标题 | 工程合作协议书 |
范文 | 2021工程合作协议书(通用5篇) 在社会一步步向前发展的今天,需要使用协议的场合越来越多,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编精心整理的2021工程合作协议书(通用5篇),希望对大家有所帮助。 工程合作协议书1甲方: 住所: 联系电话: 乙方: 住所: 联系电话: 经甲、乙双方友好协商,双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则,关于承揽合作的相关事宜,特签订本合同协议。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程造价约为: 5、工程开工日期:______年______月______日,工程竣工日期:______年______月______日。 二、合作方式 乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、招投标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽,以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后,乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理,并以自身作为其权利义务的载体,对双方合作工程项目的生产经营和其他一切活动承担法律责任。甲方仅按本协议的约定对双方合作工程项目进行监控管理。 三、经营和管理模式 1、双方合作工程项目受甲方统一管理,可以采取灵活的经营策略和管理模式,但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违背,同时必须遵守甲方的各项规章制度。 2、乙方作为独立核算实体,自主经营,并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任。甲方仅对合作工程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策,不得损坏甲方的市场形象。 3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资金必须先入甲方账户,甲方在收取本协议约定的管理费后拨付至乙方专设的项目账户。工程款的支付一律采用支票结算的方式,乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金必须先保证项目施工的需要,即必须在支付完项目材料费、劳务费、专业分包工程款等工程费用及所有债务全部支付完毕后方可另外分配使用,否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。 4、项目中标后,乙方可以以自身的名义自行对外签订劳务分包、工程分包、材料购租、机械设备租赁合同,并独立承担经济、法律责任,同时报甲方合作工程管理部备案。也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅自以的名义签订与本项目无关的其他协议或进行其他商务活动,如发现未经甲方授权同意对外签订其任何协议、合同,此协议或合同自签订之日起为无效,甲方同时对乙方每起类似情形罚款______元,乙方承担由此引起的一切损失。 5、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的要求时,甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目的顺利实施,由此所造成的一切损失由乙方全权承担。由于为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。 四、双方的权利和义务 甲方: 1、根据承接合作工程项目的需要,在投标报价、施工组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料管理、竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。 2、监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用,若发现乙方违法违规使用上述证件,或损害甲方利益时,甲方有权随时收回证件并有权解除本协议。 3、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时,甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他队伍施工,乙方承担由此发生的所有费用并赔偿甲方损失。 4、甲方对乙方所承接工程进行项目评估后,如发现该工程报价低于成本价,可要求乙方采取措施挽回损失或终止该工程,由此造成的经济损失由乙方承担。 乙方: 1、承担投标全过程的各种费用,保证工程实施的全部费用和实施工程保修的各项费用。 2、如工程不中标,乙方为此工程所有花费由乙方全部自行承担,不得向甲方提出任何费用补偿或索赔要求。任何原因引起的乙方各种保证金、担保(现金或保函)等费用损失均由乙方自行承担。 3、自觉履行本工程项目所签订的一切合同或协议,包括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买卖合同、劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等全部工程合同。 4、乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任,并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺,服从甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设工程施工合同,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。 五、双方发生争议时,可以协商解决。协商不成,选择由_______当地人民法院管辖。 六、本协议自双方签字盖章后生效,一式_______份,具有同等法律效力,由甲、乙双方分别保存。 甲方(签字): 签订地点: _________年________月______日 乙方(签字): 签订地点: _________年________月______日 工程合作协议书2甲方: 代表: 地址: 电话: 乙方: 代表: 地址: 电话: 乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁合作的权利及义务,经共同协商,签订本合作协议以便双方共同遵守执行。 一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方 1、设备名称: 2、租赁数量: 3、租赁设备交接地点: 4、租赁使用地点: 5、设备使用高度: 二、合作期限 合作期限从_____年_____月_____日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前______天通知甲方,办理相关续用手续。 三、设备的维修、保养 1、设备在合作期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在______小时内完成,机构换件不超过______小时,特殊故障在______小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。 2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。 3、租赁设备的操作人员每台______人。 4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。 5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。 四、甲乙双方责任 1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失的由乙方承担责任。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。 2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。 3、租赁设备的报验费由甲方承担。 4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。 5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙的安装孔由甲方负责,使之符合规范要求。 6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。 7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。 8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。 9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。 10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。 五、费用支付 工程设备租赁预付款为人民币______万元,乙方在协议签订______天内汇入甲方账户。工程结束之日起______天内,乙方将余款人民币______元整汇入乙方账户,甲方______天内开具发票。 六、违约责任 未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除协议,违约方按经济协议法的有关款承担违约责任。 七、争议解决 协议有效期内,若双方发生任何争议,应友好协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。 八、其他 1、本协议一经签订,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。 2、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份,双方签字盖章生效。 甲方(签章): 代表人(签字): ______年______月______日 乙方(签章): 代表人(签字): ______年______月______日 工程合作协议书3甲方: 代表: 地址: 电话: 乙方: 代表: 地址: 电话: 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与项目施工达成如下协议条款: 第一条:总则 1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。 2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。 3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条:工程项目的安排及费用 1、该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2、甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。 3、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。 4、乙方向甲方支付工程有效标价________%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用在工程完工后_______日内以现金方式支付。 第三条:甲方职责 1、项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。 2、甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程款到位后扣除甲方管理费用,余款在______日内拨付给乙方用于工程施工。 