标题 | 劳务合同 |
范文 | 有关劳务合同范文集锦七篇 随着人们法律意识的建立,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编精心整理的劳务合同7篇,欢迎大家分享。 劳务合同 篇1用人单位(甲方):___________________________________________ 地址:_______________________________________________________ 电话:_______________________________________________________ 法定代表人:_________________________________________________ 职务:_______________________________________________________ 劳动者(乙方):_____________________性别:_______年龄:_____ 籍贯:____________________身份证号码:_________________________ 电话:____________________住址:_____________________________ 甲乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,就劳务合作一事达成一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。 1.合同期限 (1)本期限为______年。自______年______月______日至______年______月______日有效。(其中_______年_______月_______日至_______年_______月_______日为见习期/试用期,可视乙方适应工作能力酌情增减。 (2)合同期满前_______个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。 (3)本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前_______个月通知对方。 2.工作内容和工作地点 工作内容:乙方同意在甲方指定地点从事清洁工作,遵守指定地点的规章制度和作息时间,以认真负责的态度作好清洁工作。 工作地点:_______________。 3.劳务报酬 (1)基本工资________元/月,甲方每月_______日之前发放乙方上月的工资,如遇法定休假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。 (2)工资必须以货币形式支付,不得以实物及有价证券替代货币支付。 (3)支付方式为下列第_______种形式 a现金支付 b以银行转账方式支付费用给乙方 开户行:__________________________________ 户名:____________________________________ 银行账号:________________________________ 4.甲方不可无故拖欠、苛扣乙方工资,按时支付乙方的劳动相应所得工资、报酬。 5.如乙方违反劳动纪律给甲方造成直接经济损失,甲方有权终止本合同并追究其赔偿责任。 6.甲、乙双方如单方面解除合同,需提前_____天在本合同截止日期前通知对方。 7.如指定地点主管不满意乙方的工作或得到指定地点主管的投诉,甲方有权调换乙方的工作地点和终止本合同。 8.甲方在指定地的清洁工具及清洁药剂,乙方应妥善使用保管,如有人为损坏须照价赔偿。 9.如乙方在指定地点须添加清洁药剂和更换工具须提前_________天通知甲方。 10.试用期内,如乙方被甲方认为不符合录用条件,甲方有权解除本合同。 11.争议解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,可以提交__________仲裁委员会仲裁或向_________________人民法院提起诉讼。 12.其他约定事项 (1)本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。 (2)_____________________________________________________________ (3)_____________________________________________________________ 13.合同生效 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。 合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。 甲方(盖章):___________________ 乙方(签字):___________________ 法定代理人:______________________ 身份证号:______________________ 联系方式:______________________ 联系方式:______________________ _______年_______月_______日_______年_______月_______日 劳务合同 篇2甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,达成如下协议: 一、工作岗位和工作(工种) 1、甲根据自身经营需要及乙的岗位意向,同意聘用乙在 岗位从事 工作; 2、甲根据工作需要及乙的业务、工作能力和表现,可以调整乙的工作岗位。 二、合同期限(试用期限) 1、合同有效期:自 年 月 日至 年 月 日 止,合同期满聘用关系自然终止; 2、聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。 3、本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。 三、工作时间 1、甲实行标准工时制,即乙每日工作8小时;每周休息2天; 2、甲由于经营需要,可与乙协商适当延长乙工作时间。 四、工资待遇 1、乙试用期工资 元/月;试用期满乙起点工资为 元/月。 2、甲于每月 日发给乙上月的薪金。如遇节假日或休息日,自动顺延在最近的工作日支付。 