质量问题,给乙方或第三人造成人身或财产损失的,应由甲方承担全部责任。 (2)甲方延迟交货的,应按延迟交货部分货款金额的每日万分之计算,向乙方支付违约金。 甲方迟延交货的,甲方应在发货前与乙方协商,乙方仍需要货物的,甲方应按数补交,并承担迟延交货责任。 (3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的,乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的,应承担乙方由此多支出的合理费用。 甲方提前交货的,乙方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,乙方可拒绝提货。 (4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的,乙方有权拒绝接收。 如乙方同意利用,应按质论价。乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责修理或更换或退货,并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。 (5)甲方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,甲方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。 乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由甲方负责赔偿。 (6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外,还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。 (7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的,乙方有权解除合同。 (8)其它: (二)乙方违约责任 (1)乙方迟延给付货款的,应按逾期货款金额每日万分之计算,向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过日的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。 (2)乙方无合法或约定事由而中途退货的,应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金,并承担由此给甲方造成的损失。 (3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算,向甲方支付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。 (4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的,应承担拒收货物款项%的违约金,并承担由此给甲方造成的损失。 (5)乙方如错填到货的地点、接货人,或对甲方提供其他错误信息,应承担甲方因此所受到的实际损失。 (6)其它:第十条补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 第十一条其他约定事项 第十二条合同生效、争议解决方式 (1)本合同一式份,双方各执份,建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。 (2)本合同自双方签字并盖章后生效。 (3)本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决,也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的,选择下列第方式解决: ①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁; ②依法向法院起诉。 乙方(盖章):甲方(盖章): 住所地:住所地: 法定代表人/授权代表(签字):法定代表人/授权代表(签字): 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 日期:___年___月___日日期:___年___月___日 签订地点: 建材买卖合同9合同编号: 北京市建材买卖合同(卫浴洁具类) 提示:请仔细确认您所选择的建材,并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料,如有不明之处,务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下: 第一条 所购建材基本情况单位:元/ ┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┐ │ 建材名称 │ 产地 │ 品牌 │规格型│ 颜色 │ 材质 │ 数量 │ 单价 │ 总价 │ 是否由 │ │ │ │ │ 号 │ │ │ │ │ │ 卖方安装 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │ ├─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┤ │合计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写):¥ │ │元 │ └────────────────────────────────────────────┘ 第二条 质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、 。 第三条 交货:交货方式:(卖方送货/买方取货);交货时间: ;交货地点: 。 第四条 安装:安装方式:(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。 第五条 验收:对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方应在卖方交货时当场提出异议,异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。 第六条 付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。 (一)签订本合同时,买方支付(定金 / 预付款) 元(定金不得超过总价款的20%),交货验收后一次性支付余款; (二) 。 