3、甲方在_______完税后,甲方根据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。 4、协助乙方整理工程竣工资料。 第四条:乙方职责 1、项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方承担违约责任。 2、乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。 3、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。 4、乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,服从项目部的统一领导。 5、支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。 6、乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。 7、乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。 第五条:违约责任 1、甲方和乙方应正当行使权利,履行义务,保证本协议的顺利进行。 2、任何一方没有充分、及时履行义务的,应当承担违约责任;给其他方造成损失的,应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。 第六条:争议解决 协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。 第七条:其他 1、本协议一式______份,双方各执______份,自双方签章之日起生效。 2、本协议未尽事宜,经双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。 甲方(签章): 代表人(签字): ______年______月______日 乙方(签章): 代表人(签字): ______年______月______日 工程合作协议书4甲方: 代表: 地址: 电话: 乙方: 代表: 地址: 电话: 由甲方投资建设的.____________工程(以下简称该项目),经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工,承包方式为施工总承包,现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议: 一、项目概况 1、项目地址: 2、项目规模:该项目规模分期建设,一期项目的项目用地约______万平方米,投资额约元,项目总投资约为______元。 3、工期要求:建设工期:______天;计划开工日期:______年______月______日(具体开工日期以甲方开工通知为准);计划竣工日期:______年_______月______日。 4、承包内容:乙方承包甲方项目总投资额为:______亿元的整个项目的施工任务(包括:土建和安装工程,以及所有配套设施)。 二、计价及付款方式 1、结算方式:本次项目竣工结算采用______结算方式。 2、付款方式:按月进度付款。 (1)施工单位人员进场______天内付工程价的______%。 (2)按每月已完工程量的______%支付工程款。 (3)主体结构封顶付已完工程总量的______%(每月进度款不扣除)。 (4)审计结束后付审计价的______%(扣除之前支付的工程款)剩余的______%作为保修金。 (5)保修金退还:竣工期满一年退______%,竣工期满二年退______%。 三、甲方责任 1、甲方在本协议签订后,需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料,以便乙方能够及时的完成工程预算,乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作,并上报甲方审核。 2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作,做到各项准备符合乙方的施工条件,相关前期准备工作完成后,甲方需要向乙方出具进场施工通知。 3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续: (1)建设工程规划许可证。 (2)建设工程开工审查表。 (3)规划部门签发的建筑红线验线通知书。 (4)在指定监督机构办理的具体监督业务手续。 (5)经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。 (6)建筑工程施工图审查备案证书。 (7)建设单位驻工地代表授权书。 (8)建设单位与相关部门签订的协议书。 (9)甲方须提供该项目工程款支付的担保。 四、乙方责任 1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后,______天内签订《建设工程施工合同》,乙方施工队在______日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的,甲方有权解除合同。 2、乙方需保证安全施工和文明施工。 五、保证金支付及退还 1、该项目合同履约保证金为现金:______元(大写:______元整)。 2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后,乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内,乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币:______元(大写:______元整),最迟延长期不得超过______天,如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的,甲方有权让乙方退场。 3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月,甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金:______元(大写:______元整),最迟延长期不得超过______天,如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的,甲方承担违约责任。 六、违约责任 1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金,甲方需要向乙方支付______元/天的违约赔偿,但最长延期付款时间不得超过______天,同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担,与乙方无关。 2、乙方如不能按期完工交房,逾期按照______元/天向甲方支付违约金进行处罚,但最长时间不得超过______天。 3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款,乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。 七、争议解决 协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。 八、其他 1、本协议一式______份,双方各执______份。 2、本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。 3、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。 甲方(签章): 代表人(签字): ______年______月______日 乙方(签章): 代表人(签字): ______年______月______日 工程合作协议书5甲方: 身份证号: 住址: 电话: 乙方: 身份证号: 住址: 电话: 丙方: 身份证号: 住址: 电话: 丁方: 身份证号: 住址: 电话: 甲、乙、丙、丁_____方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。 第一条 合伙宗旨: 在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。 第二条 合伙经营项目和范围: 包工包料的方式合伙承包__________工程,对外以_________公司的名义出现。 第三条 合伙期限 合伙期限为____个月,自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。 第四条 出资额、方式 各方均以现金方式出资,各出__________,计人民币__________元(__________元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。 第五条 盈余分配与债务承担 1、盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占__________。 2、债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占__________。 第六条 各方的的权利 1、甲方权限是: (1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作; (2)对合作事业进行管理; (3)对各项开支进行签字; (4)支付合伙债务;分配合伙盈利。 2、乙方的权利: (1)全面工程施工进展的管理; (2)听取负责人开展业务情况的报告; (3)检查合伙帐册及经营情况; (4)共同决定合作重大事项 3、丙、丁方的权利: (1)各种材料的进出购销; (2)听取负责人开展业务情况的报告; (3)检查合伙帐册及经营情况; (4)共同决定合作重大事项。 第七条 禁止行为 1、未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。 2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。 3、禁止再加入其它合伙。 4、禁止合伙不利时退伙。 5、如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失_____倍赔偿。 第八条 合伙的终止及终止后的事项 1、合作因以下事由之一得终止: (1)合伙期届满; (2)各方同意终止合伙关系; (3)合作事业完成或不能完成; (4)合作事业违反法律被撤销; (5)法院根据有关当事人请求判决解散。 2、合作终止后的事项: (1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算; (2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产; (3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。 第九条 纠份的解决 合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。 第十条 本协议自与__________订立合同之日生效。 第十一条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第十二条 本合同正本一式_____份,合伙人各执_____份。 甲方签字: 签订日期:__________年________月______日 乙方签字: 签订日期:__________年________月______日 丙方签字: 签订日期:__________年________月______日 丁方签字: 签订日期:__________年________月______日 |
随便看 |
|
范文网提供海量优质实用美文,包含随笔、日记、古诗文、实用文、总结、计划、祝福语、句子、职场文档等范文,为您写作提供指导和优质素材。