五、劳动保护和工作条件 1、甲为乙提供各相关岗位的劳动工具及工作场所; 2、乙对甲管理人员违章指挥强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评检举和控告。 3、甲可根据工作需要组织乙参加必要的业务知识培训。 六、社会保险和福利待遇 1、在乙试用期合格后,甲按深圳市社会保险的有关规定,为乙办理社会保险。 2、乙因工致伤残、死亡的,按《深圳经济特区工伤保险条例》及有关规定处理。 3、乙享受国家规定的法定节假日、婚假、计划生育等假期。 4、甲在经济条件允许的情况下将给予乙的福利待遇。 七、劳动纪律 乙在合同期内应当做到: 1、遵守国家的法律、法规、甲制定的各项规章制度 2、严格遵守各岗位的操作流程及规程,保证安全工作。 4、爱护甲的财产,保守甲的商业秘密。 八、合同的变更、解除、重新订立和终止 (一)经甲、乙双方协商同意可以依法变更劳动合同。 (二)有下列情形之一的,甲可以随时解除劳动合同: 1、乙在试用期间不符合录用条件的; 2、乙严重违反劳动纪律及甲规章制度的; 3、乙严重失职,营私舞弊,对甲利益造成重大损害的; 4、乙被依法追究刑事责任的; 5、法律、法规规定的其他情形。 (三)有下列情形之一的,甲可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙本人。 1、甲濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,需裁减人员的; 2、乙患病或非因工负伤,长达一个月或医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲另行安排的适当工作的; 3、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。 甲未提前三十日以书面形式通知劳务工的,应当支付该乙当年一个月月平均工资的补偿金 (四)有下列情形之一的,甲不能终止或解除聘用合同 1、乙患病或负伤在规定的医疗期内的; 2、女职工在孕期、产期、哺乳期内的; 3、法律、法规规定的其他情形。 (五)有下列情形之一的,乙可以随时通知甲解除劳动合同; 1、甲未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的; 2、甲以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; 3、法律、法规规定的其他情形。 (六)乙解除劳动合同,应当提前30日以书面形式通知甲,否则甲有权拒付乙当月的工资。 (七)有下列情形之一的,劳动合同自行解除; 1、甲依法被宣告破产; 2、甲依法解散或依法被撤销; 3、乙死亡; 九、法律责任 (一)甲的`法律责任 1、甲克扣或者无故拖欠乙工资的,如超过规定日期,除全额支付乙工资报酬外,从第10个工作日起计算,拖欠的天数,甲每天按拖欠工资额的1%支付乙赔偿金。 2、甲支付乙的工资报酬低于市政府公布的当年最低工资标准的,要补足低于标准部分,同时,对低于部分每日另按其总额的1%补偿员工。 3、甲违反本合同第六条第1款未为乙办理社会保险,给乙造成经济损失。 (二)乙的法律责任 乙违反合同约定提前解除劳动合同,对甲造成损失的,乙应赔偿甲下列损失; 1、甲招收录用乙所支付的费用; 2、甲为其支付的培训费用; 3、对经营和工作造成的直接经济损失。 十、其它事项 1、双方认为需要约定的其他事项或对原订条款需要变更重新约定的事项: 2、本合同未尽事宜或合同条款与现行劳动法律法规规定的有出入的,按现行劳动法律法规执行。 3、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效,涂改或未经书面授权代签无效。 4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 5、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准 甲盖章: 乙签名: 授权代表签名: 身份证号码: 合同签订时间: 年 月 日 劳务合同 篇3甲方:__________________________ 立合同单位:____________________ 乙方:__________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任,经双方协商,达成如下协议。 一、工程地址 __________________________。 二、工程名称 __________________________。 三、承包范围 __________________________。 四、工程工期 1、甲方确定的进度计划要求工期。施工过程中,乙方必须严格按甲方制定的施工进度计划,确保各节点计划的完成;如乙方未按节点完成形象计划,任何节点每延期___天罚款_____元,且不得影响下一节点的完成时间。 2、如由于甲方的原因,工期可以延续,但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。 3、如乙方在施工过程中单方面停工,第___天以_____元罚款,第___天以_____元罚款;连续停工___天者(含___天)请退出现场,验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用,工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方承担。 五、工程质量 1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》、江苏省颁发的有关工程质量规定,及业主有关质量规定。 2、分项工程质量评定等级必须达到优良。如达不到合格以上等。费用)另增加每吨___元进度费,年底结清。 5、工程交付使用___年内结清。 十一、本合同中未尽事宜,甲乙双方协商解决。 十二、本工程甲乙双方如因合同原因发生纠纷,由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶,无条件服从。如乙方违约,违约金___万元,另外按所生产的工作量的___%结算。 十三、本协议___式___份,甲乙双方各执___份。双方签字(盖章)后生效,工程完工,尾款付清后自动失效。 