第七条 违约责任: (一)卖方违约责任: 1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为 年,卖方负责免费修理; 2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货超过 日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。 (二)买方违约责任: 1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金; 2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。 第八条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第九条 其他约定事项:。 第十条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。 买方(章): 卖方(章): 住所: 住所: 联系电话: 联系电话: 委托代理人: 法定代表人: 委托代理人: 签订时间: 签订地点: 声明:卖方撤离展销会或市场的,由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的,适用其承诺;主办单位承担责任之后,有权向卖方追偿。 主办单位(章): 北京市工商行政管理局 制定 建材买卖合同10第一条 商品名称 请您认真阅读以下内容,确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件, 如有不明之处,务请当面问清,以免发生纠纷。 橱 柜 主 体 及 配 件 品 牌 品名 产地 材质 颜色 规格 数量 单价 总价 地柜 吊柜 台面 燃气灶 抽烟机 水槽 龙头 配件 其他 备注 合计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写) :¥ 元 第二条 设计及设计更改: (一)卖方需要实地测量的,测量时间为: ; (二)卖方设计方案及相关尺寸经买方签字确认后,作为本合同附件及双方履行合同的依据; (三)设计方案确认后不得单方更改,更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。 第三条 交货及安装:交货方式:(送货 / 送货安装 / 买方自提);送货时间: ;交货地点: ;选择送货安装方式的,买方应为卖方提供安装条件。 第四条 验收及三包责任:对于商品的数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的,买方应在交货时当场提出异议,经核实卖方应无条件换货或补足;对于其他质量问题要求三包的,按国家有关三包规定执行;国家无三包规定的,对于内在质量问题的包修期限为 年,卖方负责免费修理,但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准 / 国家标准 / 行业标准)的,自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。 第五条 付款方式及时间:双方约定以第 种方式支付价款。 (一)签订本合同时,买方支付(定金 / 预付款) 元(定金不得超过总价款的20%),设计出图认可后一次性支付余款; 第六条 违约责任: (一)一方迟延交货或提货的,每超过一日向对方支付迟延部分价款 %的违约金; (二)卖方迟延交货超过 日的,除按前款规定支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还;已支付的定金,买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还; (三) 买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。 第七条 卖方撤离展销会或市场的,由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;市场主办单位承担责任之后,有权向卖方追偿。 第八条 争议解决方式: 本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第九条 其他约定事项: 。 第十条 双方可以书面形式对本合同予以变更或补充,但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的,仍以本合同为准。 买方(章): 卖方(章): 主办单位(章): 住所: 住所: 住所: 联系电话: 联系电话: 联系电话: 委托代理人: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 签订时间: 签订地点: 建材买卖合同11(需方)(以下简称甲方) (供方)(以下简称乙方) 经协商同意,根据中华人民共和国经济法的`规定,订立合同如下: 第一条、甲方向乙方订货总值为人民币 元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列 第二条、乙方提供的货物必须提供国家权威部门颁发的检验报告以及产品出厂合格证。 第三条、验收方法 1、查看瓷砖的外包装 仔细的检查产品的包装箱上的相关标识是否清楚,包括产品的品牌、商标、型号、色号、规格、生产批号或生产日期; 2、核对送货产品与定单是否相符 1)检查瓷砖的每个型号是否与定货单上的型号一致; 2)检查送的每个型号的产品是否与看货时一致; 3)查看每款瓷砖的胚体瓷砖商标是否清晰无误。! 4)检查送货品种是否有遗漏! 3、核对瓷砖的数量.仔细的核对瓷砖的数量,注意瓷砖的片数和平米之间的换算。 4、检查瓷砖的质量。重点的检查以下几个方面: 1)零片和散片的质量,是否有磕角、划伤等表面瑕疵,花砖腰线是否有什么磕碰; 2)检查瓷砖是否有破损,可以用手摇一下包装箱,听是否有“嘎吱”的响声,有“嘎吱”响声的说明瓷砖可能会有破损,一定要开箱检查! 3)检查瓷砖的平整度:将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上,用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动,如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的,说明瓷砖的尺寸比较好,误差小,这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反,如果有明显的滞手的感觉瓷砖,说明瓷砖的尺寸误差较大,会影响铺贴的效果! 4)检查瓷砖的平整度题,两片或者四片相同型号的瓷砖按照相同的纹路拼铺在平面上,用手在砖面上来回的滑动,如果经过瓷砖的接缝部位是没有明显的高低感,说明瓷砖的平整度好,反之,说明瓷砖的平整度较差,会影响瓷砖铺贴的整体效果,地砖如果平整度较差,严重的情况还会绊倒人! 5)瓷砖的直角度问题现在瓷砖主要还是以长方形的为多,瓷砖的每个角都是直角,如果直角度差的话,也会影响瓷砖的铺贴效果,取四片相同型号的砖,进行拼接,如果出现四片砖不能接缝紧密,总是一条或者两条接缝出现缝隙,说明瓷砖的直角度不是特别好。 5、再一次核算瓷砖的单价和总价。 第四条、货款及费用等付款及结算办法 1)甲方收到货后组织验收,验收后开出产品入库单,乙方以现场产品入库单以及相应款项(货物总价的 %)的正规发票到甲方财务办理付款手续, 2)甲方在铺贴完成后,无任何质量问题,即支付乙方相应货物总价的。 3)甲方在工程完工,无需再进货时,按实际收货量进行结算,一次性付清乙方尾款。 第五条、交货规定 1.交货方式:乙方负责把产品运送到工地现场,甲方指定现场材料停靠点,甲方负责卸货。 2.交货地点:本工程施工现场 3.交货日期:______ 第六条、经济责任 (一)乙方应负的经济责任 1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 %的罚金。 3.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。 (二)甲方应负的经济责任 1.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,退货数量不得超过总合同量的5%,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。 2.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,乙方可将交货日期顺延。 3.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。 4.乙方送货或的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 第七条、产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请甲方批准后方能变更。在甲方批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。 第八条、甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 %的补偿金。 第九条、如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前天与甲方协商。 第十条、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 第十一条、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第十二条、本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。 第十三条、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部货物送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。 第十四条、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十五条、本合同一式 份,甲、乙双方各持 份。 甲方:______(盖章)乙方:______(盖章) __年__月__日 建材买卖合同12卖方:(以下称甲方) 买方:(以下称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下: 第一条、建材名称、品牌、规格型号、数量、价格见下表: 第二条、质量标准:产品质量标准按国家标准执行。 第三条、交货:交货方式为(卖方送货、买方取货) 交货时间:20xx年07月15日 交货地点:甲方指定地点 第四条、验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后10日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。 第五条、付款方式及时间: 经甲、乙双方友好协商决定,在合同签订后,由乙方将货款预付金额¥67160.0元(大写:陆万柒仟壹佰陆拾元整)给甲方,剩余货款于货验收合格后,余款¥100000.0元(大写:壹拾万元整)一次性转入对方指定账户。 第六条、违约责任: (一)卖方违约责任: 1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货、或赔偿买方由此受到的损失。 2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款10%的违约金;迟延交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金,预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。 (二)买方违约责任: 1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款10%的违约金; 2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。 第七条、争议解决方式: 本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位,消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解,申诉解决不成的,应向乙方所在地人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第八条、其他约定事项: 第九条、对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。 第十条、本合同未尽事项,双方可协商签定补充协议。 第十一条、本合同一式俩份,甲、乙双方签字生效。 