甲方(盖章):___________乙方:___________ 代表人(签字):_________身份证号码:____________________ _____年___月___日_____年___月___日 劳务合同 篇4发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议: 第一条:工程名称及合同工期: (一)、工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。 (二)、合同工期: 1、开工时间以开工报告日期为准。 2、完工时间 第二条:工作内容及设备: 1、工作内容:图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装,消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。 2、设备:消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。 第三条:工程固定价格费用包干范围: 1、按《江西省二零零四年工程定额》,建筑面积计算规则及(B/Y50353—20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)土建水电每平方米19元、消防水电每平方3元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。 2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。 3、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。 第四条:工程量计算方法:工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。 第五条:合同价格的结算:工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。 第六条:工程款支付:施工过程中按主体预埋6元计算,每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%,工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。 第七条:工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。 第八条:工程款支付手续:乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。 第九条:工程质量: 1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。 2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。 3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过,只要有任何工程各主体中任何一方提出异议,乙方都必须整改到位,直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格,整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格,则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担,并向甲方赔偿相关的损失。 4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。 5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外,再进行处罚,每一质量缺陷处罚200—10000元。 第十条:安全施工: (一)、安全施工与检查: 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人全部承担。 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。 (二)、安全防护 1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。 2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。 (三)、事故处理 1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。 2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 第十一条:其它: 1、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。 2、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。 3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。 4、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。 5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。 第十二条:合同的生效与终止 本合同经双方签字盖章后生效。 本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。 本合同未尽事宜双方友好协商解决。 甲方(章) 代表人(签字) 乙方(章) 代表人(签字) 合同订立时间:年月日 劳务合同 篇5一、概述 事项类型:造价管理 办理窗口:市政务服务中心建设分中心并联审批窗口(八宝街111号2楼) 前置条件:中标备案已完成 承诺时间:受理合同备案资料后3个工作日内确定是否予以备案受理结算备案资料后5个工作日内确定是否予以备案 收费标准:不收费 联系电话:86634547 投诉电话:86634547 联系人:牛宇、蒋戎 联系地址:八宝街111号3楼314 备注:除锦江、青羊、金牛、武侯、成华区外,其他区(市)、县的施工合同备案和竣工结算备案由当地备案部门受理。 二、办理程序 施工合同备案办理程序 1、发、承包双方依法签订建设工程施工合同后7日内将合同文本及附件送工程所在地备案部门备案; 2、窗口工作人员依据施工合同备案要求查验备案资料,资料齐全后受理; 3、不符合备案条件的建设工程合同,备案经办人在3个工作日内提出书面整改意见,当事人应重新报送符合备案条件的备案资料; 4、符合备案条件的建设工程合同,备案经办人填写《成都市建设工程施工合同备案表》、《成都市建设工程施工合同补充协议备案表》并对合同备案资料加盖《建设工程施工合同备案专用章》,完成备案(工作时限为3个工作日)并向报送单位返还已备案施工合同。 