签订时间: 年 月 日 甲方: 乙方: 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 年月日: 建材买卖合同13出卖人(甲方):________ 买受人(乙方):________ 为了维护消费者、经营者合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。 一、建材买卖基本情况 商品名称:________ 规格型号:________ 商品等级:________ 材质:________ 颜色:________ 产地:________ 单价:________ 数量:________ 总价:________ 备注:________________ 货款总额:¥________元,大写____拾____万____仟____佰____元____角____分 送货验收情况:□验收合格□货款两清 □拒收及原因:________________________ □解决方案:________________________ 甲方(签字):________ 乙方(签字):________ 交货时间:______年____月____日 二、货款支付方式 1、□乙方在签约时一次性支付全部货款。 2、□乙方在签约时支付定金________元(不得超过商品总价的20%),余款________元应在________时付清。 三、交货及验收 1、□乙方自提:______年____月____日到________提货。 2、□甲方送货:______年____月____日前送货至________。 乙方在接收商品时,须当场检验查收,无误的应签收;如发现问题应当场提出,书面确认。实木制品(实木贴面、封边、实木地板等商品)和天然石材存在自然色差及不同纹理是不可避免的。艺术玻璃图案比例、人工色差与样品略有差别,均属正常现象并非质量问题。 四、商品非质量问题换货退货 1、接收商品后____内,在无任何损坏且不影响二次销售的情况下,乙方可以要求换、退货,其费用由乙方承担。 2、对装修后剩余材料(所购总数的____%以内)在商品无任何损坏且不影响二次销售的情况下,送货后30天内可以凭销售合同及相关单据按商品买卖合同单价全款退货,其费用由乙方承担。 退货地点:________________。 其中灯具、胶类、地毯,自售出之日起7日内包装完好无磨损可退货。 五、质量问题“三包”规定 甲方对商品实行三包。如出现质量问题,甲方按《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定,承担商品的“修理、更换、退货”责任。甲方或主办单位做出对乙方更有利的责任承诺的,按照该承诺执行。 六、违约责任 (一)甲方违约责任: 1、建材商品经法定质量检验机构检验不符质量要求的,乙方可以依照国家规定、当事人约定退货,或者要求甲方履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的,乙方可以自收到商品之日起七日内退货;七日后符合法定解除合同条件的,乙方可以及时退货,不符合法定解除合同条件的,可以要求甲方履行更换、修理等义务; 2、甲方迟延交货的,每日应向乙方支付迟延部分价款____%的违约金;迟延交货超过____日的,除支付违约金外,乙方还有权解除合同,甲方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但乙方在不收取违约金的情况下有权要求甲方双倍返还定金。 (二)乙方违约责任: 1、乙方迟延提货的,每日应向甲方支付迟延部分价款____%的违约金; 2、乙方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给甲方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。 (三)经法定质量检验机构检验,建材商品的有害物质限量不符合国家标准的强制性要求的,乙方有权无条件退货,并要求甲方赔偿相应的检测费、交通费、误工费、损失费等损失,并承担总价款____%的违约金。 (四)________________________________________。 七、争议解决方式 本合同发生争议,双方应协商解决。协商不成时,可向市场主办单位或消费者协会申请调解。当协商和调解不成,可采取以下第____种方式解决: 1、向________仲裁委员会申请仲裁。 2、向人民法院起诉。 如果甲方拒不执行仲裁裁决或法院判决,由市场主办单位向乙方进行先行赔付。 八、其他约定事项________________________________________。 九、附则 本合同与合同附件具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方盖章、签字之日起生效。 合同如有未尽事宜,须由甲乙双方共同协商,签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 本合同一式____份,其中甲方____份,乙方____份,市场主办单位____份。均具有同等法律效力。 甲方(章):________ 地址:________ 法定代表人:________ 委托代理人:________ 电话:________ 售后服务电话:________ 乙方(签字或盖章):________ 地址:________ 电话:________ 主办单位(章):________ 地址:________ 法定代表人:________ 委托代理人:________ 电话:________ 建材买卖合同14合同编号:____________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下: 第一条 所购建材基本情况单位: 元/建材名称 合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写):¥ 元 第二条 质量标准:___________________________ 第三条 交货:交货方式为(卖方送货/买方取货) 交货时间:___________________________________ 交货地点:___________________________________ 第四条 验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后________日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。 