5、发、承包双方依法对合同另行补充或作变更的,应在签订补充或作变更合同(协议)后7日内到原合同备案部门办理合同备案。 竣工结算备案办理程序 1、建设单位在办理工程竣工验收备案手续前,需将竣工结算书及相关资料送工程所在地备案部门备案; 2、窗口工作人员依据竣工结算备案要求查验备案资料齐全后受理; 3、不符合备案条件的结算资料,备案经办人在5个工作日内提出书面整改意见,当事人应重新报送符合备案条件的结算资料; 4、符合备案条件的,备案经办人填写《成都市工程竣工结算备案表》、《单项(单位)工程竣工结算备案表》并对竣工结算备案资料加盖《建设工程竣工结算备案专用章》。完成备案(工作时限为5个工作日)并向报送单位返还已备案结算书。 三、申请材料 施工合同备案需提交资料为: 市属工程施工合同备案资料: 1、中标通知书 (复印件1份); 2、《成都市建设工程施工合同备案申请表》(原件一份)建设工程施工合同、劳务分包合同(原件各5份)、监理合同(原件3份,市属国家投资项目中标备案后不需提交),法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书(原件1份); 3、劳务分包企业、监理企业资质证书(复印件各1份); 4、分包承包人安全生产许可证(复印件1份)。 省转工程施工合同备案资料:: 1、中标通知书 (复印件1份) 2、《四川省建设工程施工合同备案登记表》 (原件1份); 竣工结算备案需提交资料为: 1、中标通知书(复印件1份,合同已备案的不再提交); 2、建设工程施工合同(原件1份),法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书(原件1份,合同已备案的不再提交); 3、承发包双方确认的结算书(原件3份)及电子文档(原件1份); 4、竣工结算委托工程造价咨询单位办理或审查的: a. 造价咨询合同签定时间在20xx.9.27以前的,需提供造价咨询单位的“工程造价咨询单位资质证书”及造价咨询委托合同(复印件各1份); b. 造价咨询合同签定时间在20xx.9.27以后的(含20xx.9.27),造价咨询单位应按《成建委发[20xx]599号》文的要求在市建委312室进行造价咨询合同备案。 四、法定依据 1、《中华人民共和国合同法》 2、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部第107号) 3、《建设工程价款结算暂行办法》(财建[20xx]369号) 4、《四川省建筑管理条例》 5、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》 6、《关于进一步加强成都市房屋建筑和市政基础设施工程发包与承包范围管理的通知》成建委发[20xx]721号 劳务合同 篇6甲方: 乙方: 劳动合同书 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 经甲乙双方协商一致, 劳动合同期限采取无固定期限。 二、劳动保护和劳动条件 1、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育,对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。 2、甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品,如工作服、安全帽、反光背心、安全带等。乙方必须保管好,如有中途退场甲方应扣除乙方劳保费,工作半年者免扣。 3、甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 三、工资待遇 1、双方约定的工资不得低于当地最低工资标准。 2、甲方安排乙方加班加点,应按照《劳动法》等规定支付加班加点工资。 3、甲方应在每月日发放乙方的工资,并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。 4、甲乙双方对工资支付的其他约定:技术工每天100-160元不等,技术工经甲方试用考核,如发现技术水平达不到施工要求工资另定或当力工使用。乙方在正常作息时间的情况食宿由甲方承担。乙方工作时间休息必须经甲方同意或有请假条批准,注:中途退场或工作时间休息未经过甲方同意,甲方可给予乙方处罚并扣除伙食费每天按10元标准。 5、乙方患职业病或因工负伤或因工死亡的有关待遇,按照国家、省有关规定执行。 四、劳动纪律和劳动合同的解除、终止 1、乙方必须服从甲方的管理,应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程,做好安全防护工作,如有违反甲方则根据实际情况给予经济处罚。 2、在施工现场必须配带相应安全防护用品,服从现场安全员及现场工长的管理。如果不服从或与管理人员发生冲突,从而导致被清场或发生安全事故,责任全部由乙方自行承担与甲方无关。乙方在 3、甲方有下列情形之一的,乙方可以随时解除劳动合同: (一)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; (二)甲方侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁乙方的; (三)甲方未按照国家规定和劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动安全、卫生条件的。 4、乙方有下列情形之一的,甲方可以随时解除劳动合同: (一)有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等严重违纪行为; (二)严重失职或者营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的; (三)被劳动教养或被追究刑事责任的; (四)不服从甲方正当工作安排的; 五、严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定的。 1、如果甲方工作量不多,可随时解除合同。 2、乙方解除本合同,应当提前30日以书面形式通知甲方,不得擅自离职。