第五条 付款方式及时间:双方约定以第________种方式支付价款。 (一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)________元(定金不得超过总价款的____%),货到验收后一次性支付余款; (二)________________________________________ 第六条 违约责任 (一)卖方违约责任 1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。 2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。 (二)买方违约责任 1.买方迟延提货的,每日应向卖方制度迟延部分价款_______%的违约金; 2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。 甲方: 乙方: 建材买卖合同15甲方(供方): 乙方(需方): 双方就本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行 第一条 甲方采购产品清单汇总: (见附件) 第二条 货物的技术标准和质量保证 五金产品生产质量标准,既有国际标准,又有国内标准的或行业标准的,以高者为准。 乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求,在质量保证期内出现的质量问题,由乙方承担维修或更换,费用由乙方承担。 在质量保证期内,因甲方使用不当而造成的产品损坏,乙方不承担保修责任,但乙方应按甲方要求对其进行维修,维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。 第三条 货物的运输及交货 合同签定后,根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。送货地点为: 。甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收,并签收乙方提供的送货签收单。产品的到货验收应包括产品的品牌、数量,型号,外观及完好情况;收到货后,甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单。乙方向甲方工地的运输途中以及卸货过程中出现的损坏等情况均有乙方承担。甲方指定验收接货人为 ,或凭甲方盖章签收。(以甲方书面通知为准) 第四条 付款方式: 甲方选择以 分批次支付 方式支付乙方所有款项。合同签订后:付款按批次付款。每批次要货前6天甲方书面通知乙方,货物到达现场并经甲方验收通过后甲方在7日内支付该批货物价额的70%,工程验收通过后甲方支付至货额95%的货款予乙方,5%的余款作为质保金,质保期为一年,保修期满后十日内无息支付。甲方付款前乙方应提供相应正规发票。 第五条 合同条款的补充或修改: 5.1 乙方按照双方商定的价格交货给甲方,不得自行随意更改价格。如任何一方要作价格调整,均须提前提出,并经双方协商达成一致后方可实施。 5.2 甲、乙任何一方如果要注销合同,必须提出充分的理由,双方协商。 5.3 如甲方有新增的产品超出本合同范围,应及时与乙方协商,以便双方制订新合同或增补合同。 5.4 凡甲方要求在本项目增加购买乙方其他规格型号的五金产品时,乙方需要据此合同附件相同的下浮比例按全国统一批发价格同比例下浮优惠后进行价格调整供货。 5.5 乙方保证所供产品均为广东雅洁五金有限公司产品。如发现不是雅洁品牌等冒充行为将扣除乙方该批货款的20%的违约款,如给甲方造成其他损失,乙方负全责。 第六条 违约责任: 6.1 双方签订合同后,任何一方未能按合同条款履行各自应尽义务的,一律视为违约。(双方另有约定的除外) 6.2 甲方逾期付款,经双方协商仍未能解决的,每逾期 1 天,应向乙方支付逾期付款金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天,乙方有权单方面解除合同并要求甲方支付合同总价的 25%作为对乙方一切损失的赔偿。 6.3 乙方逾期供货,经双方协商仍未能解决的,每逾期 1 天,应向甲方支付本次定货产品金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天,甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总价的 25%作为对甲方一切损失的赔偿。 6.4 存在质量问题的产品乙方将无条件在两日内更换,在乙方更换符合合同约定的合格产品之前,甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应承担该批货款总价20%的违约金。 第七条 纠纷解决方式: 7.1 有关本合同或执行过程中发生的一切争执的异议,应通过友好协商解决,若不能妥善解决时,双方约定在项目所在履行地提起诉讼,最后结果以法院的判决为准。 第八条. 其他: 8.1 任何一方遇到“不可抗力”,如地震、台风、水灾、战争、政府介入、自然灾害、禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的,应以书面形式通知对方并提乙有效证明,双方应根据事故的合同的影响程度统一协商,以决定完全或部分取消本合同,或是延长合同履行期限,对方对此做出一个明确的、合理的决定。 8.2 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 8.3 与本合同有关的所有正式文本,如招标书、投标书、产品报价单等,均可作为本合同的附件,以供双方核查、参考。 8.4双方在合同上所注明的通信地址、联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何一方通信地址或联系方法发生变更应及时以书面形式通知对方,否则必须承担由此而产生的一切后果。合同所提供的联系地址是双方寄发函件的依据,必须真实准备。任何一方提供的通信地址错误或拒不接收对方的函件,则发函方以挂号信或特快专递方式发出函件的,自寄出的次日起满三天即视为对方已经收到。 8.5合同执行期内,乙甲双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 8.6本合同自双方签字、签章之日起生效,壹式肆份,双方各执贰份。 甲方(供方): 乙方(需方): 年月日: |
|||||||||||||||||||||
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。