若乙方在甲方不知情的情况下自行离职则按违约处理,甲方拥有对违规者进行辞退的权利并以500元处罚, 3、期满或双方约定的劳动合同终止条件出现的,本合同即行终止。 六、经济补偿和法律责任 1、因甲方原因解除劳动合同,甲方应按照国家、省有关规定支付经济补偿金。 2、乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。 七、劳动争议处理及其它 1、双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起60日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 2、本合同未尽事宜或与国家、省规定相悖的,按照有关规定执行。 3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。 甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________ 代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________ _________年________月_______日 _________年________月_______日 劳务合同 篇7发包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 因施工生产需要甲方与乙方建立合作关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原则,签订本合同供双方共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、乙方资质情况: 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 四、劳务分包内容及范围:本工程所有墙面乳胶漆。 工程价款及结算 4。1结算单价: 4。3工程量结算方法:按实际工程量结算。 4。4工程款支付方法:按月结算,次月15日内结算价款的85%,工程交工验收合格无质量问题三个月内付清余款。 五、施工进度: 严格按项目部施工进度计划实施,有效工期为天 (月日—月日)。若因乙方自身原因影响工期,每拖延工期一天对乙方处以工程总价款1‰罚款,非乙方原因及不可抗拒的原因则工期顺延。 六、质量标准: 1、乙方必须遵守甲方的质量管理体系文件的有求,必须按《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-20_)的施工工艺和施工方案的要求进行施工,质量必须达到《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》标准及项目部的质量要求,若达不到要求,则不予结算工程款。 2、内墙乳胶漆应表面平整、无裂逢。 3、涂饰工程应涂饰均匀,不得漏刷、透底、起皮。 4、乙方须接受甲方现场工作人员检查、检验,对不合格部分应及时返工。 七、安全管理: 1、乙方必须遵守甲方的健康安全管理贯标体系文件的要求,加强对高空坠落,物体打击、触电、火灾及机械伤害等可能造成安全事故的危险源控制。 2、乙方人员必须尊守《安全操作规程》未经专门培训,无特种作业上岗证者不得从事特种作业,乙方负责人担任分承包方第一安全责任人,并设专职安全员,违章操作及发生伤亡事故,一切责任由乙方自行负责,甲方有权按有关规定对乙方进行处罚。 3、乙方工作人员在高空施工时必须给其操作工人办理人身意外伤害保险。 4、涂料施工前应对安全防护设施进行全面检查,进行验收,并办理验收手续。 八、环境管理: 乙方必须遵守甲方的环境和职业健康安全贯标体系文件的要求,进入施工现场服从甲方对乙方在施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物的管理;施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制,不断提高质量、环境和安全意识,对容易出现问题的场所必须重点加强管理,确保达到文明工地要求。 九、文明现场管理: 1、遵守甲方各项规章制度,接受各级有关部门的监督、检查,并定期接受安全、文明施工教育和培训。 2、严格执行甲方质量、环境与职业健康安全管理体系标准,提高生产效率,并对施工人员的健康状况定期检查。 3、积极作好本职工作,爱护甲方财产,遵守职业道德,对损坏甲方财产要照价赔偿。 4、服从甲方务工管理,对违纪违章人员,应果断处理,并令其退场。 5、乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业。 6、乙方必须依照《劳动法》及有关规定,与其所有工人签订劳务用工协议,并明确劳务费的支付方式。 7、乙方必须遵守甲方环境和职业健康安全管理体系的要求,进入施工现场必须服从甲方对乙方施工中造成的噪音、粉尘排放、污染物处理、施工及生活用水、用电、劳动保护等环节的控制,提高质量、环境和安全意识,对容易出现问题的场所必须重点加强管理,确保达到文明工地要求。 8、乙方必须按甲方对文明现场管理的标准组织实施,并作到规范管理。 十、争议或纠纷处理程序: 本合同履行过程中发生争议或纠纷时,按以下程序处理: 1、由甲方项目部组织乙方协商解决; 2、由甲方主控部门和法律事务部与乙方协商解决; 3、甲、乙双方协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。 十二、合同终止: 双方履行完合同全部义务,劳动报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。 十三、合同分数: 本合同一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份。 十四、合同生效: 1、合同订立时间:____年____月____日。 2、合同订立地点: 3、本合同经双方签字并盖章后生效,未尽事宜,双方可另签补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。 甲方:(公章) 乙方:(公章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: ____年____月____日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。